關于承攬加工合同15篇

第關于承攬加工合同15篇關于承攬加工合同1

簽定日期：某某年某某月某某日

定作方〔甲方〕：

電話：

承攬方〔乙方〕：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ骸?/p>

2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：。

3．交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔：。

4．貨款及費用結算方法及期限：。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方〔蓋章〕：

乙方〔蓋章〕：

關于承攬加工合同2

委托方：某某紡織器材廠〔甲方〕

承攬方：電鍍廠〔乙方〕

1．加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：

工程

產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價〔元〕總價〔元〕交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架某某以上只某某萬萬某某萬淬火綜條支某某萬萬某某萬合計

2．質量標準：

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之某某，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供給：

加工用鋅塊由甲方供給。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

。

7．違約責任：

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之某某交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：某某紡織器材廠

法定代表人：〔蓋章〕

地址：

銀行帳號：乙方：電鍍廠

法定代表人：〔蓋章〕

地址：

銀行帳號：年月某某日

關于承攬加工合同3

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原那么下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品

二、工程承包范圍

1、面積：61.3某44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料〔本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm〕含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價.35元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

5、土建工程結束后開始施工，天交工?！矀渥ⅲ撼豢煽咕芡庖蛩亍?。年內(nèi)保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，缺乏局部由乙方承當，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工平安，乙方在施工期間，電費由乙方承當，甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年月日

關于承攬加工合同4

加工定作承攬合同。

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人〔委托代理人〕：法定代表人〔委托代理人〕：

開戶行：開戶行：

帳戶：帳戶

甲乙雙方為攜手合作，促進開展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著老實信用，互惠互利原那么，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或工程、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或工程規(guī)格

型號計量

單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價總金額

合計

關于承攬加工合同5

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.〔用承攬方原料完成工作的〕,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.〔用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額〕。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交〔提〕原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒?/p>

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交〔提〕定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交〔提〕定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交〔提〕定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕,應當向定作方償付違約金____元；〔合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金〕以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%〔10%～30%〕或酬金總額的_

___%〔20%～60%〕的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外,并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承當責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行局部價款總值的____%〔10%～30%幅度〕的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%〔20%～60%的幅度〕違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕,承當因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承當違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承當責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按〔〕項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁；

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________〔如經(jīng)鑒證或公證,那么應送鑒證機關或公證機關〕各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____

關于承攬加工合同6

承攬方〔甲方〕：某某定作方〔乙方〕：某某

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

第二條

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承當定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承當

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承當

第四條

乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規(guī)格

質量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承當

第六條

加工費結算方法與時間

第七條

乙方應于年某某月某某日前向甲方交付定金某某元；乙方應于年某某月某某日前向甲方交付預付款某某元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的某某‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值某某％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否那么乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值某某％的違約金。

3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

〔一〕甲方：

1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

〔二〕乙方：

1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密〔技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為某某年。

一方違反上述保密義務的，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在某某天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用某某〔書信、傳真、電報、當面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：某某。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起某某日內(nèi)，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受某某國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第某某種方式解決：

〔1〕提交某某仲裁委員會仲裁；

〔2〕依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為某某年，自某某年某某月某某日至某某年某某月某某日。本合同正本一式某某份，雙方各執(zhí)某某份，具有同等法律效力；合同副本某某份，送某某留存一份。

承攬方〔蓋章〕：定作方〔蓋章〕：

法定代表人〔簽字〕：某某法定代表人〔簽字〕：某某

地址：地址：

某某年某某月某某日某某年某某月某某日

簽訂地點：簽訂地點：

關于承攬加工合同7

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺││件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺││件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺││件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架││件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架││件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架││件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20230元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否那么乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承當因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承當違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承當責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

帳號：003485

關于承攬加工合同8

訂立合同雙方：

承攬方：_________

定作方：_________

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格〔長，寬，高cm〕│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交〔提〕貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元〔貳萬元〕．甲方不履行合同時，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否那么乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承當因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承當違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承當責任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

乙方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

日期：_________

關于承攬加工合同9

簽定日期：_______年____月____日

定作方〔甲方〕：______________

電話：________________________

承攬方〔乙方〕：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。

2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

3．交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔：__________________________________。

4．貨款及費用結算方法及期限：____________________________________________。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方〔蓋章〕：_______________

乙方〔蓋章〕：_______________

關于承攬加工合同10

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

品名規(guī)格〔長，寬，高cm〕單位數(shù)量備注

玻璃柜臺130x40x90件120

塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

玻璃臺面柜臺180x100x95件20

棉布貨架180x40x200件10

大百貨電器貨架180x80x200件5

小百貨貨架180x50x200件80

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：

按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：

一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交〔提〕貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費用負擔：

由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸方法及費用負擔：

由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元〔貳萬元〕．

甲方不履行合同時，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

第十一條結算方式及期限：

乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的`數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否那么乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承當因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承當違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承當責任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：〔蓋章〕

代表人：〔簽名〕

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

年月日

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

年月日

關于承攬加工合同11

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額〔大寫〕：

〔注：空格如不夠用，可以另接〕

第二條定作人提供的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

〔注：空格如不夠用，可以另接〕

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質量要求：

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。

第九條定作人〔是／否〕允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結算方式及期限：

第十三條定作人在年月日前交定金〔大寫〕元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人〔是／否〕可以留置加工物。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第種方式解決：

〔一〕提交仲裁委員會仲裁；

〔二〕依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項：

定作人〔章〕：

承攬人〔章〕：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒〔公〕證機關〔章〕

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監(jiān)制部門：

印制單位：

關于承攬加工合同12

定作單位：某某工程經(jīng)理部〔以下簡稱甲方〕

承攬單位：某某鋼結構制造〔以下簡稱乙方〕

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原那么，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構件品名與價款

一、加工品名：某某高爐大修工程鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包平安及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣〔￥：1000.00元人民幣〕

四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。

五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。

六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。

第二條加工成品期限與交付

一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。

三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

第三條加工材料供給與采購

一、甲方負責供給的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供給，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)〔板材材損2％、型材材損3％〕。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排幅員必須經(jīng)過甲方確認前方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

二、乙方負責供給的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承當，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。

五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承當發(fā)生的費用。

第四條加工成品質量與驗收

一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收標準》、《建設工程質量管理方法》和有關工程質量的規(guī)定，由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級：一次驗收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

關于承攬加工合同13

需方:

(甲方)

供方：

(乙方)合同編號：NO〔門窗〕03________________________________________________________________

簽訂日期：年月日

為了標準建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，明確雙方技術經(jīng)濟責任，保證工程建設正常進行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。

1、建筑門窗用途概況

工程名稱：_____________________建筑結構：__________________工程地址：_____________________使用層次：__________________

2、建筑門窗供給要求

2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

2.2交貨點詳細地址：____________________________________。

2.3其它要求：___________________________________________

3、結算和付款方式

3.2結算方式：

3.2付款方式與期限：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4、技術要求

4.1乙方供給的產(chǎn)品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準，(標準名稱代號)________________________________________________________________________________________________________________________________。

4.2乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質量保證書》。

4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

5、驗收標準、方法及提出異議期限

5.1驗收標準，按該產(chǎn)品的國家標準驗收，如尚無國家標準的那么按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標準驗收。

5.2甲方在驗收時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質量不合規(guī)定，應妥善保管，并在天內(nèi)向乙方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質

量下降的，不得提出異議。

5.3如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內(nèi)向上海市建材業(yè)質量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責任承當。

6、違約責任

6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承當責任，并參照合同法有關條款及雙方的約定，向對方償付違約局部貨款的％的違約金。

6.2如另行商定責任賠償規(guī)定的，應在8.5“其他約定〞一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

7、解決爭議的方式

7.1本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提請分中心進行調(diào)解或通過有關法律程序解決。

8、其他約定事項

8.1乙方在門窗運抵交貨點后，甲方應提從堆放場地，并及時做好相應的驗收工作，如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決。

8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協(xié)商解決，否那么造成后果乙方負責。

8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協(xié)商解決，否那么造成后果由甲方負責。

8.4如遇人為不可抗拒因素〔如臺風、洪水等〕和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時，免除承當違約責任。

8.5其他約定：

9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。

甲方：乙方：

單位名稱：〔蓋章〕單位名稱：〔蓋章〕

帥氣的小編精選推薦

購房合同電子版|購房合同模板|購房合同范本|購房合同免費模板大全

關于承攬加工合同14

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案〔_____年______民終字第____號〕達成如下和解協(xié)議：

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。

3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方：__________________

法定代表人：____________________

乙方：__________________

代理人：________________________

__________年_______月_______日

關于承攬加工合同15

訂立合同雙方：

承攬方：某某縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：某某縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格〔長，寬，高cm〕│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤