商品房買賣合同八篇

第頁商品房買賣合同八篇商品房買賣合同篇1

甲方(賣方)：

乙方(買方)：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買賣雙方在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎(chǔ)上就房屋買賣達成如下協(xié)議：

一、標的物

1.甲方所擁有的坐落于北京號房屋，建筑面積平方米，其現(xiàn)用途為自住。

2.甲方已于年月取得上述房屋的全部權(quán)證，房屋全部權(quán)證號為

3.甲方已年月取得上述房屋的國有土地運用證，國有土地運用權(quán)證號為

4.甲方自愿將上述房屋全部權(quán)及所屬土地運用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方自愿購買該房屋，甲方保證上述房屋全部權(quán)及土地運用權(quán)無產(chǎn)權(quán)糾紛和無債權(quán)債務糾紛，否則，由甲方擔當一切法律責任。

二、房屋價款

買賣雙方同意按套計價，該房屋總價款為人民幣

三、付款方式

買賣雙方同意按下述種方式支付房款：

1.一次性付款，乙方于辦理該房屋買賣立契過戶之日起7日內(nèi)一次性支付全部購房款。

2.分期付款，乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款，剩余購房款于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)支付。

3.貸款付款，乙方于簽訂本合同之日起7日內(nèi)支付甲方總房款30%的購房款，剩余購房款由乙方向申請貸款支付，乙方應于本合同簽訂之日起7日內(nèi)向提交貸款申請。

四、定金

乙方于簽訂本合同當日支付甲方購房定金貳萬元，作為購房擔保。乙方不購買房屋的，定金不退;反之，甲方不出售該房屋的，雙倍返還定金。乙方支付首付款時，定金折抵首付款。

五、房屋交付

甲方應于辦理房屋立契過戶之日起7日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方，房屋內(nèi)設(shè)備、設(shè)施及裝飾見合同附件。

六、乙方同意其購置房屋由原物業(yè)管理公司管理，并遵守其管理公約的規(guī)定。

七、甲、乙雙方權(quán)利與義務

1.在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時，甲乙雙方按國家規(guī)定各自擔當有關(guān)稅費。房屋評估費由雙方共同擔當。

2.甲方已交納的公共修理基金和供暖費已計入房屋總價，隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方，雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費由甲方擔當。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費由乙方擔當。

3.乙方應按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的，自本合同約定的應付款期滿其次天起至實際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

乙方逾期付款達60日，甲方有權(quán)解除合同，并可向乙方要求逾期應付款3%的違約金。甲方情愿接著履行合同的，自本合同約定的應付款期滿其次天起至實際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。

4.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的，自本合同約定的交付期滿其次天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

甲方逾期交房達60日，乙方有權(quán)解除合同，并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿接著履行合同的，自本合同約定的交付期滿其次天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的，視為未交付房屋。

5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內(nèi)向房屋交易部門提出交易申請。

6.因甲方緣由，致不能交易過戶的，甲方應退還乙方已付購房款，并向乙方支付總房款5%的賠償金。

八、因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議，包括合同效力，違約糾紛由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：

1.提交北京仲裁委員會仲裁;

2.向房屋所在地法院起訴;

九、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及附件，為本合同不行分割的組成部分，具有相同效力。

十、本合同于

年月日在北京簽訂。

十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十二、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，房屋管理部門備案一份，中介公司備案一份，各份具有相同效力。

甲方：

乙方：

代理人：

代理人：

商品房買賣合同篇2

甲方(賣方)：身份證號：

家庭住址：郵編：電話：乙方(買方)：身份證號：

家庭住址：郵編：電話：依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在同等自愿、協(xié)商一樣的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協(xié)議：

第一條：乙方確定購買甲方擁有的房屋全部權(quán)的商品房(以下簡稱商品房)，商品房位于紅旗街購物廣場C1號，建筑面積為平方米。

其次條：商品房總額為(漢字大寫)

第三條：乙方先付甲方商品房總額，剩余房款于雙方公證之日付清，雙方不得違約，如有違約，按房價的壹倍，賠償對方。

第四條：本合同任何一處修改，經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可，否則修改無效。

第五條：鑒于甲方不能向乙方供應房產(chǎn)證等有效證件，合同生效日后，商品房如有拆遷，獲得拆遷款全部歸乙方全部，(如需甲方協(xié)作，拆遷所供應證明是乙方商品房，甲方應主動協(xié)作)。

第六條：以上條款如有違約，甲方應返還乙方購房總金額。

第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(簽字)：乙方(簽字)：

年月日

商品房買賣合同篇3

出售人：_____

代理人：_____(以下簡稱甲乙方)

買受人：_____

雙方依據(jù)《XX市實惠價房出售管理方法》的有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同。

1.甲方同意將坐落在XX市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以實惠價出售給乙方。

2.上開房屋按住房綜合造價的_____%_____年每平方米建筑面積_____元計價，另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算，每平方米建筑面積售價_____元，共計售價(大寫)_____元。

3.乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。

4.乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款，甲方賜予_____%實惠，乙方實付價款(大寫)_____元。

5.乙方要求分期付款，必需征得甲方同意。首期付款占應付款_____%，計(大寫)_____元。余額計(大寫)_____元，分_____年付清，月利率_____‰，余額款本息共計(大寫)_____，每月月底前交付(大寫)_____元，最終在_____年_____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。

6.乙方分期付款而逾期交付，已交購房款作違約金由甲方收取，從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時運用費，補交住宅建設(shè)債券。預付修理費按已支出的修理費用結(jié)算，多退少補。

7.乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世，由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人，房屋由所在地區(qū)、縣房管局依據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管，未付清的購房款由接管單位補交。

8.甲方收到乙方購房款、修理費，在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。

9.甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋全部權(quán)證。

10.甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預付住房售后修理費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)，提取修理費(大寫)_____元，連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付修理費(大寫)_____元，落實修理單位，負責修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。

11.上開房屋的基地和園地屬國家全部，乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設(shè)施屬同幢全部權(quán)人共有，乙方保證不侵占運用。

12.乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定，按時向供應售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。

13.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同，定金抵付購房款，未履行合同，定金不予返還;甲方不履行合同，定金雙倍償還乙方。

14.本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋所在地管房部門或組織，房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。

甲方(簽章)：_____乙方(簽章)：_____

代表人(簽章)

20xx年___月___日立于：___

商品房買賣合同篇4

甲方：____________________

乙方：____________________

甲乙雙方為購銷________渡假村商品房事宜，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方購買座落在________渡假村________組團內(nèi)________樓房________棟。建筑面積為________平方米。其面積以________省《建筑面積計算規(guī)則》為準。

二、商品房售價為人民幣________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費用，但不包括建筑稅和公證費。

三、付款方法：

預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣________元，(其中10%為定金)。待房屋建設(shè)工作量完成一半時再預付30%.房屋竣工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。四、交房時間：

甲方應于一九____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗收接管時，須托付甲方代管，并付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。

六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方根據(jù)國家規(guī)定，對房屋質(zhì)量問題實行保修(土建工程保修一年，水電半年，暖氣一個采暖期)。

七、違約責任：

1、本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應雙倍退還定金。

2、甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不行抗拒緣由外)，每逾期一天，甲方向乙方擔當應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為嘉獎。

八、乙方須要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方擔當。

九、乙方對所購房屋享有全部權(quán)，但必需遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及渡假村管理方法。

十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭吵，應首先通過友好協(xié)商解決，如雙方不能達成一樣看法時，應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進行仲裁。

十一、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本六份，雙方各執(zhí)三份，正副兩本具有同等法律約束力。

十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。

十三、本合同附件：

1、房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)

2、________渡假村別墅暫行管理方法(略)

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表：代表：

地址及電話：地址及電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

____年____月____日____年____月____日

商品房買賣合同篇5

原告：付洋，女，11013年12月15日誕生，漢族，住成都市高新區(qū)蘭天路1號1棟25號。身份證號：5101075

被告：四川飛森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，居處地：成都高新區(qū)高朋東路倍特標準廠房。

法定代表人：周子飛

工商登記注冊號：成工商(高新)字5101091011017

訴訟懇求：

1.懇求判令被告擔當逾期交房的違約金17608.58元。

2.懇求判令被告擔當逾期辦理房產(chǎn)證的違約金11091.73元。

3.懇求判令由被告擔當本案的訴訟費。

4.懇求判令由被告擔當逾期辦理國有土地運用權(quán)證的違約金。

事實與理由：

原告與被告先后于20xx年5月5日和20xx年10月28日分別簽訂兩份《商品房買賣合同》，由原告購買被告位于雙流縣華陽鎮(zhèn)華龍大橋側(cè)的戛納印象.歐洲商業(yè)公園A幢227號和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產(chǎn)證的應由被告擔當違約責任，并約定了違約金的計算方式。

一、依據(jù)《商品房買賣合同》的約定，被告應擔當逾期交房的違約金。

1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日，被告交房日期為20xx年6月30日，逾期273天，依據(jù)合同約定，被告應擔當支付違約金人民幣12370.20元的違約責任。

2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日，被告交房日期為20xx年6月30日，逾期91天，依據(jù)合同約定，被告應擔當支付違約金人民幣5238.38元。

二、依據(jù)《商品房買賣合同補充協(xié)議》第三條的約定，被告還應擔當逾期辦理房產(chǎn)證的違約責任。雙方約定辦理房產(chǎn)證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項修理資金后365日內(nèi)(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。

1、A幢227號實際辦理時間為20xx年8月1日，逾期31天，被告應擔當支付違約金人民幣702.15元。

2、3幢223號實際辦理時間為20xx年6月26日，逾期361天，被告應支付違約金10389.58元。

綜上所述，被告應支付原告違約金共計28700.31元。

三、依據(jù)《商品房買賣合同》第十五條的約定，被告還應擔當逾期辦理國有土地運用權(quán)證的違約金。依據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付運用之日起90日內(nèi)，辦理土地運用權(quán)變更和房屋全部權(quán)登記手續(xù)?！?。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當幫助商品房購買人辦理土地運用權(quán)變更和房屋全部權(quán)登記手續(xù)，并供應必要的證明文件?！渡唐贩抠I賣合同》第十五條約定的“權(quán)屬登記”既包括房屋產(chǎn)權(quán)證登記，也包括國有土地運用權(quán)證登記。被告至今尚未辦理國有土地運用權(quán)證。

被告違約后，原告曾多次找被告協(xié)商未果。依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為維護原告的合法權(quán)益，現(xiàn)訴至人民法院，望法院查明事實，依法審理并判決如前訴請。

此致

成都市雙流縣人民法院

起訴人：付洋

20xx年二月二十五日

商品房買賣合同篇6

一、什么是霸王合同

所謂霸王合同，指的是在商品交易中，供應格式合同的一方利用其具有壟斷地位、交易優(yōu)勢，或在經(jīng)濟上的明顯強勢，在制定格式條款時違反公允原則，以單方聲明或其他方式規(guī)避自己應擔當?shù)姆韶熑?，加重交易對方的責任或限制、解除對方的合法?quán)利。

二、商品房買賣遇到霸王合同怎么辦

商品房買賣中遭受霸王合同的救濟手段如下：

1、自我救濟，抵制霸王合同

(1)要培育成熟的購房消費心態(tài)。

成熟的購房心態(tài)可以增加抵制霸王合同的免疫力。購房人在選購房屋時，應當明白并非只有某一套房屋最適合自己，下一個或許更志向。要樹立起同等觀念，增加權(quán)利意識和風險意識。面對可能存在的風險，不盲目從眾，不抱僥幸心理，不輕信開發(fā)商售樓人員的口頭承諾。

實踐中常常發(fā)覺，越是成熟的購房人，越知道面對風險如何取舍;越是看法執(zhí)著的購房人，合同中的保障自身權(quán)利的條款寫得越充分;訴訟中追悔莫及的大多是沒細看合同內(nèi)容就草率簽字的購房人。消費者的漸漸成熟使得開發(fā)商會被迫收斂，一群成熟的消費者必定帶動商品房交易市場走向成熟與規(guī)范。

(2)要駕馭應付霸王合同的技能。

對于開發(fā)商供應的格式合同，購房人應當仔細審查，反復探討。細致閱讀開發(fā)商事前在合同文本的空白處填寫的內(nèi)容，要求開發(fā)商就有關(guān)內(nèi)容予以說明，過于簡略的約定要詳細化，可能存在歧義的內(nèi)容要明確，可能損害購房人利益的內(nèi)容要刪除。對于開發(fā)商單方提前選定的條款，要結(jié)合自身狀況與須要權(quán)衡利弊，必要時進行調(diào)整。

對于開發(fā)商刪除的條款要有足夠的警覺，除重復性和并無約定必要的條款外，一般不要同意開發(fā)商干脆刪除合同條款。在開發(fā)商不同意修改或變更時，枝節(jié)問題可不再堅持，但重大原則事項不能讓步。駕馭了識別與應付霸王合同的技能，就會有針對性、有重點、有理有據(jù)地同開發(fā)商進行合同談判，當購房人有實力揭開霸王合同的面紗時，為了促成交易，不丟失商機，開發(fā)商最終還是會做出讓步的。

(3)必要時要聘請專業(yè)人士供應幫助。

商品房買賣具有肯定的專業(yè)性，尤其是購房人，須要駕馭肯定的市場信息、房地產(chǎn)專業(yè)學問與法律學問等。一般購房人往往很難同時具備這些學問和實力，臨時抱佛腳也不現(xiàn)實，向?qū)I(yè)人士求助是一條平安的捷徑。這些專業(yè)人士包括房地產(chǎn)、建筑與法律方面的.專業(yè)人員，尤其房地產(chǎn)專業(yè)律師。

專業(yè)房地產(chǎn)律師既具備專業(yè)的建筑房地產(chǎn)學問，又熟識有關(guān)房地產(chǎn)法律法規(guī)與規(guī)章的規(guī)定，在幫助購房、指導簽訂商品房買賣合同方面駕輕就熟，能夠幫助購房人發(fā)覺霸王條款”，訂正和抵制霸王合同，同開發(fā)商的銷售和法律人員進行談判、交涉，最大程度地幫助購房人通過合同約定防范購房風險，愛護購房人的合法權(quán)益。

2、司法救濟，否定霸王條款

購房人即使不幸遭受了霸王合同，也不必過份擔憂，法律給予了購房人肯定的救濟手段。購房人可以利用《合同法》、最高人民法院的司法說明等法律及有關(guān)規(guī)定，愛護自己的合法權(quán)益。

(1)可以利用《合同法》的有關(guān)規(guī)定解除霸王條款的效力。

既可以在發(fā)生糾紛后，向人民法院主見撤銷合同中的有關(guān)欺詐性的霸王條款，也可以干脆主見有關(guān)霸王條款無效。

依據(jù)《合同法》第54條規(guī)定，合同訂立時，存在重大誤會、顯失公允，當事人一方有權(quán)懇求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷;一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違反真實意思的狀況下訂立的合同，受損害方有權(quán)懇求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷。假如購房人能證明雙方訂立合同時存在上述情形，則可以在規(guī)定期限內(nèi)主見變更或撤銷該合同。

《合同法》第39條的規(guī)定：“采納格式條款訂立合同的，供應格式條款的一方應當遵循公允原則確定當事人之間的權(quán)利和義務，并實行合理的方式提請對方留意免除或者限制其責任的條款，根據(jù)對方的要求，對該條款予以說明。”商品房買賣領(lǐng)域里的“霸王合同”或“霸王條款”多屬于《合同法》規(guī)定的格式條款。開發(fā)商已填好的合同文本時，并未提請購房人留意合同中有關(guān)免除或者限制其責任的條款，恰是利用購房人欠缺合同意識或合同學問、疏乎大意等，僥幸得手。一旦發(fā)生糾紛，若開發(fā)商不能舉證證明其盡了提請留意的義務，則該格式條款的效力會被依法否定。

另依據(jù)《合同法》第40條的規(guī)定，開發(fā)商在其供應的霸王合同中，以格式條款的方式免除其責任，加重購房人責任，解除購房人主要權(quán)利的，有關(guān)格式條款也應當無效。其次，在開發(fā)商填寫或擬定的霸王條款，在理解上發(fā)生爭議時，依據(jù)《合同法》第41條規(guī)定，“應當作出不利于供應格式條款一方的說明”，當開發(fā)商意圖以含混隱晦的條款躲避責任時，這一條規(guī)定對購房人而言也供應了一種愛護。

(2)最高人民法院20xx年出臺的《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的說明》，給作為弱勢群體的購房人應付霸王合同供應了又一把愛護傘。

霸王合同的出現(xiàn)極簡單引起市場的混亂，對當事人來講也是很不利的。假如你在實踐中中遇到霸王合同的話，可以通過法律途徑來捍衛(wèi)自己的權(quán)益。必要時，還可以托付網(wǎng)站的專業(yè)律師來幫助你處理相關(guān)問題。

商品房買賣合同篇7

1、本合同文本為示范文本，也可作為簽約運用文本。簽約之前，買受人應當細致閱讀本合同內(nèi)容，對合同條款及專業(yè)用詞理解不一樣的，可向當?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)主管部門詢問。

2、本合同所稱商品房是指由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設(shè)并出售的房屋。

3、為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內(nèi)容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。

4、本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項為優(yōu)先。

5、對合同文本【】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他須要刪除或添加的內(nèi)容，雙方應當協(xié)商確定?！尽恐羞x擇內(nèi)容，以劃√方式選定;對于實際狀況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時，應在空格部位打×，以示刪除。

6、在簽訂合同前，出賣人應當向買受人出示應當由出賣人供應的有關(guān)證書、證明文件。

7、本合同條款由中華人民共和國建設(shè)部和國家工商行政管理局負責說明。

出賣人：______________________

注冊地址：____________________營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________

企業(yè)資質(zhì)證書號：______________法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________郵政編碼：____________________

托付代理人：__________________

地址：________________________郵政編碼：____________________

聯(lián)系電話：____________________托付代理機構(gòu)：___________________

注冊地址：____________________營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________

法定代表人：__________________聯(lián)系電話：_____________________

郵政編碼：_____________________

買受人：______________________

【本人】【法定代表人】姓名：____________國籍______________

【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【】______

地址：_______________________

郵政編碼：_____________________聯(lián)系電話：_____________________

【托付代理人】【】姓名：______________國籍：_____________

地址：_______________________

郵政編碼：_____________________電話：_______________________

商品房買賣合同篇8

合同當事人：

出賣人：

注冊地址：

營業(yè)執(zhí)照注冊號：號

法定代表人：

托付代理人：

聯(lián)系電話：買受人：

身份證號：

聯(lián)系電話：

保證人：司

注冊地址：號

營業(yè)執(zhí)照注冊號：號

法定代表人：

托付代理人：

聯(lián)系電話：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，出賣人、買受人和保證人在同等、自愿、協(xié)商一樣的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成以下協(xié)議內(nèi)容：

第一條出賣人建設(shè)依據(jù)及商品房坐落位置

1、出賣人以出讓方式取得位于

2、出賣人在該地塊上建設(shè)商品房，商品房定名為雁灘家園D區(qū)。建設(shè)工程規(guī)劃許可證證號為：號。

其次條商品房銷售特征

買受人自愿以團購方式購買雁灘家園住房,并自愿擔當由此可能產(chǎn)生的風險。

買受人購買的商品房為9號樓層號房，該商品房的用途為住宅，框剪結(jié)構(gòu)，層