十二月上旬建設工程法規(guī)及相關知識一級建造師考試期末補充試卷（附答案和解析）

十二月上旬建設工程法規(guī)及相關知識一級建造師考試期末補充試卷（附答案和解析）一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不得分）。1、某施工合同約定以《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約4000萬元，發(fā)包人應從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（）日內(nèi)核對（審查）完畢并提出審查意見。A、20B、30C、60D、45【參考答案】：D【解析】：《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》第十四條規(guī)定，單項工程竣工后，承包人應在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人應按以下規(guī)定時限進行核對（審查）并提出審查意見：①工程竣工結(jié)算報告金額為500萬元以下的，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天；②工程竣工結(jié)算報告金額為500萬元～2000萬元的，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天；③工程竣工結(jié)算報告金額為2000萬元～5000萬元的，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天；④工程竣工結(jié)算報告2、缺陷責任期內(nèi)，承包人認真履行合同約定的責任，到期后，承包人向發(fā)包人申請返還保證金。發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后，應于（）日內(nèi)會同承包人按照合同約定的內(nèi)容進行核實。A、10B、15C、30D、14【參考答案】：D【解析】：《建設工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》第十條規(guī)定，發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后，應于14日內(nèi)會同承包人按照合同約定的內(nèi)容進行核實。如無異議，發(fā)包人應當在核實后14日內(nèi)將保證金返還給承包人，逾期支付的，從逾期之日起，按照同期銀行貸款利率計付利息，并承擔違約責任。發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后14日內(nèi)不予答復，經(jīng)催告后14日內(nèi)仍不予答復，視同認可承包人的返還保證金申請。3、取得建造師執(zhí)業(yè)資格證書的人員，以建造師名義執(zhí)業(yè)的前提是按規(guī)定（）。A、備案B、注冊C、審批D、認證【參考答案】：B【解析】：《注冊建造師管理規(guī)定》第五條規(guī)定，注冊建造師實行注冊執(zhí)業(yè)管理制度，注冊建造師分為一級注冊建造師和二級注冊建造師。取得建造師執(zhí)業(yè)資格證書的人員，經(jīng)過注冊方能以注冊建造師的名義執(zhí)業(yè)。4、施工現(xiàn)場對毗鄰的建筑物、構筑物和特殊作業(yè)環(huán)境可能造成損害的，（）應當采取安全防護措施。A、施工單位B、建設單位C、項目監(jiān)理機構D、安全生產(chǎn)管理機構【參考答案】：A【解析】：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第三十條規(guī)定，施工單位對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等，應當采取專項防護措施。在城市市區(qū)內(nèi)的建設工程，施工單位應當對施工現(xiàn)場實行封閉圍擋。5、照明設計以滿足最低照度為原則，照度不應超過最低照度的（）。A、10％B、20％C、30％D、40％【參考答案】：B【解析】：《綠色施工導則》規(guī)定，照明設計以滿足最低照度為原則，照度不應超過最低照度的20％。6、一方當事人如果拒絕履行（），對方當事人可以向人民法院申請強制執(zhí)行。A、債權合同B、和解協(xié)議C、調(diào)解協(xié)議D、仲裁調(diào)解書【參考答案】：D【解析】：調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力?！吨俨梅ā返诹l規(guī)定，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規(guī)定向人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應當執(zhí)行。由于調(diào)解書與裁決書的法律效力相同，因此，如果一方當事人拒絕履行，對方當事人可以向人民法院申請強制執(zhí)行。7、需要進行消防設計的某建設項目，在建設單位申請領取施工許可證的時候，消防設計圖紙尚未審核完畢，建設行政主管部門為此不予頒發(fā)施工許可證。則下面說法正確的是（）。A、建設行政主管部門做法錯誤B、若申請施工許可證的其他條件具備，建設行政主管部門做法錯誤C、沒有消防設計的任何工程項目都不予頒發(fā)許可證D、建設行政主管部門做法正確【參考答案】：D【解析】：按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，設計單位應當按照國家工程建筑消防技術標準進行設計，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核；未經(jīng)審核或者審核不合格的，建設行政主管部門不得發(fā)給施工許可證，建設單位不得施工。8、《民法通則》規(guī)定，下列不屬于承擔民事責任主要方式的是（），A、排除妨礙B、罰金C、停止侵害D、恢復原狀【參考答案】：B【解析】：本題涉及的考點是承擔民事責任的主要方式?！睹穹ㄍ▌t》規(guī)定，承擔民事責任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨礙；③消除危險；④返還財產(chǎn)；⑤恢復原狀；⑥修理、重作、更換；⑦賠償損失；⑧支付違約金；⑨消除影響、恢復名譽；⑩賠禮道歉。9、《節(jié)約能源法》規(guī)定，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由（）責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。A、發(fā)證機關B、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門C、建設主管部門D、市級以上人民政府【參考答案】：C【解析】：本題考核的是違反建筑節(jié)能標準違法行為應承擔的法律責任。《節(jié)約能源法》規(guī)定，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資質(zhì)證書的部門降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成損失的，依法承擔賠償責任。10、在財產(chǎn)保險中，保險事故或者保險合同約定的條件滿足時，對保險人享有保險金給付請求權的人是指（）。A、被保險人B、保險合同受益人C、保險合同投保人D、保險合同關系人【參考答案】：A【解析】：保險合同在履行中還會涉及被保險人和受益人。被保險人是指其財產(chǎn)或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權的人。投保人可以為被保險人。受益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人。故A為正確選項。11、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，（）未提供建設工程安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用的，責令限期改正。A、施工單位B、建設單位C、勘察單位D、設計單位【參考答案】：B【解析】：本題考核的是建設單位違法行為應承擔的法律責任。《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設單位未提供建設工程安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用的，責令限期改正；逾期未改正的，責令該建設工程停止施工。12、下列訴訟時效期間為4年的是（）。A、身體受到傷害要求賠償?shù)腂、延付或拒付租金的C、因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的D、寄存財物被丟失或損毀的【參考答案】：C13、在工程監(jiān)理的形式中，（）主要強調(diào)監(jiān)理單位對施工單位已經(jīng)檢驗的工程應及時進行檢驗。A、旁站B、巡視C、專項檢驗D、平行檢驗【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是工程監(jiān)理的形式。平行檢驗主要是強調(diào)監(jiān)理單位對施工單位已經(jīng)檢驗的工程應及時進行檢驗。14、下列不屬于勞動合同必備條款的是（）。A、勞動合同期限B、工作內(nèi)容和工作地點C、社會保險D、試用期【參考答案】：D15、對“總承包單位與分包單位就分包工程承擔連帶責任”的正確理解是（）．A、建設單位只能向分包單位請求賠償，不能向總承包單位請求賠償B、在總承包單位或分包單位賠償前，均有權要求建設單位向另一方請求賠償C、在總承包單位或分包單位賠償后，有權依據(jù)分包合同對于不屬于自己責任的賠償向另一方進行追償D、連帶責任僅限于連帶賠償責任，不連帶承擔其他合同義務【參考答案】：C【解析】：《招標投標法》第48規(guī)定：“中標人應當就分包項目向招標人負責，接受分包的人就分包項目承擔連帶責任”?！督ㄔO工程質(zhì)量管理條例》第27條規(guī)定，：“總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質(zhì)總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任”?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》第24條規(guī)定：“分包單位應當服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔主要責任”。由此可見．總承包單位與分包單位就分包工程承擔連帶16、注冊建造師變更聘用企業(yè)的，應當在與新聘用企業(yè)簽訂聘用合同后的（）J-月內(nèi)，通過新聘用企業(yè)申請辦理變更手續(xù)。A、1B、2C、3D、4【參考答案】：A【解析】：本題考核的是注冊建造師的變更注冊。注冊建造師變更聘用企業(yè)的，應當在與新聘用企業(yè)簽訂聘用合同后的1個月內(nèi)，通過新聘用企業(yè)申請辦理變更手續(xù)。17、根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，人民法院應當在立案之日起（）日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告。A、3B、5C、7D、15【參考答案】：B【解析】：本題考核的是起訴狀副本的送達。《民事訴訟法》規(guī)定，人民法院應當在立案之日起5日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告，被告在收到之日起15日內(nèi)提出答辯狀。18、下列不屬于物權特征的是（）。A、物權是支配權B、物權是相對權C、物權是財產(chǎn)權D、物權具有排他性【參考答案】：B【解析】：本題涉及的考點是物權的法律特征。物權具有以下特征：物權是支配權；物權是絕對權；物權是財產(chǎn)權；物權具有排他性。19、根據(jù)《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的規(guī)定，對于按規(guī)定需要驗收的危險性較大的分部分項工程，（）應當組織有關人員進行驗收。A、施工單位和監(jiān)理單位B、施工單位和建設單位C、建設單位和監(jiān)理單位D、施工單位和設計單位【參考答案】：A20、取得勞務分包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接（）或?qū)I(yè)承包企業(yè)分包的勞務作業(yè)。A、監(jiān)理單位B、分包單位C、設計單位D、施工總承包企業(yè)【參考答案】：D【解析】：本題考核的是施工企業(yè)的資質(zhì)序列。取得勞務分包資質(zhì)的企業(yè)(簡稱勞務分包企業(yè))，可以承接施工總承包企業(yè)或?qū)I(yè)承包企業(yè)分包的勞務作業(yè)。21、工程分包的種類中，（）是指施工總承包企業(yè)或者專業(yè)承包企業(yè)將其承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給勞務分包企業(yè)完成的活動。A、勞務作業(yè)分包B、專業(yè)工程分包C、專業(yè)作業(yè)分包D、勞務施工分包【參考答案】：A【解析】：本題涉及的考點是建設工程施工分包可分為專業(yè)工程分包與勞務作業(yè)分包。工程分包的種類中，勞務作業(yè)分包是指施工總承包企業(yè)或者專業(yè)承包企業(yè)將其承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給勞務分包企業(yè)完成的活動。22、某市政工程施工中，施工單位進行溝槽挖掘作業(yè)時將一地下管線資料圖中未注明的自來水管線挖斷，造成一定的損失，則該損失應由（）承擔。A、施工單位B、建設單位C、產(chǎn)權單位D、檔案管理部門【參考答案】：B【解析】：工程實踐中，建設單位應向施工單位提供地下管線的原始資料，并保證資料真實準確齊全，這是建設單位的基本責任和義務，否則建設單位承擔由此導致的后果。故B為正確選項。23、監(jiān)理單位的安全責任事項是（）。A、編制施工組織設計文件B、制定安全技術措施C、對安全事故隱患進行整改D、確定建設工程安全費用【參考答案】：C【解析】：依據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)責任主要包括：(1)工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工企業(yè)整改；(2)情況嚴重的，應當要求施工企業(yè)暫時停止施工，并及時報告建設單位；(3)施工企業(yè)拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告；(4)工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理，并對建設工程安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。故C為正確選項。24、某商業(yè)工程項目，業(yè)主急于營業(yè)在工程未經(jīng)竣工驗收情況下就開始經(jīng)營使用，使用5個月后發(fā)現(xiàn)部分裝修出現(xiàn)質(zhì)量問題，則下列說法正確的是（）。A、施工單位有維修義務B、業(yè)主自己承擔責任C、施工單位承擔保修責任D、業(yè)主可扣減施工單位保修金【參考答案】：B【解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規(guī)定，建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權利的，不予支持。故B為正確選項。25、甲公司與乙公司的監(jiān)理合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，接到開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以（）。A、撤銷案件B、中止審理C、終結(jié)審理D、缺席裁決【參考答案】：D【解析】：本題考核的是仲裁庭的開庭和審理。仲裁庭可以作出缺席裁決。申請人無正當理由開庭時不到庭的，或在開庭審理時未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，視為撤回仲裁申請；如果被申請人提出了反請求，不影響仲裁庭就反請求進行審理，并作出裁決。被申請人無正當理由開庭時不到庭的，或在開庭審理時未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，仲裁庭可以進行缺席審理，并作出裁決；如果被申請人提出了反請求，視為撤回反請求。26、事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。防范和整改措施的落實情況應當接受（）的監(jiān)督。A、公安機關和人民法院B、工會和職工C、人民法院和人民檢察院D、仲裁機構和工會【參考答案】：B【解析】：事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。防范和整改措施的落實情況應當接受工會和職工的監(jiān)督。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門應當對事故發(fā)生單位落實防范和整改措施的情況進行監(jiān)督檢查。27、甲建筑工程公司承包乙房地產(chǎn)開發(fā)公司的一座高層公寓的建設工程，甲公司將玻璃幕墻工程分包給丙建設施工公司。在施工過程中，由于腳手板斷裂致使丙公司3名施工工人從高空墜落喪生，根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，此次安全事故應由（）。A、甲公司承擔全部責任B、丙公司承擔全部責任C、甲公司和乙房地產(chǎn)開發(fā)公司共同承擔責任D、甲公司和丙公司承擔連帶責任【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是施工單位的安全生產(chǎn)責任?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任。28、某項目重要分部工程發(fā)生設計變更，監(jiān)理單位發(fā)出工程暫停令，則現(xiàn)場防護所需費用由（）承擔。A、建設單位B、設計單位C、監(jiān)理單位D、施工企業(yè)【參考答案】：A【解析】：根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應當根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施。施工現(xiàn)場暫時停止施工的，施工單位應當做好現(xiàn)場防護，所需費用由責任方承擔，或者按照合同約定執(zhí)行。發(fā)生設計變更，屬建設單位一方的行為，監(jiān)理單位據(jù)此發(fā)出工程暫停令，并產(chǎn)生現(xiàn)場防護所需費用，則責任方為建設單位。故A為正確選項。29、某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為（）之日。A、抵押合同簽字蓋章B、房產(chǎn)行政主管部門登記C、到公證部門公證D、貸款合同生效【參考答案】：A【解析】：要嚴格區(qū)分合同生效與取得抵押權。抵押合同自簽訂之日起生效；不動產(chǎn)抵押未經(jīng)登記不能取得抵押權。這是兩個不同的法律事件，即抵押合同是債權，不動產(chǎn)登記是物權，兩者不可混淆。故A選項正確。30、工程建設領域中的民事糾紛有其自身的特點，其中不包括的是()。A、施工方與建設方法律地位平等B、爭議的內(nèi)容主要是雙方的權利和義務C、任何一方對自己的財產(chǎn)可以自由處分D、各方對有關人身關系的民事糾紛享有處分權【參考答案】：D31、根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（）。A、某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B、甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉(zhuǎn)讓給了第三人，但打電話通知了乙C、建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其已將債務轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權D、監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位【參考答案】：B【解析】：AD兩項，《合同法》第七十九條規(guī)定，債權人可以將合同的權利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列情形之一的除外：①根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓；②按照當事人約定不得轉(zhuǎn)讓；③依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。其中，A項所涉合同依其性質(zhì)不可轉(zhuǎn)讓，D項所涉合同依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。B項，第八十條第一款規(guī)定，債權人轉(zhuǎn)讓權利的，應當通知債務人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務人不發(fā)生效力。C項，第八十四條規(guī)定，債務人將合同的義務全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應當經(jīng)債權人同意。32、甲公司改建辦公大樓，工程投資額為500萬元。該工程由乙建筑集團承建，根據(jù)《建筑法》關于施工許可證的有關規(guī)定，下列說法正確的是（）。A、該工程無須領取施工許可證B、應由乙建筑集團向建設行政主管部門申請領取施工許可證C、即使未領取施工許可證，該工程也可以開工D、未領取施工許可證，該工程不得開工【參考答案】：D【解析】：《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，建設單位在開工前，應依照本辦法的規(guī)定，向工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。題中，工程投資額為500萬元，必須在領取施工許可證后方可開工。33、下列選項中，（）不屬于委托代理終止的原因。A、代理期限屆滿B、被代理人取得民事行為能力C、代理人辭去委托D、代理人死亡【參考答案】：B【解析】：《民法通則》規(guī)定，有下列情形之一的，委托代理終止：(1)代理期間屆滿或者代理事務完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人喪失民事行為能力；(5)作為被代理人或者代理人的法人終止。故B為正確選項。34、關于建設工程代理行為的說法，正確的是（）。A、建設工程承包活動屬于法定代理B、建筑材料設備的采購不得委托代理C、建設工程訴訟只能委托律師代理D、建設工程招標活動可以委托代理【參考答案】：D【解析】：建設工程活動中涉及的代理行為比較多，如工程招標代理、材料設備采購代理以及訴訟代理等。35、下列關于招標代理的敘述中，錯誤的是（）。A、招標人有權自行選擇招標代理機構，委托其辦理招標事宜B、任何單位和個人不得以任何方式為招標人指定招標代理機構C、招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜D、依法必須進行招標的項目，招標人自行辦理招標事宜的，應當向有關行政監(jiān)督部門申請核準【參考答案】：D【解析】：D項，《招標投標法》第十二條規(guī)定，依法必須進行招標的項目，招標人自行辦理招標事宜的，應當向有關行政監(jiān)督部門備案。36、行政強制措施的種類不包括（）。A、代履行B、扣押財物C、凍結(jié)存款D、限制公民人身自由【參考答案】：A【解析】：行政強制措施的種類包括：①限制公民人身自由；②查封場所、設施或者財物；③扣押財物；④凍結(jié)存款、匯款；⑤其他行政強制措施。A項屬于行政強制執(zhí)行的方式。37、安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年。A、1B、2C、3D、5【參考答案】：C【解析】：根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條的規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。故應選C項。38、不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A、國務院主管部門B、最高人民法院C、國務院D、全國人大常委會【參考答案】：C【解析】：根據(jù)《立法法》第85條第2款的規(guī)定，行政法規(guī)之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務院裁決。故應選C項。39、關于文物分級，下列說法正確的是（）。A、不可移動文物可分為珍貴文物和一般文物B、可移動文物可分為一級文物、二級文物、三級文物C、珍貴文物分為一級文物、二級文物D、一般文物分為全國重點文物保護單位、省級文物保護單位和市、縣級文物保護單位【參考答案】：D【解析】：《文物保護法》第三條規(guī)定，古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁畫、近代現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑等不可移動文物，根據(jù)它們的歷史、藝術、科學價值，可以分別確定為全國重點文物保護單位，省級文物保護單位，市、縣級文物保護單位。歷史上各時代重要實物、藝術品、文獻、手稿、圖書資料、代表性實物等可移動文物，分為珍貴文物和一般文物；珍貴文物分為一級文物、二級文物、三級文物。40、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當將施工現(xiàn)場的（）分開設置，并保持安全距離。A、辦公區(qū)與生活區(qū)B、備料區(qū)與作業(yè)區(qū)C、辦公、生活區(qū)與備料區(qū)D、辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)【參考答案】：D【解析】：施工單位應當將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，并保持安全距離；辦公、生活區(qū)的選址應當符合安全性要求。職工的膳食、飲水、休息場所等應當符合衛(wèi)生標準。41、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由建設主管部門責令改正，處（）罰款。A、5萬元以上20萬元以下B、10萬元以上20萬元以下C、10萬元以上50萬元以下D、10萬元以上100萬元以下【參考答案】：C【解析】：《節(jié)約能源法》第七十九條第二款規(guī)定，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資質(zhì)證書的部門降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成損失的，依法承擔賠償責任。42、工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是（）。A、禁止攜帶火種進入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險物品的場所B、修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經(jīng)過當?shù)毓蚕罊C構批準C、禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火D、自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗【參考答案】：B【解析】：根據(jù)《消防法》第21條、第23條、第29條的規(guī)定：禁止在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火。進行電焊、氣焊等具有火災危險作業(yè)的人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須持證上崗，并遵守消防安全操作規(guī)程。進入生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險品的場所，必須執(zhí)行消防安全規(guī)定。在修建道路以及停電、停水、截斷通信線路時有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先通知當?shù)毓矙C關消防機構。故應選B項。43、工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位不按照民用建筑節(jié)能強制性標準施工的，應當（）。A、上報主管部門B、依法對施工單位進行起訴C、對施工單位進行行政處罰D、要求施工單位改正【參考答案】：D【解析】：工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位不按照民用建筑節(jié)能強制性標準施工的，應當要求施工單位改正；施工單位拒不改正的，工程監(jiān)理單位應當及時報告建設單位，并向有關主管部門報告。44、張某與李某進城打工已滿3年?，F(xiàn)張某欲對拖欠其借款3萬元的李某提起返還借款訴訟，下列有管轄權的法院是（）。A、張某居住地的中級人民法院B、張某住所地人民法院C、李某戶籍所在地人民法院D、李某經(jīng)常居住地人民法院【參考答案】：D【解析】：民事訴訟由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄。其中，公民的住所地是指該公民的戶籍所在地。經(jīng)常居住地是指公民離開住所至起訴時已連續(xù)居住滿1年的地方。本案中,張某與李某共同進城打工已3年，因此應當由被告李某的經(jīng)常居住地法院管轄。45、關于我們仲裁基本制度，正確的是（）。A、當事人對仲裁不服的，可以提起公訴B、當軎、事人達成有仲裁協(xié)議，一方向法院起訴的，人民法院不予受理C、當事人沒有仲裁協(xié)議而申請仲裁的，仲裁委員會應當受理D、仲裁協(xié)議不能排除法院對案件的司法管轄權【參考答案】：B46、下列關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A、施工人員對工程涉及機構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣B、設計結(jié)構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣的50％C、墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D、見證人員應由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔當【參考答案】：A【解析】：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，施工人員對涉及結(jié)構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測，選項A正確。建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》中規(guī)定，涉及結(jié)構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣數(shù)量的30％，選項B說法錯誤。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：(1)用于承重結(jié)構的混凝土試塊。(2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊。47、下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是（）A、在仲栽程序中形成的仲栽調(diào)解書B、由行政主管部門主持達成的調(diào)解書C、人民法院在民事案件審理中制作的調(diào)解書D、司法確認的人民調(diào)解委員會主持達成的調(diào)解協(xié)議【參考答案】：B48、關于施工企業(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的說法，正確的是（）A、施工人員有權拒絕該指令B、施工企業(yè)有權對不服從指令的施工人員進行處罰C、施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同D、施工人員必須無條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產(chǎn)進度的順利開展【參考答案】：A49、下列施工單位人員中，不必經(jīng)建設主管部門考核合格即可任職的是（）。A、項目安全生產(chǎn)管理人員B、項目技術員C、企業(yè)主要負責人D、項目經(jīng)理【參考答案】：B50、下列關于建設單位的質(zhì)量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。A、建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質(zhì)量B、建設單位不得任意壓縮合同工期C、建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結(jié)構D、建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標【參考答案】：C【解析】：八、依法進行裝修工程；不是不得變動建筑主體和承重結(jié)構，而是應委托原設計單位或有資質(zhì)的設計單位提出設計方案。51、對于實施監(jiān)理的工程，應由（）按照國家有關規(guī)定組織竣工驗收。A、工程監(jiān)理單位B、總監(jiān)理工程師C、建設單位D、建設單位和工程監(jiān)理單位共同【參考答案】：C52、甲房地產(chǎn)開發(fā)商與乙建筑施工企業(yè)簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質(zhì)量問題發(fā)生了糾紛，雙方?jīng)Q定將此糾紛提交該市仲裁委員會仲裁。則下列說法中，正確的是（）。A、由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以只能通過和解的方式解決糾紛B、由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以發(fā)生糾紛后不能通過仲裁解決C、由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以可以通過仲裁解決糾紛D、由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以不能通過和解解決糾紛【參考答案】：C【解析】：本題考核的是民事糾紛的法律解決途徑。民事糾紛的法律解決途徑主要有四種：和解、調(diào)解、仲裁、訴訟。當事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁。當事人申請仲裁后，可以自行和解。53、下列關于我國法律規(guī)定民事訴訟起訴條件的表述中，錯誤的是（）。A、被告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織B、有明確的被告C、有具體的訴訟請求和事實理由D、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄【參考答案】：A【解析】：《民事訴訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：(1)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；(2)有明確的被告；(3)有具體的訴訟請求和事實、理由；(4)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。本題中，A項表述錯誤，B、C、D項符合法律規(guī)定。故A為正確選項。54、下列不屬于民事起訴必須符合的條件是（）。A、原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織B、有明確的被告C、原被告雙方須是完全民事行為能力人D、有具體的投訴請求、事實和理由【參考答案】：C55、在訴訟中，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是他的（）。A、指定代理人B、法定代理人C、委托代理人D、意定代理人【參考答案】：B【解析】：本題考核的是代理的主要種類。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是他的法定代理人。56、發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由（）專利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。A、國務院B、省級以上人民政府C、市級以上人民政府D、縣級以上人民政府【參考答案】：A【解析】：本題考核的是專利權的授予。發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務院專利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。57、物權中最重要、最完全的一種權利是（）。A、所有權B、用益物權C、擔保物權D、從物權【參考答案】：A58、依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的（）。A、1／3B、2／3C、1／4D、3／4【參考答案】：B59、某項目重要分部工程發(fā)生設計變更，監(jiān)理單位發(fā)出工程暫停令，則停工期問現(xiàn)場防護所需費用由（）承擔。A、建設單位B、設計單位C、監(jiān)理單位D、施工企業(yè)【參考答案】：A【解析】：根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應當根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施。施工現(xiàn)場暫時停止施工的，施工單位應當做好現(xiàn)場防護，所需費用由責任方承擔，或者按照合同約定執(zhí)行。發(fā)生設計變更，屬建設單位一方的行為，監(jiān)理單位據(jù)此發(fā)出工程暫停令，并產(chǎn)生現(xiàn)場防護所需費用，則責任方為建設單位。故A為正確選項。60、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)未按照本規(guī)定要求提供建筑業(yè)企業(yè)信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令限期改正；逾期未改正的，可處以（）的罰款。A、1000元以上1萬元以下B、5000元以上2萬元以下C、1萬元以上10萬元以下D、2萬元以上20萬元以下【參考答案】：A【解析】：本題考核的是建筑市場誠信行為的獎懲機制?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)未按照本規(guī)定要求提供建筑業(yè)企業(yè)信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令限期改正；逾期未改正的，可處以100元以上1萬元以下的罰款。61、施工單位在某項目施工中偷工減料，造成建設工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準，給建設單位造成損失。建設行政主管部門可以對該施工單位實施的制裁是（）。A、罰金B(yǎng)、責令賠償損失C、留用察看D、降低資質(zhì)等級【參考答案】：D【解析】：本題考核的是施工企業(yè)違法行為應承擔的法律責任?！督ㄖā芬?guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(配)件和設備的，或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的行為的，責令改正，處以罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成建筑工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；構成犯罪的，依法追究刑事責任。62、起重機械應當報廢的標準是（）。A、大修后才能達到安全技術標準的B、無齊全有效的安全保護裝置的C、無安全技術檔案的D、超過制造廠家規(guī)定的使用年限的【參考答案】：D【解析】：根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》的規(guī)定，有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租使用：(1)屬國家明今淘汰或者禁止使用的；(2)超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的；(3)經(jīng)檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的；(4)沒有完整安全技術檔案的；(5)沒有齊全有效的安全保護裝置的?！敖ㄖ鹬貦C械有前述第(1)，(2)、(3)項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)”。故D為正確選項。63、甲裝飾公司將部分工程剩余材料儲存在乙的倉庫。由于缺乏流動資金，甲將這部分材料出售給了丙，把倉單背書后交予丙，并在事后通知了乙。在倉儲期滿2個月后，丙持這份倉單提貨，則此倉儲合同及履行的下列情形中錯誤的是（）。A、乙公司可以拒絕交貨B、乙可以加收倉儲費C、甲有轉(zhuǎn)讓提取材料的權利D、乙加收倉儲費后將材料交給丙【參考答案】：D64、下列依法必須招標的項目中，應當公開招標的是（）。A、公用事業(yè)項目B、使用國有資金的建設項目C、基礎設施項目D、無特殊要求的國有資金控股的建設項目【參考答案】：D65、按照《水污染防治法》的規(guī)定，建設項目水污染防治設施應當經(jīng)過（）驗收，驗收不合格的，該項目不得投入生產(chǎn)或使用。A、環(huán)境保護主管部門B、水行政主管部門C、流域管理機構D、衛(wèi)生主管部門【參考答案】：A66、根據(jù)我國《勞動法的規(guī)定，勞動者的法定最低就業(yè)年齡為（）。A、14周歲B、16周歲C、18周歲D、20周歲【參考答案】：B67、《建筑法》規(guī)定，（）應當建立健全勞動安全生產(chǎn)教育培訓制度，加強對職工安全生產(chǎn)的教育培訓；未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓的人員，不得上崗作業(yè)。A、縣級以上人民政府B、施工企業(yè)C、建設單位D、縣級以上人民政府建設行政主管部門【參考答案】：B【解析】：本題考核的是施工安全生產(chǎn)責任和安全生產(chǎn)教育培訓制度?！督ㄖā芬?guī)定，建筑工程安全生產(chǎn)管理必須堅持安全第一、預防為主的方針，建立健全安全生產(chǎn)的責任制度和群防群治制度。建筑施工企業(yè)應當建立健全勞動安全生產(chǎn)教育培訓制度，加強對職工安全生產(chǎn)的教育培訓；未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓的人員，不得上崗作業(yè)。68、經(jīng)評標，甲被推薦為第一中標候選人，但在中標通知書發(fā)出之前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知，關于甲行為的說法正確的是（）。A、屬于在投標有效期內(nèi)撤銷投標文件B、屬于放棄中標C、甲的要求不能被接受，必須繼續(xù)參加投標D、甲可向招標人申請退還部分投標保證金【參考答案】：A【解析】：本題略改動，原A選項是撤回，按現(xiàn)在的規(guī)定是錯誤的。由于中標通知書還未發(fā)出，所以不存在放棄中標之說；對于在投標有效期內(nèi)撤銷投標，投標保證金將予以沒收，所以選項C、D不正確。69、某項目地下管線施工中，施工單位未經(jīng)監(jiān)理工程師驗收就將管道予以覆蓋，后監(jiān)理責令其重新剝露檢查，檢查結(jié)果符合設計圖紙和施工規(guī)范要求，則剝露修復和重新覆蓋的費用應由（）承擔。A、施工單位B、監(jiān)理單位C、建設單位D、建設單位和監(jiān)理單位共同【參考答案】：A【解析】：根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》第30條規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位(實施監(jiān)理的工程為監(jiān)理單位)和建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構，檢查驗收合格后方可隱蔽。本題中，施工單位違背上述程序，所以應無條件按照監(jiān)理指令重新剝露，并承擔相應費用。故A為正確選項。70、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標準》中“建筑業(yè)勞務分包企業(yè)資質(zhì)等級標準”規(guī)定，承擔勞務分包業(yè)務“單項業(yè)務合同額不超過企業(yè)注冊資本金的（）”。A、50%B、100%C、至少30%D、5倍【參考答案】：D【解析】：《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標準》中“建筑業(yè)勞務分包企業(yè)資質(zhì)等級標準”規(guī)定，承擔勞務分包業(yè)務“單項業(yè)務合同額不超過企業(yè)注冊資本金的5倍”。故D為正確選項。二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，所選的每個選項得0.5分）。1、具體行政行為在行政復議期間不停止執(zhí)行，但（）可以停止執(zhí)行。A、申請人申請停止執(zhí)行的B、申請人提供擔保的C、被申請人認為需要停止執(zhí)行的D、被申請人被撤銷的E、行政復議機關認為需要停止執(zhí)行的【參考答案】：CE【解析】：在行政復議期間，行政機關不停止執(zhí)行該具體行政行為，但有下列情形之一的，可以停止執(zhí)行：①被申請人認為需要停止執(zhí)行的；②行政復議機關認為需要停止執(zhí)行的；③申請人申請停止執(zhí)行，行政復議機關認為其要求合理，決定停止執(zhí)行的；④法律規(guī)定停止執(zhí)行的。2、依據(jù)不同的合同劃分標準，建設工程施工合同屬于（）A、要式合同B、實踐合同C、單務合同D、有償合同E、完成工作成果的合同【參考答案】：AD【解析】：本題考核的是合同的分類。根據(jù)不同的分類標準,建設工程施工合同屬于有名合同、雙務合同、有償合同。3、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位有（）行為的，責令限期改正，逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款。A、施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的B、在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍的C、使用未經(jīng)驗收或者驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的D、在施工組織設計中未編制安全技術措施、施工現(xiàn)場臨時用電方案或者專項施工方案的E、施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的【參考答案】：ABE【解析】：本題涉及的考點是施工現(xiàn)場安全防護違法行為應承擔的法律責任。《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：①施工前未對有關安全施工的技術要求作出詳細說明的；②未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施，或者在城市市區(qū)內(nèi)的建設工程的施工現(xiàn)場未實行封閉圍擋的；③在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍的；④施工現(xiàn)場4、關于工程質(zhì)量檢測機構職責的說法，正確的有（）A、檢測機構出具的檢測報告應由檢測機構法定代表人或其授權人簽署B(yǎng)、檢測機構對涉及結(jié)構安全的所有檢測結(jié)果應及時報告建設主管部門C、檢測機構對發(fā)現(xiàn)的違反強制性標準的情況應及時報告建設主管部門D、檢測機構應當對檢測結(jié)果不合格的項目建立單獨的項目臺賬E、檢測機構對發(fā)現(xiàn)的項目參與方的違規(guī)行為應及時報告建設單位【參考答案】：ACD【解析】：檢測機構完成檢測業(yè)務后，應當及時出具檢測報告。檢測報告經(jīng)檢測人員簽字、檢測機法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。檢測報告經(jīng)建設單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由施工單位歸檔。任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。如果檢測結(jié)果利害關系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢，復檢結(jié)果由提出復檢方報當?shù)亟ㄔO主管部門備案。檢測機構應當將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的建設單位、監(jiān)理單位、施工單位違反有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準5、安全生產(chǎn)領導小組的主要職責有（）。A、建立項目安全生產(chǎn)管理檔案B、組織實施項目安全檢查和隱患排查C、開展項目安全教育培訓D、及時、如實報告安全生產(chǎn)事故E、組織編制所有安全專項施工方案【參考答案】：ABCD【解析】：本題涉及的考點是安全生產(chǎn)領導小組的主要職責。安全生產(chǎn)領導小組的主要職責：①貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準；②組織制定項目安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施；③編制項目生產(chǎn)安全事故應急救援預案并組織演練；④保證項目安全生產(chǎn)費用的有效使用；⑤組織編制危險性較大工程安全專項施工方案；⑥開展項目安全教育培訓；⑦組織實施項目安全檢查和隱患排查；⑧建立項目安全生產(chǎn)管理檔案；⑨及時、如實報告安全生產(chǎn)事故。6、關于總承包單位的責任，下列說法正確的有（）。A、建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責B、總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位不承擔連帶責任C、建設工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質(zhì)量負責D、總承包單位沒有責任強化對分包單位分包工程的監(jiān)管E、分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責【參考答案】：ACE【解析】：B項，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任；D項，總承包單位除應加強自行完成工程部分的管理外，還有責任強化對分包單位分包工程的監(jiān)管。7、根據(jù)我國《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有（）。A、投標文件B、拍賣公告C、中標通知書D、符合要約規(guī)定的售樓廣告E、招標公告【參考答案】：ACD【解析】：我國《合同法》規(guī)定，要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。8、國家對固體廢物污染環(huán)境的防治，實行（）的原則。A、減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性B、充分合理利用固體廢物C、無害化處置固體廢物D、綠色施工E、清潔生產(chǎn)【參考答案】：ABC【解析】：《固體廢物污染環(huán)境防治法》第三條規(guī)定，國家對固體廢物污染環(huán)境的防治，實行減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分合理利用固體廢物和無害化處置固體廢物的原則，促進清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。9、建造師可以擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人的情形有（）。A、同一工程相鄰分段發(fā)包B、同一工程分期施工的C、合同約定的工程驗收合格的D、在兩個企業(yè)同時任職的E、因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經(jīng)建設單位同意的【參考答案】：ABCE【解析】：根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定，注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外：(1)同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的；(2)合同約定的工程驗收合格的；(3)因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)，經(jīng)建設單位同意的。故A、B、C、E為正確選項。10、有效的仲裁協(xié)議必須同時具有下列內(nèi)容（）。A、選定的仲裁委員會B、仲裁事項C、仲裁地點D、選定的仲裁員E、請求仲裁的意思表示【參考答案】：ABE【解析】：仲裁協(xié)議應當具有下列內(nèi)容：（1）請求仲裁的意思表示；（2）仲裁事項；（3）選定的仲裁委員會。這三項內(nèi)容必須同時具備，仲裁協(xié)議才能有效。11、申領施工許可證時，建設單位應當提供的有關安全施工措施的資料包括（）A、安全防護設施搭設計劃B、專項安全施工組織設計方案C、書面委托監(jiān)理合同D、安全施工組織計劃E、安全措施費用計劃【參考答案】：ABE【解析】：本題考查的是建設單位相關的安全責任。建設單位在申領施工許可證時，應當提供的有關安全施工措施的資料包括：（1）工程中標通知書；（2）工程施工合同；（3）施工現(xiàn)場總平面布置圖；（4）臨時設施規(guī)劃方案和已搭建情況；（5）施工現(xiàn)場安全防護設施搭設（設置）計劃、施工進度計劃、安全措施費用計劃；（6）專項安全施工組織設計（方案、措施）；（7）擬進入施工現(xiàn)場使用的施工起重機械設備（塔式起重機、物料提升機、外用電梯）的型號、數(shù)量；（8）工程項目負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況；（9）建設單位安全監(jiān)督人員名冊12、建筑業(yè)企業(yè)在資質(zhì)證書有效期內(nèi)（）等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后30日內(nèi)辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)。A、財務負責人B、地址C、注冊資本D、法定代表人E、名稱【參考答案】：BCDE【解析】：本題涉及的考點是辦理企業(yè)資質(zhì)證書變更手續(xù)的程序。建筑業(yè)企業(yè)在資質(zhì)證書有效期內(nèi)名稱、地址、注冊資本、法定代表人等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后30日內(nèi)辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)。13、某國有公司的土地使用權系劃撥所得，該公司以本公司的一棟四層辦公樓作為抵押向銀行貸款，后由于辦公人員增加，公司在辦公樓上加蓋了一層。銀行貸款到期，該公司無法償還本息。下列說法錯誤的有（）。A、銀行只能通過拍賣辦公樓的方式實現(xiàn)抵押權B、辦公樓上新增的一層不屬于抵押財產(chǎn)C、拍賣辦公樓時，只能拍賣設定抵押權的四層，不能拍賣新增的一層D、銀行對拍賣四層辦公樓的價款有優(yōu)先受償權E、銀行可以與公司在抵押合同中約定：“到期不能償還貸款，辦公樓歸銀行所有”【參考答案】：ACE【解析】：根據(jù)《物權法》的相關規(guī)定，抵押權人實現(xiàn)抵押權的方式包括：協(xié)議以抵押財產(chǎn)折價、拍賣、變賣。建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產(chǎn)。實現(xiàn)抵押權時，應當將該土地上新增的建筑物與建設用地使用權一并處分，但新增建筑物所得的價款，抵押權人無權優(yōu)先受償。拍賣辦公樓時，新增的一層可以一起拍賣，但銀行只對四層辦公樓的價款有優(yōu)先受償權。E項屬于流押條款，《物權法》禁止在抵押合同中約定流押條款。14、行政復議期間具體行政行為不停止執(zhí)行，但是有下列（）情形之一的，可以停止執(zhí)行。A、行政復議機關認為需要停止執(zhí)行B、法律規(guī)定停止執(zhí)行C、申請人認為需要停止執(zhí)行D、申請人申請停止執(zhí)行，行政復議機關認為要求合理，決定停止執(zhí)行E、被申請人認為需要停止執(zhí)行【參考答案】：ABDE【解析】：《行政復議法》第21條規(guī)定：“行政復議期間具體行政行為不停止執(zhí)行；但是有下列情形之一的，可以停止執(zhí)行：(1)被申請人認為需要停止執(zhí)行的；(2)行政復議機關認為需要停止執(zhí)行的；(3)申請人申請停止執(zhí)行，行政復議機關認為其要求合理，決定停止執(zhí)行的；(4)法律規(guī)定停止執(zhí)行的”。故A、B、D、E為正確選項。15、要約不得撤銷的情形包括（）。A、要約人確定了承諾期限B、要約人用其他形式明示要約不可撤銷C、受要約人已為履行合同作了主要工作D、受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已為履行合同作了準備工作E、受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更【參考答案】：ABD【解析】：《合同法》第十九條規(guī)定，有下列情形之一的，要約不得撤銷：①要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷；②受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作。16、通常所說的礦山、建筑施工單位和危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高危行業(yè)企業(yè)（以下簡稱高危企業(yè)）“三項崗位”人員包括()。A、企業(yè)法人B、企業(yè)主要負責人C、項目負責人D、安全管理人員E、特種作業(yè)人員【參考答案】：BDE17、下列情形中，屬于設計單位相關質(zhì)量責任和義務的是（）。A、按照工程建設強制性標準進行設計B、組織建設工程質(zhì)量事故分析，提出技術處理方案C、向建設單位詳細說明施工圖設計文件D、設計文件選用的建筑材料必須符合國家規(guī)定的標準E、設計文件應符合國家規(guī)定設計深度，注明工程合理使用年限【參考答案】：ADE【解析】：根據(jù)《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，設計單位的質(zhì)量責任和義務應當包括：必須按照工程建設強制性標準進行設計，并對設計的質(zhì)量負責；參與建設工程質(zhì)量事故分析，并對因設計造成的質(zhì)量事故，提出相應的技術處理方案；就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明；在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，其質(zhì)量要求必須符合國家規(guī)定的標準；設計文件應符合國家規(guī)定設計深度，并注明工程合理使用年限等。故A、D、E為正確選項。18、承包人的主要義務包括（）。A、不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程B、自行完成全部建設工程施工任務C、接受發(fā)包人有關檢查D、交付竣工驗收合格的建設工程E、建設工程質(zhì)量不符合約定的無償修理【參考答案】：ACDE19、關于工程質(zhì)量檢測機構職責的說法，正確的有（）。A、檢測機構出具的檢測報告應由檢測機構法定代表人或其授權的簽字人簽署B(yǎng)、檢測機構對涉及結(jié)構安全的所有檢測結(jié)果應及時報告建設主管部門C、檢測機構對發(fā)現(xiàn)的違反強制性標準的情況應及時報告建設主管部門D、檢測機構應當對檢測結(jié)果不合格的項目建立單獨的項目臺賬E、檢測機構對發(fā)現(xiàn)的項目參與方的違規(guī)行為應及時報告建設單位【參考答案】：ACD【解析】：檢測機構完成檢測業(yè)務后，應當及時出具檢測報告。檢測報告經(jīng)檢測人員簽字、檢測機法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。檢測機構應當將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的建設單位、監(jiān)理單位、施工單位違反有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的情況，以及涉及結(jié)構安全檢測結(jié)果的不合格情況，及時報告工程所在地建設主管部門。檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬。20、下列屬于建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的文件是（）。A、規(guī)劃環(huán)保部門出具的準許使用文件B、工程竣工驗收報告C、工程質(zhì)量評價報告D、工程竣工驗收備案表E、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件【參考答案】：ABDE【解析】：建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件：(1)工程竣工驗收備案表。(2)工程竣工驗收報告?？⒐を炇請蟾鎽敯üこ虉蠼ㄈ掌冢┕ぴS可證號，施工圖設計文件審查意見，勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件及驗收人員簽署的竣工驗收原始文件，市政基礎設施的有關質(zhì)量檢測和功能性試驗資料以及備案機關認為需要提供的有關資料。(3)法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件。(4)法律規(guī)定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件。(21、行政機關作出強制執(zhí)行決定前，應當事先催告當事人履行義務。催告應當以書面形式作出，載明的事項包括（）。A、當事人有權提起行政復議或行政訴訟B、涉及金錢給付的，應當有明確的金額和給付方式C、履行義務的方式D、履行義務的期限E、當事人依法享有的陳述權和申辯權【參考答案】：BCDE【解析】：《行政強制法》第35條：“行政機關作出強制執(zhí)行決定前，應當事先催告當事人履行義務。催告應當以書面形式作出，并載明下列事項：(1)履行義務的期限；(2)履行義務的方式；(3)涉及金錢給付的，應當有明確的金額和給付方式；(4)當事人依法享有的陳述權和申辯權”。本題B、C、D、E均符合題干所述法律規(guī)定；A項不屬于應當告知的法定必要事項之一，且催告階段行政強制執(zhí)行決定尚未作出，不存在提起行政復議或行政訴訟的問題。故B、C、D、E為正確選項。22、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中不予注冊的包括（）。A、甲某曾于1年前因犯罪被判處管制兩年B、乙某5年前因故意傷害罪被判處拘役6個月C、丙某今年已經(jīng)63周歲D、丁某去年擔任項目負責人期間，該項目發(fā)生重大安全事故E、戊某因事故中受傷，被鑒定為限制民事行為能力人【參考答案】：ADE【解析】：《注冊建造師管理規(guī)定》規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：(1)不具有完全民事行為能力的；(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；(3)未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的；(4)受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的；(5)因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；(6)因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處