建筑工程合同通用版

第10頁共10頁建筑工程合同通用版甲方：_____乙方：_____甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：第一條：工程名稱_____.第二條：工程地點_____.第三條：工程范圍_____.第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____.第五條：承包人_____.第六條：工程總價本工程包價計人民幣_____元整。第七條：工程包價本工程包價計人民幣_____元整（本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值）。第八條：付款辦法_____.第九條：工程期限按本合同第三條的工程范圍自_____年_____月_____日開工至_____年_____月_____日止全部完工。第十條：中間開工本工程范圍內(nèi)的_____工程，自_____年_____月_____日開工，于_____年_____月_____日完成交工。第十一條：雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_____.第十二條：關(guān)于工程保密辦法_____.第十三條：違約責(zé)任_____.第十四條：特殊條款_____.第十五條：合同有效期限本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結(jié)清后失效。第十六條：合同份數(shù)本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本_____份，總承包人收執(zhí)_____份（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執(zhí)_____份。總承包人：_____分包方：__________年_____月_____日建筑工程合同通用版（二）原告：_____鋼結(jié)_____有限公司住址：_____北京市_____法定代表人：_____職務(wù)：_____董事長委托代理人：_____被告：_____中國建筑_____工程局第_____建筑公司住址：_____市_____負(fù)責(zé)人：_____職務(wù)：_____經(jīng)理郵編：_____電話：_____案由：_____加工承攬合同糾紛訴訟請求請求人民法院判令被告給付所欠原告合同款1334890元，并賠償原告逾期付款的利息損失(自_____年____月____日起計算至實際給付之日)。本案訴訟費由被告方承擔(dān)。事實與理由中國建筑_____第_____建筑工程公司_____分公司(實際為中國建筑第_____局第_____建筑工程公司)與原告方于_____年____月____日簽訂加工承攬合同一份，約定原告為其設(shè)計、加工由其承建的北京_____創(chuàng)新_____城1#寫字樓工程施工模版，合同價款_____萬元，簽訂合同時預(yù)付30萬元，提貨時支付10萬元，余款在打完第二層混凝土后付清。發(fā)貨時間為第一批貨當(dāng)年____月16日-____月____日，第二批貨為____月____日-____月____日。原告將貨物送到施工現(xiàn)場。后經(jīng)調(diào)查，中國建筑_____第_____建筑工程公司_____公司沒有辦理工商注冊登記，故實際施工方應(yīng)為本案被告方中國建筑第_____工程局第_____建筑公司。合同簽訂后，原告將第一批貨提供給被告方使用，但被告使用過程中發(fā)現(xiàn)原訂做的BP=75型鋼框竹膠模版難于控制工程質(zhì)量，直接影響被告方施工。為此，原告建議更換為全鋼結(jié)構(gòu)模版，得到被告方認(rèn)可，雙方將合同標(biāo)的物更換為全鋼結(jié)構(gòu)大模板并實際履行，由此產(chǎn)生更換定做物標(biāo)的后的材料價差問題。經(jīng)核算，更換標(biāo)的物后被告應(yīng)支付的款項為人民幣_____元，被告曾于_____年____月____日給付原告50000元，因此欠款額為1334890元。合同履行后，原告多次與被告方協(xié)商模板價差結(jié)算問題，均為被告所拒絕。原告認(rèn)為，雙方簽訂的合同合法有效，合同履行中發(fā)生合同標(biāo)的物變更的事實，為雙方真實的意思表示，并且被告方實際接受了新的加工定作物，應(yīng)本著誠實、信用的原則據(jù)實結(jié)算貨款。被告拒絕支付合同款價差的行為已經(jīng)構(gòu)成嚴(yán)重違約，除應(yīng)當(dāng)履行給付義務(wù)外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償原告利息損失的違約責(zé)任。為此，原告訴至貴院，請求人民法院依法查明事實，公正裁決，維護(hù)原告的合法權(quán)益。此致_____市_____人民法院起訴人：__________年_____月_____日建筑工程合同通用版（三）編號：_____一、雙方當(dāng)事人甲方(供方)：_____法定代表人：_____公司注冊地址：_____聯(lián)系電話：_____傳真：_____乙方(需方)：_____法定代表人：_____公司注冊地址：_____聯(lián)系電話：_____傳真：_____二、合同意向乙方擬采用定額、定時、定價的方式向甲方購買_____燃料油_____噸。定額的意思解釋為：甲乙雙方在合同中明確約定的履行合同的時間期限內(nèi)(包括一年度及每月的約定)，乙方必須向甲方購買或甲方必須保證供應(yīng)的_____燃料油的數(shù)額。定價的意思解釋為：甲乙雙方在合同中明確約定的，在合同確定的履行時間期限內(nèi)，如遇_____燃料油的市場價格浮動(包括高于合同確定的價格和低于合同確定的價格)，均按合同中確定的價格執(zhí)行。定時的意思解釋為：甲乙雙方在合同中明確約定的履行合同的時間限度，包括_____個月的履行期限及每月按計劃供貨。三、產(chǎn)品名稱、購買的數(shù)量及價格3.1產(chǎn)品名稱：_____燃料油3.2產(chǎn)品產(chǎn)地：_____3.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國際標(biāo)準(zhǔn)3.4產(chǎn)品數(shù)量：_____噸+/-_____%3.5產(chǎn)品單價：人民幣_____元/噸(產(chǎn)地：_____)人民幣_____元/噸(產(chǎn)地：_____)人民幣_____元/噸(產(chǎn)地：_____)四、交貨地點及卸貨事項4.1交貨地點：_____。4.2卸貨時間：_____。4.3甲方應(yīng)以書面形式(包括傳真)提前_____天通知乙方交貨地點及卸貨時間安排，以便乙方及時接貨。五、運輸方式及費用5.1乙方自派船只到交貨地點接貨，所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔(dān)。5.2乙方不能及時接貨，造成卸貨滯期或貨物在碼頭停放滯期，所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔(dān)。六、貨款結(jié)算方式按計劃每批貨物卸貨完畢后的_____天之內(nèi)，乙方以人民幣付清貨款。七、驗收標(biāo)準(zhǔn)7.1符合本合同附件的品質(zhì)指標(biāo)要求。7.2甲方在每批燃料油交貨前，應(yīng)提供運載油船在始發(fā)地燃料油品質(zhì)檢驗單(正本復(fù)印件)。7.3乙方對貨物質(zhì)量有異議，應(yīng)在收到貨物后的兩個工作日內(nèi)提出。雙方協(xié)商解決或雙方指定共同認(rèn)可的機構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，所需費用由責(zé)任方承擔(dān)。7.4如果檢驗結(jié)果超過附件品質(zhì)指標(biāo)要求，應(yīng)扣罰油價款，以每船進(jìn)行計量計價，扣除金額由甲方從油款總額中扣除。八、違約責(zé)任8.1甲方應(yīng)積極尋求貨源，并保證依時提供足夠的貨物提供給乙方。甲方不能及時按雙方確定的數(shù)額和時間供貨，應(yīng)承擔(dān)逾期交貨部分或不能交貨部分貨款的_____%的違約金。8.2甲方提供的貨物必須達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，否則依雙方約定的處罰方式處罰。8.3乙方逾期付款，應(yīng)自交貨之日起按日萬分之_____支付延期付款滯納金。8.4乙方不接貨，除應(yīng)繼續(xù)履行合同外，應(yīng)承擔(dān)不接貨貨款部分_____%的違約金;乙方延遲接貨，應(yīng)承擔(dān)延遲接貨貨款部分的_____%的違約金，并賠償因此造成的損失，甲方均有權(quán)解除合同的履行。九、擔(dān)保條款鑒于合同約定的決算方式為交貨后付款，為了降低甲方的風(fēng)險，雙方約定，合同簽訂后_____日之內(nèi)，乙方支付_____噸的貨款金額人民幣_____作為履行合同的定金，乙方違約，定金不予返還;乙方依約履行，定金抵作貨款。十、不可抗力10.1任何一方由于不可抗力事由發(fā)生，無法履行或延期履行本合同，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?，在取得有關(guān)機關(guān)證明后，可部份或全部免除違約責(zé)任。如不可抗力的原因繼續(xù)存在，致使合同約定的交貨期后_____天仍不能交貨，一方有權(quán)提出解除合同。10.2不可抗力的事由包括：大于_____級臺風(fēng)或海浪、戰(zhàn)爭、其他自然災(zāi)害等其他不能預(yù)見或不能避免的事件。十一、法律適用及爭議解決11.1本合同的訂立、履行及爭議的解決，適用中華人民共和國法律。11.2合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能解決，一方可向合同簽訂所在地法院起訴。十二、特別約定12.1甲乙雙方特別聲明：雙方在合同中所確定的價款已充分考慮到因各種原因?qū)е率袌鰞r格的大幅度上漲或大幅度下跌。雙方承諾不因市價格漲跌而影響雙方按合同約定的價格及時間執(zhí)行。否則，視為違約行為，履約方除有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行合同外，違約方還需承擔(dān)違約責(zé)任。12.2甲方承諾：如遇市場價格下跌，下跌后執(zhí)行本合同的風(fēng)險自己承擔(dān)，甲方仍按合同約定的價格供貨給乙方，否則視為違約。12.3乙方承諾，如遇市場價格上漲，上漲后執(zhí)行本合同的風(fēng)險自己承擔(dān)，乙方仍按合同約定的價格和時間向甲方購買貨物，否則視為違約。十三、其他約定13.1履行本合同所產(chǎn)生的費用，其中包括_____由甲方承擔(dān);13.2履行本合同所產(chǎn)生的費用，其中包括_____由乙方承擔(dān);13.3為了支持甲方積極尋求貨源，及時供貨給乙方，乙方同意按每噸_____元，支付甲方尋求貨源的開拓費用。該筆費用支付的期限為_____。13.4合同的附件為合同的組成部分，附件包括：附件1：_____附件2：_____附件3：_____13.5本合同自雙方正式簽訂之日起生效。13.6本合同一式_____份，甲乙雙方各持一份，見證機關(guān)持一份。十四、合同履行期限14.1合同履行期限為_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。14.2每批貨物的履行以附件所確定的內(nèi)容為具體履行約定。甲方(蓋章)：_____