2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制真題精選附答案

2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制真題精選附答案單選題（共100題）1、（）是指導(dǎo)施工最詳細(xì)最直接的進(jìn)度計劃文件。A.施工總進(jìn)度計劃B.單位工程施工進(jìn)度計劃C.分部分項工程作業(yè)進(jìn)度計劃D.關(guān)鍵項目施工進(jìn)度計劃【答案】C2、橋梁工程原材料中的鋼筋在工地存放時，應(yīng)按不同品種、規(guī)格，分批分別堆置整齊，不得混雜，并應(yīng)設(shè)立識別標(biāo)志，存放的時間不宜超過（）個月。A.1B.2C.3D.6【答案】D3、某工程有5個施工過程，劃分為6個施工段組織固定節(jié)拍流水施工，流水節(jié)拍為5d，施工過程之間的組織間歇合計為7d。該工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C4、下列有關(guān)專項規(guī)劃的環(huán)境影響評價的說法正確的是:（）A.專項規(guī)劃的環(huán)境影響報告書應(yīng)當(dāng)包括環(huán)境影響評價的結(jié)論B.專項規(guī)劃的編制機關(guān)應(yīng)當(dāng)在各專項規(guī)劃草案報送審批前，舉行論證會、聽證會，或者采取其他形式，征求有關(guān)單位、專家和公眾對環(huán)境影響報告書草案的意見C.專項規(guī)劃的編制機關(guān)在報批規(guī)劃草案時，應(yīng)當(dāng)將環(huán)境影響報告書一并附送審批機關(guān)審查。未附送環(huán)境影響報告書的，審批機關(guān)不予審批D.設(shè)區(qū)的市級以上人民政府在審批專項規(guī)劃草案，作出決策前，應(yīng)當(dāng)先由人民政府指定的環(huán)境保護(hù)行政主管部門或者其他部門召集有關(guān)部門代表和專家組成審查小組，對環(huán)境影響報告書進(jìn)行審查。參加前款規(guī)定的審查小組的專家，應(yīng)當(dāng)從按照國務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門的規(guī)定設(shè)立的專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專業(yè)的專家名單中，以隨機抽取的方式確定【答案】A5、在編制基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算前（）要認(rèn)真做好各項清理工作。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.設(shè)計人【答案】A6、土石路堤是指用石料含量占總質(zhì)量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B7、某市采石場位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進(jìn)行技術(shù)改造，擴大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標(biāo)準(zhǔn)，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。A.原告舉證B.由被告對排污行為與損害結(jié)果之間無因果關(guān)系舉證C.適用舉證責(zé)任倒置D.原告證明侵權(quán)事實，被告否認(rèn)的，由被告負(fù)舉證責(zé)任【答案】B8、當(dāng)隧道洞口位于山坡不穩(wěn)定、地形條件較差處，且隧道頂兩側(cè)土體嚴(yán)重不一致時，即為（）現(xiàn)象，如果處治不當(dāng)，可能會出現(xiàn)隧道開裂，嚴(yán)重時發(fā)生坍塌事故。A.應(yīng)力集中B.受力不均C.剪切D.偏壓【答案】D9、因非施工單位的責(zé)任和風(fēng)險等因素造成、施工單位依據(jù)合同規(guī)則提出延期申請并經(jīng)監(jiān)理工程師審查和建設(shè)單位批準(zhǔn)的工期延長，稱為（）。A.工程延誤B.工程延期C.工期索賠D.工期順延【答案】B10、為了不影響承包人的施工進(jìn)度，監(jiān)理人一定要按時進(jìn)行計量和支付，這個體現(xiàn)了工程計量的（）原則。A.公正性B.時限性C.程序性D.監(jiān)理人最終確認(rèn)計量結(jié)果【答案】B11、施工過程中，由于施工人員不遵守操作規(guī)程所造成的質(zhì)量波動為（）。A.環(huán)境性波動B.正常波動C.工藝性波動D.異常波動【答案】D12、摻灰處理膨脹土?xí)r，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉處置，摻石灰宜分兩次進(jìn)行。拌和深度應(yīng)達(dá)到該層底部，拌和后的土塊粒徑應(yīng)小于（）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】C13、洞內(nèi)有瓦斯等易燃易爆氣體時，應(yīng)檢測測站附近（）范圍內(nèi)的氣體濃度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B14、級配碎石或礫石用作基層時，高速公路和一級公路公稱最大粒徑應(yīng)不大于（）。A.20.5mmB.26.5mmC.31.5mmD.36.5mm【答案】B15、在車輛荷載作用下，水泥混凝土結(jié)構(gòu)層處于板體工作狀態(tài)，（）。A.抗彎拉強度高，豎向彎沉較大B.抗彎拉強度低，豎向彎沉較大C.抗彎拉強度高，豎向彎沉較小D.抗彎拉強度低，豎向彎沉較小【答案】C16、路基填方材料最小強度控制指標(biāo)是（）。A.回彈模量B.壓實度C.CBR值D.塑性指數(shù)【答案】C17、以下將出現(xiàn)項目永久私有化的融資模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C18、填挖土石方總量在（）立方米以上的開發(fā)建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)編報水土保持方案報告書。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B19、關(guān)于公路工程監(jiān)理第一次工地會議的說法，錯誤的是（）。A.第一次工地會議由總監(jiān)主持B.在合同工程正式開工前，總監(jiān)辦應(yīng)組織召開第一次工地會議C.建設(shè)單位的技術(shù)人員必須參加，管理人員可授權(quán)相關(guān)人員參加D.宜邀請工程質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)參加【答案】C20、以下不需要對張拉設(shè)備重新進(jìn)行標(biāo)定的是（）。A.使用時間5個月B.張拉次數(shù)400次C.使用過程中千斤頂或壓力表出現(xiàn)異常情況D.千斤頂檢修或更換配件后【答案】A21、水泥穩(wěn)定土所用水泥初凝時間應(yīng)大于（），終凝時間應(yīng)大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D22、下列選項中，水深（）為水中鉆孔灌注樁。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C23、下列有關(guān)路床填料的表述中，不正確的是（）。A.高速、一級公路路床宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.高速、一級公路路床可采用級配好的碎石土，礫石土等C.當(dāng)粗粒料缺乏時，可采用無機結(jié)合料改良細(xì)粒土作為高速、一級公路路床的填料D.砂性土、粉質(zhì)土可用作高速和一級公路路床的填料【答案】D24、某企業(yè)用100萬元購置一臺設(shè)備，欲在10年內(nèi)將該投資的復(fù)利本利和全部回收，基準(zhǔn)收益率為10%，則該企業(yè)每年均等的凈收益至少應(yīng)為（）萬元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B25、下列不屬于施工進(jìn)度分析步驟的是（）。A.工程進(jìn)度分析前的準(zhǔn)備B.找出工程完成情況差的原因C.進(jìn)行因素分析，找出影響最重要的因素D.提出建議和結(jié)論【答案】A26、某雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為5d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A27、節(jié)點時間參數(shù)是以節(jié)點為對象計算的。節(jié)點是工序的連接點，表示其前面工作的結(jié)束和后面工作的開始，所以節(jié)點時間參數(shù)是工作持續(xù)時間的開始或結(jié)束時刻的瞬間。下列選項為節(jié)點時間參數(shù)的是（）。A.節(jié)點的最早必須實現(xiàn)時間B.節(jié)點的最遲實現(xiàn)時間C.節(jié)點的最早可能實現(xiàn)時間D.節(jié)點的最早實現(xiàn)時間【答案】C28、路塹施工時，其路基地面排水設(shè)施有邊溝、截水溝、排水溝、急流槽、跌水等，一般應(yīng)先施工的排水設(shè)施是（）。A.邊溝B.截水溝C.排水溝D.跌水與急流槽【答案】B29、全斷面襯砌模板臺車施工應(yīng)符合下列規(guī)定說法，錯誤的是（）。A.臺車支撐門架間距，不宜大于2.0m，且門架位置宜與模板拼縫重合B.臺車模板的表面，應(yīng)光滑、接縫嚴(yán)密，臺車鋼模板的厚度不宜小于10mmC.模板上應(yīng)預(yù)留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應(yīng)大于2.0m，橫向間距不應(yīng)大于2.5mD.振搗窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C30、以下關(guān)于開工預(yù)付款的支付與扣回說法錯誤的是（）A.現(xiàn)階段，工程預(yù)付款包括開工預(yù)付款和材料預(yù)付款、設(shè)備預(yù)付款B.開工預(yù)付款和材料預(yù)付款多用在公路水運工程特別是高速公路工程等重大工程的施工過程中C.設(shè)備預(yù)付款是指支付工程施工機械設(shè)備的預(yù)付款D.招標(biāo)工程項目是否實行預(yù)付款制度，取決于合同工程的規(guī)模大小、合同工期的長短以及發(fā)包人在招標(biāo)文件中的約定【答案】C31、仰拱襯砌混凝土應(yīng)整幅一次澆筑成型，一次澆筑的長度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B32、按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類，化學(xué)性危險和有害因素屬于（）。A.人的因素B.物的因素C.環(huán)境因素D.管理因素【答案】B33、采用光面爆破法施工隧道時，其分區(qū)起爆順序為（）。A.輔助眼→周邊眼→掏槽眼B.輔助眼→掏槽眼→周邊眼C.掏槽眼→輔助眼→周邊眼D.掏槽眼→輔助眼→底板眼【答案】C34、由原材料成分和性能發(fā)生微小變化、工人操作的微小變化造成的質(zhì)量波動為（）。A.周期性波動B.正常波動C.不規(guī)律波動D.異常波動【答案】B35、用扭矩法擰緊高強度螺栓連接時，初擰、復(fù)擰和終擰應(yīng)在同一工作日內(nèi)完成。初擰扭矩應(yīng)由試驗確定，一般為終擰扭矩的（）。A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】C36、下列四種時差中，對緊前緊后工作均沒有影響的是（）。A.總時差B.局部時差C.相關(guān)時差D.獨立時差【答案】D37、特別重大安全事故調(diào)查批復(fù)時限最長為（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D38、用水泥、石灰等無機結(jié)合料處治的土或碎（礫）石及含有水硬性結(jié)合料的工業(yè)廢渣修筑的基層，在前期具有柔性路面的力學(xué)性質(zhì)，后期的強度和剛度均有較大幅度的增長，但是最終的強度和剛度仍遠(yuǎn)小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.剛性C.半剛性D.半柔性【答案】C39、按照年度施工產(chǎn)值配備專職安全生產(chǎn)管理人員，不足5000萬元的至少配備1名；5000萬元以上不足2億元的按每5000萬元不少于1名的比例配備;2億元以上的不少于（），且按專業(yè)配備。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D40、關(guān)于施工安全風(fēng)險評估報告中隱患排查治理，對于重大事故隱患，施工單位應(yīng)當(dāng)在確定后（）個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備，其中涉及民爆用品、危險化學(xué)品及特種設(shè)備等重大事故隱患的，還應(yīng)向相應(yīng)的主管部門報備。A.1B.2C.3D.5【答案】D41、以下關(guān)于投資項目資本金的說法，描述錯誤的是（）A.由投資者認(rèn)繳的出資額B.項目法人承擔(dān)該部分資金的利息和債務(wù)C.投資者按其出資比例依法享有所有者權(quán)益D.不得以任何方式抽回【答案】B42、根據(jù)規(guī)定，采用（）方式成交的，出讓人或轉(zhuǎn)讓人與受讓人應(yīng)當(dāng)根據(jù)成交確認(rèn)書簽訂礦業(yè)權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）合同。A.招標(biāo)B.拍賣C.自行協(xié)議D.掛牌E.變賣【答案】A43、當(dāng)對水泥質(zhì)量有懷疑或受潮或存放時間超過（）個月時，應(yīng)重新取樣復(fù)驗，并應(yīng)按其復(fù)驗結(jié)果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B44、滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】D45、根據(jù)現(xiàn)行《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46），對于施工現(xiàn)場臨時用電設(shè)備數(shù)量在（）以上,或用電設(shè)備容量在（）及以上的，應(yīng)監(jiān)督施工單位編制臨時用電專項安全方案。A.5臺，50kWB.3臺，30kWC.5臺，30kWD.3臺，100kW【答案】A46、棄土宜分層填筑，分層壓實，棄土場的邊坡不得陡于（），頂面宜設(shè)置不小于（）的排水坡。A.1:1.5；1%B.1:1.2；2%C.1:1.5；2%D.1:1.2；1%【答案】C47、某雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作M有兩項緊后工作O和P，工作O、P的持續(xù)時間分別為13d、8d，工作O、P的最遲完成時間分別為第20天、第12天，則工作M的最遲完成的時間是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B48、寬闊水域和海上橋梁工程的衛(wèi)星定位測量平面控制網(wǎng)宜分為首級網(wǎng)、首級加密網(wǎng)、一級加密網(wǎng)和二級加密網(wǎng)4個等級，一級和二級加密網(wǎng)宜由（）布設(shè)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.勘察設(shè)計單位D.施工單位【答案】D49、下列關(guān)于安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制說法錯誤的是（）。A.是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻B.第一道是管風(fēng)險C.第二道是控風(fēng)險D.安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重機制【答案】C50、由于監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指示、指示延誤或指示錯誤而導(dǎo)致承包人費用增加或工期延誤的，由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.承包人D.發(fā)包人和承包人共同【答案】A51、鐵路、公路線分布廣，隧道所接觸的地質(zhì)條件千差萬別，其中有些地區(qū)富含腐蝕性介質(zhì)。襯砌背后的腐蝕性環(huán)境水，容易沿襯砌的毛細(xì)孔、工作縫、變形縫及其他孔洞滲流到襯砌內(nèi)側(cè)，成為隧道滲漏水，襯砌混凝土和砌石、灰縫產(chǎn)生物理性或化學(xué)性的侵蝕作用，造成襯砌（）。A.坍塌B.失穩(wěn)C.腐蝕D.融害【答案】C52、個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領(lǐng)導(dǎo)失誤【答案】B53、某人存款1萬元，若干年后可取現(xiàn)金2萬元，銀行存款利率10%（復(fù)利計算），則該筆存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之間D.大于10年【答案】B54、以下應(yīng)當(dāng)列入基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)的耕地有.A.農(nóng)業(yè)科研、教學(xué)試驗田B.市級人民政府批準(zhǔn)確定的糧棉生產(chǎn)基地.內(nèi)的耕地C.需要退耕還林的耕地D.蔬菜生產(chǎn)基地E.有良好的水利與水土保持設(shè)施的耕地，正在實施改造計劃以及可以改造的中、低產(chǎn)田【答案】A55、土石路堤指用石料含量占總質(zhì)量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D56、填土路堤施工過程中，每填筑高（）m宜檢測路線中線和寬度。A.2B.3C.4D.5【答案】A57、安全帶使用論述錯誤的是（）。A.安全帶應(yīng)高掛低用B.安全帶使用前應(yīng)檢查C.安全帶有效長度應(yīng)大于2mD.安全帶的各部件不得隨意更換或拆除【答案】C58、總體、年度安全生產(chǎn)費用使用計劃收悉后（）天內(nèi)批復(fù)。A.1B.3C.5D.7【答案】D59、（）是指簽訂合同時合同協(xié)議書中寫明的，包括了暫列金額、暫估價的合同總金額。A.合同價格B.投標(biāo)報價C.招標(biāo)控制價D.簽約合同價【答案】D60、發(fā)包人在工程量清單中給定暫估價的專業(yè)工程不屬于依法必須招標(biāo)的范圍或未達(dá)到規(guī)定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，合同價款調(diào)整的方法是（）。A.按照工程變更價款的確定方法確定價款，并以此取代暫估價，調(diào)整合同價款B.由承包人提出估價書，經(jīng)監(jiān)理人審查并經(jīng)發(fā)包人同意，并以此取代暫估價，調(diào)整合同價款C.由監(jiān)理人與合同雙方當(dāng)事人協(xié)商達(dá)成一致，確定新的價格取代暫估價，調(diào)整合同價款D.按照發(fā)包人要求的方法確定新的暫估價并以此取代原暫估價，調(diào)整合同價款【答案】A61、以下哪個橋梁不需要進(jìn)行安全分風(fēng)險評估的是（）。A.墩高110m的橋梁工程B.跨徑150m的梁橋C.跨徑990m的懸索橋D.鋼管混凝土拱橋【答案】C62、下列橋梁中，不需開展施工安全風(fēng)險評估的是（）。A.跨徑大于50m的石拱橋B.跨徑大于200m的梁式橋C.跨徑大于500m的懸索橋D.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程【答案】C63、利用經(jīng)濟評價指標(biāo)評判項目的可行性時，說法錯誤的是（）。A.財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，方案可行B.靜態(tài)投資回收期大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，方案可行C.凈現(xiàn)值大于0，方案可行D.凈年值大于0，方案可行【答案】B64、二次襯砌的施作時，應(yīng)滿足隧道位移相對值已經(jīng)達(dá)到相對位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D65、商品房預(yù)售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A66、無機結(jié)合料穩(wěn)定材料的養(yǎng)護(hù)期宜不少于7d，養(yǎng)護(hù)期宜延長至上層結(jié)構(gòu)開始施工的（）。A.當(dāng)天B.前1天C.前2天D.前3天【答案】C67、挖方路基挖土石方工程計量中，路床頂面以下挖松深（）再壓實作為挖土方的附屬工作，不另行計量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D68、若在冬季進(jìn)行噴射混凝土施工，則噴射混凝土作業(yè)區(qū)的氣溫不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C69、工程項目的（）是決定一個項目成功與失敗的關(guān)鍵特性。A.一次性B.目標(biāo)性C.制約性D.時限性【答案】C70、下列不屬于施工單位直接控制的是（）。A.質(zhì)量控制B.安全生產(chǎn)管理C.編制支付證書二建、監(jiān)理、一建、一造、二造、安全、消防、咨詢、檢測課程押題聯(lián)系QQ/微信：3849178名師面授精華、央企內(nèi)訓(xùn)、考點串講、習(xí)題?？?、考前三頁紙、絕密押題聯(lián)系QQ/微信：3849178考前精準(zhǔn)押題聯(lián)系微信3849178唯一聯(lián)系微信3849178D.進(jìn)度控制【答案】C71、（）是安全生產(chǎn)的核心。A.安全技術(shù)交底B.責(zé)任制C.安全費用保障D.安全生產(chǎn)許可【答案】B72、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D73、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C74、落實安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)最有效的手段是（）。A.安全第一B.預(yù)防為主C.綜合治理D.科學(xué)規(guī)劃【答案】C75、變更工程單價確定的原則不包括哪些（）。A.已標(biāo)價工程量清單中有適用于變更工作的子目的，采用該子目的單價B.已標(biāo)價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內(nèi)參照類似子目的單價，由監(jiān)理工程師按照規(guī)定程序商定或確定變更工作的單價C.已標(biāo)價工程量清單中無適用或類似子目的單價，可按照成本加利潤的原則由監(jiān)理工程師按照規(guī)定程序商定或確定變更工作的單價D.已標(biāo)價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內(nèi)參照類似子目的單價，由施工單位按照規(guī)定程序商定或確定變更工作的單價【答案】D76、三違不包括（）。A.違章指揮B.違章操作C.違反施工方案D.違反勞動紀(jì)律【答案】C77、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》通用合同條款，發(fā)包人認(rèn)為有必要時，由（）通知承包人以計日工方式實施變更的零星工作。A.技術(shù)負(fù)責(zé)人B.項目負(fù)責(zé)人C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理部門負(fù)責(zé)人【答案】C78、下列關(guān)于監(jiān)理人員在費用監(jiān)理中的期限描述正確的是（）。A.工程計量權(quán)、付款審批權(quán)和付款簽證權(quán)B.工程變更的單價商議權(quán)C.在質(zhì)量控制中的監(jiān)督權(quán)D.工程結(jié)算的支付權(quán)【答案】A79、下列不屬于施工試驗路段總結(jié)中的壓實工藝主要參數(shù)的是（）。A.松鋪厚度B.壓實機械規(guī)格C.壓實度D.最佳含水率【答案】C80、某一級公路，面層為瀝青混凝土ＡC-16，基層為二灰碎石土，在面層與基層間應(yīng)設(shè)（）。A.粘層B.透層C.反濾層D.墊層【答案】B81、流水施工中，每一施工過程在單位時間內(nèi)所完成的工程量稱為（）。A.流水段B.流水強度C.流水節(jié)拍D.流水步距【答案】B82、下列不屬于公路工程竣工驗收具備的條件有（）。A.通車試運營2年以上B.監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格C.各參建單位完成工作總結(jié)報告D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量檢測鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報告【答案】B83、以下生產(chǎn)事故分類說法錯誤的是（）A.車輛傷害不包括起重設(shè)備提升、牽引車輛和車輛停駛時發(fā)生的事故B.淹溺包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下透水淹溺C.灼燙包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷D.高處墜落指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，不包括觸電墜落事故【答案】C84、公路工程質(zhì)量檢驗評定中分項工程，機電工程質(zhì)量檢驗關(guān)鍵項目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D85、關(guān)于滲溝施工的說法，錯誤的是（）。A.滲水材料應(yīng)采用潔凈的砂礫、粗砂等B.滲溝側(cè)壁宜設(shè)封閉層C.滲溝的基底宜埋入不透水層以下至少500mmD.滲溝宜從下游向上游分段開挖【答案】B86、以下關(guān)于挖方路基施工的說法中，錯誤的是（）。A.土方開挖應(yīng)自上而下逐級進(jìn)行，嚴(yán)禁掏底開挖B.擬用作路基填料的土方，應(yīng)分類開挖、分類使用C.石方開挖靠近邊坡部位的硬質(zhì)巖應(yīng)采用硐室爆破D.石方開挖應(yīng)逐級開挖，逐級按設(shè)計要求進(jìn)行防護(hù)【答案】C87、樣本容量越大，可靠性（），檢測成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A88、驗收合格后（）日之內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門登記。A.14B.28C.30D.15【答案】C89、在施工過程中，路面基層材料品質(zhì)或規(guī)格發(fā)生變化、結(jié)合料品種發(fā)生變化時，應(yīng)（）。A.按照原配合比設(shè)計B.根據(jù)經(jīng)驗進(jìn)行調(diào)整C.重新進(jìn)行材料組成設(shè)計D.僅對變化部分進(jìn)行調(diào)整【答案】C90、施工、監(jiān)理合同段考核評價結(jié)果不合格的，該施工、監(jiān)理合同段應(yīng)當(dāng)立即整改，整改完成后由（）組織復(fù)評。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.交通運輸主管部門【答案】A91、工程量清單中某單項工程量的變化幅度超過（），且對合同總價影響幅度超過2%時，應(yīng)調(diào)整該工程量清單項目的綜合單價。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B92、現(xiàn)場安裝焊縫長度為1300mm時，每條焊縫應(yīng)為（）處。A.0B.1C.2D.3【答案】B93、每天攤鋪施工結(jié)束收工時或攤鋪中斷時間超過（）時，應(yīng)設(shè)置橫向施工縫。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】A94、造成3人以上死亡（含失蹤），或危及3人以上生命安全屬于（）。A.Ⅰ級事故B.Ⅱ級事故C.Ⅲ級事故D.Ⅳ級事故【答案】C95、圍巖的工程性質(zhì)中，對圍巖穩(wěn)定性影響最大的是（）。A.物理性質(zhì)B.水理性質(zhì)C.力學(xué)性質(zhì)D.化學(xué)性質(zhì)【答案】C96、下列不需要抽檢的是（）。A.鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石、砂等原材料B.分項工程中的關(guān)鍵項目和結(jié)構(gòu)主要尺寸C.施工單位自制的工程構(gòu)配件D.監(jiān)理工程師有疑問的工程材料【答案】C97、下列可表示數(shù)據(jù)的集中位置的特征量是（）。A.中位數(shù)B.極差C.標(biāo)準(zhǔn)離差D.變異系數(shù)【答案】A98、下列進(jìn)度控制的措施中，不屬于技術(shù)措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案B.編制進(jìn)度控制工作細(xì)則C.嚴(yán)格控制合同變更D.建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段【答案】C99、適用于各個等級的公路和各個層次的瀝青是（）。A.A級瀝青B.B級瀝青C.C級瀝青D.D級瀝青【答案】A100、建設(shè)工程施工總承包單位依法將工程分包給其他單位的,（）。A.分包工程現(xiàn)場的安全生產(chǎn)由分包單位負(fù)總責(zé)B.分包工程的生產(chǎn)安全事故由分包單位承擔(dān)責(zé)任C.分包單位不接受總承包商的安全生產(chǎn)管理的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任D.總承包單位和分包單位對分包工程安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】D多選題（共50題）1、橋梁工程的基本組成包括（）。A.上部構(gòu)造B.下部結(jié)構(gòu)C.支座D.附屬構(gòu)造物E.橋墩【答案】ABCD2、關(guān)于橋梁預(yù)制裝配式施工說法正確的有（）。A.腹板底部為擴大斷面的T形梁或I形梁。應(yīng)先澆筑其擴大部分并振實，再澆筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成。首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實后，再澆筑腹板C.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應(yīng)先澆底板，振搗密實后，再行澆筑腹板D.裝卸、運輸及儲存預(yù)制構(gòu)件時，其位置應(yīng)正立，頂面朝上E.預(yù)制構(gòu)件的起吊、運輸裝卸和安裝過程中的內(nèi)部應(yīng)力應(yīng)保證始終大于設(shè)計應(yīng)力【答案】ABCD3、下列屬于支架預(yù)壓的目的的是（）。A.消除支架的內(nèi)部應(yīng)力B.獲取施工過程中的彈性變形參數(shù)C.消除非彈性變形D.消除支架地基的不均勻沉降E.檢驗支架的可靠性【答案】BCD4、高速公路水泥混凝土路面應(yīng)選用的機械設(shè)備有（）。A.計算機自動控制強制式拌和樓（機）B.強制式攪拌站（機）C.滑模攤鋪機施工工藝D.三輥軸機組施工工藝E.小型機具施工工藝【答案】AC5、安全生產(chǎn)費用保障制度是指施工單位對安全生產(chǎn)費用必須用于（）。A.施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購和更新B.安全施工措施的落實C.工傷保險費用D.安全生產(chǎn)條件的改善E.安全績效的發(fā)放【答案】ABD6、索賠的本質(zhì)特征包括（）。A.承包人有部分過錯B.索賠是要求給予賠償?shù)臋?quán)利主張C.索賠的依據(jù)是合同文件及適用法律的規(guī)定D.承包人自己沒有過錯E.承包人已發(fā)生實際損失（時間或費用）【答案】BCD7、關(guān)于特殊地域管轄，下列說法正確的是：()A.特殊地域管轄都是共同管轄B.對當(dāng)事人而言，特殊地域管轄都是選擇管轄C.特殊地域管轄都是合并管轄D.大多數(shù)特殊地域管轄的案件的管轄法院都有被告住所地法院【答案】ABD8、淺基礎(chǔ)施工一般包括的工作有（）。A.圍堰B.挖基C.基底處理D.基礎(chǔ)施工E.清孔【答案】ABCD9、在民事訴訟中，判決與裁定有哪些不同之處？()A.判決對人民法院、當(dāng)事人均有約束力，而裁定僅對當(dāng)事人有約束力B.判決必須采用書面形式，而裁定則既可以采用書面形式，也可以采用口頭形式C.判決可以上訴，而裁定不能上訴D.判決是針對實體問題的，而裁定主要是針對程序問題【答案】BD10、按照隧道修建地點所處地質(zhì)情況劃分，可分為（）。A.巖石隧道B.土質(zhì)隧道C.山嶺隧道D.軟土隧道E.河底隧道【答案】ABD11、按照使用的材料不同劃分，水泥混凝土路面可分為（）。A.普通水泥混凝土面層B.鋼筋混凝土面層C.連續(xù)配筋混凝土面層D.鋼纖維混凝土面層E.預(yù)制混凝土塊的砌塊型路面【答案】ABCD12、在組織流水施工時，確定流水節(jié)拍應(yīng)考慮的因素有（）A.所采用的施工方法和施工機槭B.相鄰兩個施工過程相繼開始施工的最小間隔時間C.施工段數(shù)目D.在工作面允許的前提下投入的工人數(shù)和機械臺班數(shù)量E.專業(yè)工作隊的工作班次【答案】AD13、公路水運工程從業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按要求制訂相應(yīng)的（），并定期組織演練。A.項目綜合應(yīng)急預(yù)案B.施工合同段的專項應(yīng)急預(yù)案C.現(xiàn)場處置方案D.現(xiàn)場處理方案E.綜合演練預(yù)案【答案】ABC14、民事案件執(zhí)行過程中，提起執(zhí)行異議應(yīng)當(dāng)符合下列哪些條件？()A.異議由案外的利害關(guān)系人提出B.案外人提出的異議的內(nèi)容是對執(zhí)行標(biāo)的主張實體權(quán)利C.執(zhí)行異議是在執(zhí)行過程中提出D.執(zhí)行異議原則上應(yīng)書面提出，并附相關(guān)理由及必要證據(jù)【答案】ABCD15、關(guān)于公路建設(shè)水土保持的原則和目標(biāo)，《中華人民共和國水土保持法》確定了（）的水土流失治理方針。A.預(yù)防為主B.因地制宜C.防治結(jié)合D.因害設(shè)防E.重點治理與一般防護(hù)相結(jié)合【答案】AC16、在公示催告的公告中，應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：()A.公示催告申請人的姓名或者名稱B.票據(jù)的種類、票面金額、發(fā)票人、持票人、背書人C.申報權(quán)利的期間D.在公示催告期間轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利、利害關(guān)系人不申報權(quán)利的法律后果【答案】ABCD17、平面控制測量的方法應(yīng)采用（）。A.水準(zhǔn)測量B.衛(wèi)星定位測量C.三邊測量D.導(dǎo)線測量E.三角測量【答案】BCD18、下列關(guān)于基層混合料人工攤鋪與碾壓說法正確的有（）。A.混合料拌和均勻后，應(yīng)及時用平地機初步整型B.在復(fù)平的路段上，應(yīng)用拖拉機、平地機或輪胎壓路機快速碾壓一遍C.應(yīng)用平地機再整型一次，應(yīng)將低處料直接刮出路外，嚴(yán)禁形成薄層貼補現(xiàn)象D.在整型過程中，嚴(yán)禁任何車輛通行，并禁止出現(xiàn)粗細(xì)集料離析現(xiàn)象E.應(yīng)根據(jù)路寬、壓路機的輪寬和輪距的不同，制訂碾壓方案，使各部分碾壓到的次數(shù)盡量相同，路面的兩側(cè)宜多壓2～3遍【答案】A19、生產(chǎn)配合比設(shè)計應(yīng)包括的技術(shù)內(nèi)容有（）。A.確定料倉供料比例B.確定水泥穩(wěn)定材料的容許延遲時間C.確定結(jié)合料劑量的標(biāo)定曲線D.確定施工參數(shù)E.確定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC20、孔某在A市甲區(qū)擁有住房兩間，在孔某外出旅游期間，位于A市乙區(qū)的建筑工程隊對孔某隔壁李某房屋進(jìn)行翻修。在翻修過程中，施工隊不慎將孔某家的山墻磚塊碰掉，磚塊落人孔某家中，損壞電視機等家用物品?？啄陈糜位貋砗蟀l(fā)現(xiàn)此情，遂交涉，但未獲結(jié)果?？啄诚蛞覅^(qū)法院起訴。乙區(qū)法院認(rèn)為甲區(qū)法院審理更方便，故根據(jù)被告申請裁定移送至甲區(qū)法院，甲區(qū)法院卻認(rèn)為由乙區(qū)法院審理更便利，不同意接受移送。以下哪些說法是正確的？A.甲、乙二區(qū)對本案都有管轄權(quán)B.向哪個法院起訴，由原告選擇決定C.乙區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D.甲區(qū)法院不得再自行移送，如果認(rèn)為無管轄權(quán)，應(yīng)報A市中級人民法院指定管轄【答案】ABCD21、施工單位的安全培訓(xùn)教育的分類包括（）。A.“三類人員”培訓(xùn)教育B.特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育C.進(jìn)場安全教育D.三級安全教育E.安全繼續(xù)教育【答案】ABCD22、根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，對于當(dāng)事人的下列哪些請求，可以適用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清償期的3萬元錢B.甲要求乙在規(guī)定的期間內(nèi)完成玉雕工藝品的義務(wù)C.甲要求乙將借自己的一臺電腦按期返還D.甲要求乙向自己交付以現(xiàn)金交換所得的2萬元國庫券【答案】AD23、依據(jù)公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列情形中不得使用基樁人工挖孔工藝的有（）。A.地下水豐富B.孔內(nèi)空氣稀薄C.軟弱土層D.機械成孔設(shè)備可以達(dá)到E.機械成孔設(shè)備不能達(dá)到【答案】ACD24、下列判決中，發(fā)生法律效力的判決是：()A.認(rèn)定無主財產(chǎn)的判決B.依法不準(zhǔn)上訴的判決C.認(rèn)定公民無民事行為能力的判決D.超過上訴期而沒有上訴的判決【答案】ABCD25、張中陽因房屋出租與王輝發(fā)生糾紛并訴至法院，法院判決王輝一個月內(nèi)遷出張中陽的房屋。一個月后王輝拒不騰房，張中陽向法院申請強制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中張中陽欲與王輝和解，將房子賣給王輝，他就有關(guān)事宜詢問了法院的執(zhí)行人員。執(zhí)行人員的下列解答哪些是正確的？A.判決已經(jīng)生效，當(dāng)事人要和解就必須先撤回執(zhí)行申請B.雙方當(dāng)事人應(yīng)在執(zhí)行完畢后簽訂新合同而不應(yīng)在執(zhí)行過程中和解C.雙方當(dāng)事人可以在執(zhí)行中自愿達(dá)成和解協(xié)議D.如果王輝不履行和解協(xié)議的內(nèi)容，張中陽可以申請恢復(fù)執(zhí)行【答案】CD26、下列（）屬于隧道洞口段洞頂出現(xiàn)偏壓的原因。A.隧道單側(cè)壓力過大B.隧道埋深過深C.隧道結(jié)構(gòu)受力不均D.局部應(yīng)力集中E.地表水滲透到襯砌中【答案】ACD27、按照受力體系分類，橋梁基礎(chǔ)體系有（）。A.梁式橋B.剛架橋C.拱式橋D.斜拉橋E.懸索橋【答案】AC28、地表下沉采用的測量工具有（）。A.水準(zhǔn)儀B.銦鋼尺C.全站儀D.地質(zhì)羅盤E.收斂計【答案】ABC29、強夯法處理濕陷性黃土地基說法正確的有（）。A.同一強夯能級宜采用重錘、低落距的方式進(jìn)行B.地基土的含水率宜控制在8%～24%C.宜分主夯、副夯、滿夯三遍實施D.夯點的夯擊次數(shù)應(yīng)按試夯得到的夯擊次數(shù)和夯沉量關(guān)系曲線確定E.兩遍夯擊之間宜連續(xù)進(jìn)行【答案】ABCD30、根據(jù)路基的填筑高度、挖方深度劃分，路基分為（）。A.陡坡路堤B.半填半挖路基C.高路堤D.深挖路塹E.填石路堤【答案】ACD31、我國安全生產(chǎn)管理的方針中"預(yù)防為主"是（）。A.原則B.手段C.目標(biāo)D.理念E.基本途徑【答案】B32、下列屬于紅線問題中嚴(yán)重違反安全質(zhì)量法律法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)的行為的有（）。A.超過一定規(guī)模的危險性較大的工程，未編制專項施工方案B.未按規(guī)范、設(shè)計要求和專項施工方案開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測，深基坑、高邊坡變形監(jiān)測，圍堰沉降與位移監(jiān)測，瓦斯隧道有毒有害氣體監(jiān)測C.未按規(guī)范、設(shè)計要求開展隧道監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報D.施工單位使用未經(jīng)檢驗合格的特種設(shè)備E.隱瞞不報、謊報或者遲報生產(chǎn)安全事故【答案】ABCD33、關(guān)于填隙碎石施工說法正確的有（）。A.填隙碎石應(yīng)干燥B.填隙料的用量宜為集料質(zhì)量的30%～40%C.材料裝車時，應(yīng)控制每車料的數(shù)量基本相等。D.應(yīng)由近到遠(yuǎn)將集料按計算的距離卸置于下承層上，應(yīng)嚴(yán)格控制卸料距離。E.應(yīng)檢驗松鋪材料層的厚度，不滿足要求時應(yīng)減料或補料。【答案】ABC34、根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，下列適用決定方式解決的問題有：A.不予執(zhí)行仲裁裁決B.訴訟費用的緩交C.撤銷仲裁裁決D.對妨害民事訴訟的人采取罰款措施【答案】BD35、土質(zhì)路堤、土石路堤施工實測項目中的關(guān)鍵項目為（）。A.壓實度B.彎沉C.縱斷高程D.中線偏位E.平整度【答案】AB36、強夯法處理濕陷性黃土地基說法正確的有（）。A.同一強夯能級宜采用重錘、低落距的方式進(jìn)行B.地基土的含水率宜控制在8%～24%C.宜分主夯、副夯、滿夯三遍實施D.夯點的夯擊次數(shù)應(yīng)按試夯得到的夯擊次數(shù)和夯沉量關(guān)系曲線確定E.兩遍夯擊之間宜連續(xù)進(jìn)行【答案】ABCD37、為了在工期內(nèi)完成整個工程，應(yīng)根據(jù)實際經(jīng)驗，將各個項目所需時間在總工期內(nèi)進(jìn)行分配，作出符合實際情況的進(jìn)度計劃。通常使用（）來進(jìn)行這樣的安排。A.順行法B.逆算法C.重點法D.單調(diào)法E.蓋行法【答案】ABC38、設(shè)計概算的作用主要有以下幾點，說法正確的是（）A.設(shè)計概算是確定建設(shè)項目投資的依據(jù)B.設(shè)計概算是編制建設(shè)項目計劃的依據(jù)C.設(shè)計概算是實行建設(shè)項目包干的依據(jù)D.設(shè)計概算不是簽訂建設(shè)項目總包合同的依據(jù)E.設(shè)計概算是考核設(shè)計經(jīng)濟合理性和建設(shè)成本的依據(jù)【答案】ABC39、關(guān)于瀝青混合料的拌和說法正確的有（）。A.粗、細(xì)集料應(yīng)分類堆放和供料，取自不同料源的集料可一起堆放B.每個料源的材料應(yīng)進(jìn)行抽樣試驗，并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)C.拌和應(yīng)將集料包括礦粉充分地