給水管道工程施工合同

灌溉工程管道施工合同甲方：洛陽錦通水利工程有限公司乙方：由于工程建設(shè)需要，甲方委托乙方承包灌溉工程施工工程。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條 工程概況工程名稱：2015宜陽縣抗旱應(yīng)急項(xiàng)目工程地點(diǎn)：高村工程內(nèi)容：管道焊接工程第二條 合同價(jià)款（工程款）及支付每米承包價(jià)為17.5元（包含耗材）工程款支付：驗(yàn)收合格后支付全額工程款第三條雙方權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利和義務(wù)1）按合同要求及時(shí)支付工程款。2）提供具備施工條件的施工場地，水電路三通。3）按合同約定及時(shí)組織工程驗(yàn)收和辦理工程結(jié)算。4）協(xié)助有關(guān)部門配合乙方做好施工現(xiàn)場交叉施工等協(xié)調(diào)工作。5）提供管材及附屬配件乙方權(quán)利和義務(wù)1）嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工，施工質(zhì)量必須符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)，并需通過驗(yàn)收合格。2）負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)、保證工程進(jìn)度及施工人員的施工安全。第四條 工期的約定工期：自開工之日起兩個(gè)月內(nèi)完成。在工期未順延的情況下，乙方應(yīng)在前述工期內(nèi)竣工，并在竣工后通知甲方驗(yàn)收。甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，必須征得乙方同意。因設(shè)計(jì)變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導(dǎo)致停工的，工期順延。第五條質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為施工依據(jù)；以《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50268-2008）為施工管理及質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。本工程質(zhì)量要求：合格。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方須在收到驗(yàn)收通知之日起七日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收開始后五日內(nèi)完成驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)因客觀原因未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。若甲方自接到驗(yàn)收通知之日起超過十五日無故不組織驗(yàn)收的，視為驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算及支付工程款。第六條 免責(zé)條款施工期間，由于惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。第七條 爭議解決因本合同發(fā)生爭議的，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。第八條 合同的簽訂和生效本合同經(jīng)雙方蓋章后生效。本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。甲方（