2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制過(guò)關(guān)檢測(cè)試卷A卷附答案

2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制過(guò)關(guān)檢測(cè)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、承包人對(duì)總監(jiān)授權(quán)的監(jiān)理人員發(fā)出的指示有疑問(wèn)的，可向總監(jiān)提出書(shū)面異議，總監(jiān)應(yīng)在（）小時(shí)內(nèi)對(duì)該指示予以確認(rèn)、更改或撤銷(xiāo)。A.12B.24C.36D.48【答案】D2、下列關(guān)于模板、支架和拱架的卸落的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.非承重側(cè)模板應(yīng)在混凝土抗壓強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa，且能保證其表面及棱角不致因拆模而受損壞時(shí)，方可拆除B.芯模和預(yù)留孔道的內(nèi)模，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能保證其表面不發(fā)生塌陷或裂縫現(xiàn)象時(shí)，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時(shí)，方可拆除D.側(cè)模及底模應(yīng)在結(jié)構(gòu)建立預(yù)應(yīng)力后方可拆除【答案】D3、石油瀝青的牌號(hào)主要是根據(jù)針入度、延度和軟化點(diǎn)指標(biāo)劃分的，并以（）值表示。A.延度B.針入度C.軟化點(diǎn)D.密度【答案】B4、關(guān)于填隙碎石基層施工的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.填隙碎石的施工工藝中，撒布填隙料應(yīng)在初壓之前進(jìn)行B.粗碎石可以用強(qiáng)度合格的各種巖石軋制而成C.粗碎石可以用穩(wěn)定的礦渣軋制而成D.單層填隙碎石的壓實(shí)厚度宜為公稱(chēng)最大粒徑的1.5－2.0倍【答案】A5、某工程2019年簽合同時(shí)，2019年相對(duì)于2018年的材料綜合物價(jià)指數(shù)為120％，2020年相對(duì)于2018年的材料綜合物價(jià)指數(shù)為144％，計(jì)算2020年1000萬(wàn)元材料費(fèi)的實(shí)際結(jié)算價(jià)為（）萬(wàn)元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B6、（）是指路基邊坡土體或巖石，沿著一定的滑動(dòng)面成整體狀向下滑動(dòng)，其規(guī)模與危害程度較碎落更為嚴(yán)重，有時(shí)滑動(dòng)體可達(dá)數(shù)百立方米以上，造成嚴(yán)重的阻車(chē)。A.剝落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C7、施工進(jìn)度計(jì)劃反映了工程從（）開(kāi)始，直到工程竣工為止的全部施工過(guò)程。A.施工準(zhǔn)備工作B.購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件C.正式施工D.人員設(shè)備進(jìn)場(chǎng)【答案】A8、鉆孔灌注樁在灌注過(guò)程中，應(yīng)保持孔內(nèi)的水頭高度；導(dǎo)管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B9、價(jià)值工程的核心內(nèi)容是（）。A.功能分類(lèi)B.功能分析C.功能優(yōu)化D.成本分析【答案】B10、施工現(xiàn)場(chǎng)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)由（）支付。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.工程監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B11、以下關(guān)于橋梁基礎(chǔ)混凝土承臺(tái)施工質(zhì)量要求，說(shuō)法不正確的有（）。A.承臺(tái)施工前應(yīng)進(jìn)行樁基等隱蔽工程的質(zhì)量驗(yàn)收，樁基內(nèi)的取芯孔和聲測(cè)管預(yù)留孔應(yīng)處理密實(shí)B.樁頂?shù)幕炷撩鎽?yīng)按縱向施工縫的要求鑿毛，樁頭預(yù)留鋼筋上的泥土及鱗銹等應(yīng)清理干凈C.承臺(tái)基底為軟弱土層時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求采取措施，避免在澆筑承臺(tái)混凝土過(guò)程中產(chǎn)生不均勻沉降D.承臺(tái)的鋼筋和混凝土應(yīng)在無(wú)水條件下進(jìn)行施工，施工時(shí)應(yīng)根據(jù)地質(zhì)、地下水位和基坑內(nèi)的積水等情況采取防水或排水措施【答案】B12、李某每年年末存入銀行10000元，連續(xù)存入5年，到第5年末一次還本付息，如果存款年利率為8％，第五年末可得款為（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A13、濕黏土路堤施工中，濕黏土填料宜采用石灰進(jìn)行改良，石灰宜采用消石灰或磨細(xì)生石灰粉。石灰粒徑應(yīng)不大于（）mm，質(zhì)量宜符合三級(jí)及三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)。A.15B.20C.25D.30【答案】B14、在我國(guó)安全生產(chǎn)的方針中，（）是手段和基本途徑。A.“安全生產(chǎn)”B.“安全第一”C.“預(yù)防為主”D.“綜合治理”【答案】C15、試驗(yàn)路段鋪筑后、正式施工前，（）應(yīng)共同檢查、驗(yàn)收路面的基層、封層或夾層或滑動(dòng)層、應(yīng)力吸收層的質(zhì)量。A.施工單位和建設(shè)單位B.建設(shè)單位和監(jiān)理機(jī)構(gòu)C.施工單位和監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.施工單位、建設(shè)單位和監(jiān)理機(jī)構(gòu)【答案】C16、BOT模式的具體含義為（）。A.政府和社會(huì)資本合作B.建造——經(jīng)營(yíng)——移交C.私營(yíng)主動(dòng)融資D.以資產(chǎn)擔(dān)保的證券化【答案】B17、根據(jù)交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布的《公路水運(yùn)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，公路水運(yùn)工程生產(chǎn)安全事故按照人員傷亡（含失蹤）、涉險(xiǎn)人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失、影響范圍等因素，分為（）級(jí)。A.二B.三C.四D.五【答案】C18、指一定條件下易導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)B.較大風(fēng)險(xiǎn)C.一般風(fēng)險(xiǎn)D.較小風(fēng)險(xiǎn)【答案】B19、下列工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制程序中，最先進(jìn)行的是（）。A.項(xiàng)目劃分，復(fù)核工程數(shù)量B.選擇施工方法，確定施工方案C.編制工程進(jìn)度計(jì)劃D.確定施工組織管理機(jī)構(gòu)，制定管理制度【答案】A20、焊接工作宜在室內(nèi)進(jìn)行，濕度不宜高于（）。主要桿件應(yīng)在組裝后（）內(nèi)焊接。A.80%，24hB.70%，24hC.80%，12hD.70%，12h【答案】A21、施工期的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作由建設(shè)單位委托（）開(kāi)展。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.技術(shù)單位D.有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)單位【答案】D22、（）還應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估并據(jù)此編寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)施工方案，編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案、儲(chǔ)備應(yīng)急物資、開(kāi)展應(yīng)急演練等。A.施工單位B.發(fā)包人C.監(jiān)理單位D.設(shè)計(jì)單位【答案】A23、工程計(jì)量程序中，監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報(bào)表后的（）天內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。A.28B.7C.14D.21【答案】B24、某工作持續(xù)時(shí)間2天，有兩項(xiàng)緊前工作和三項(xiàng)緊后工作，緊前工作的最早開(kāi)始時(shí)間分別是第3天、第6天（計(jì)算坐標(biāo)系），對(duì)應(yīng)的持續(xù)時(shí)間分別是5天，1天；緊后工作的最早開(kāi)始時(shí)間分別是第15天、第17天、第19天，對(duì)應(yīng)的總時(shí)差分別是3天、2天、0天。該工作的總時(shí)差是（）天。A.8B.9C.10D.13【答案】A25、熱拌瀝青混合料面層施工時(shí)，碾壓作業(yè)時(shí)混合料的溫度，初壓溫度不應(yīng)低于120℃。碾壓終了的溫度，對(duì)于鋼輪壓路機(jī)不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B26、如果監(jiān)理人根據(jù)檢查或檢驗(yàn)結(jié)果，確定材料或設(shè)備有缺陷或不符合合同要求，監(jiān)理人可以拒收材料或設(shè)備，相應(yīng)拒付材料和設(shè)備的預(yù)付款，這屬于監(jiān)理人員在費(fèi)用監(jiān)理中的（）。A.工程計(jì)量權(quán)、付款審批權(quán)和付款簽證權(quán)B.工程變更的單價(jià)確認(rèn)權(quán)和變更工程造價(jià)的確定權(quán)C.施工索賠事件發(fā)生后的費(fèi)用審查權(quán)、物價(jià)上漲現(xiàn)象發(fā)生時(shí)的價(jià)格調(diào)整權(quán)D.在質(zhì)量控制、進(jìn)度控制等工作中的拒付權(quán)、扣款權(quán)【答案】D27、上路床厚度為0.3m，下路床厚度在輕、中及重交通公路為（）m，特重、極重交通公路為（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A28、在投資偏差分析中，可把進(jìn)度偏差表示為擬完工程計(jì)劃費(fèi)用與（）的差值。A.已完工程實(shí)際費(fèi)用B.計(jì)劃工作實(shí)際費(fèi)用C.未完工作預(yù)算費(fèi)用D.已完工程計(jì)劃費(fèi)用【答案】D29、在調(diào)值公式：p＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋……）中，a0的含義是（）權(quán)重。A.固定要素B.合同價(jià)款中工程預(yù)算進(jìn)度款C.基期價(jià)格指數(shù)D.現(xiàn)行價(jià)格指數(shù)【答案】A30、（）在領(lǐng)取施工許可證或者開(kāi)工報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.設(shè)計(jì)單位【答案】B31、下列關(guān)于修約的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.擬舍去的數(shù)字中，其最左面的第一位數(shù)字小于5時(shí)，則舍去B.擬舍去的數(shù)字中，其最左面的第一位數(shù)字大于5時(shí)，則進(jìn)1C.擬舍去的數(shù)字中，其最左面的第一位數(shù)字等于5，后面的數(shù)字為0時(shí)，則進(jìn)1D.實(shí)行數(shù)據(jù)修約時(shí)，應(yīng)在確定修約位數(shù)后一次完成【答案】C32、“一崗雙責(zé)”是指既要做好自己本崗位的工作，也要做好本崗位所涉及的（）。A.安全工作B.技術(shù)工作C.組織工作D.管理工作【答案】A33、由于監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指示、指示延誤或指示錯(cuò)誤而導(dǎo)致承包人費(fèi)用增加或工期延誤的，由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.承包人D.發(fā)包人和承包人共同【答案】A34、熱拌瀝青混合料縱向接縫與橫坡變坡線的重合應(yīng)在15cm以?xún)?nèi)，與下層接縫應(yīng)錯(cuò)開(kāi)（）以上。A.10cmB.15cmC.20cmD.50cm【答案】B35、樹(shù)立百年工程理念，以提升工程耐久性為目標(biāo)，有針對(duì)性地研究工程建設(shè)發(fā)展理論和技術(shù)方法，指導(dǎo)建設(shè)實(shí)踐，及時(shí)總結(jié)提煉成功經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)形成可復(fù)制可推廣具有實(shí)踐性的技術(shù)創(chuàng)新成果，井大力推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化。指的是平安百年品質(zhì)工程的基本原則中的（）。A.成本效益平衡B.理論實(shí)踐結(jié)合C.對(duì)標(biāo)對(duì)表國(guó)際D.立足成果落地【答案】B36、（）建造懸臂與連續(xù)體系梁橋時(shí)，不需要在河道（海水）中搭設(shè)支架，而直接從已建墩臺(tái)頂部逐段向跨徑方向延伸施工，每延伸一段就施加預(yù)應(yīng)力，使其與成橋部分聯(lián)結(jié)成整體。A.平衡懸臂施工法B.有支架施工法C.逐跨頂推施工法D.活動(dòng)支架法【答案】A37、在工程進(jìn)度偏差處理中，第一步工作是（）。A.分析偏差對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響B(tài).分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因C.確定影響后續(xù)工作和總工期的限制條件D.采取進(jìn)度調(diào)整措施【答案】B38、某工程出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，造成10人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.一般事故D.較大事故【答案】B39、按照公路工程造價(jià)組成，建設(shè)項(xiàng)目信息化費(fèi)屬于（）。A.建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)B.直接費(fèi)C.措施費(fèi)D.預(yù)備費(fèi)【答案】A40、半剛性基層各種混合料的最佳含水率和最大干密度的確定方式為（）。A.振動(dòng)成型試驗(yàn)B.模量試驗(yàn)C.無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)D.重型擊實(shí)試驗(yàn)【答案】D41、瀝青透層可采用煤油稀釋瀝青或慢裂的灑布型乳化瀝青，其噴灑溫度不宜低于（）。A.10℃B.15℃C.20℃D.25℃【答案】A42、后張法張拉時(shí)，結(jié)構(gòu)或構(gòu)件混凝土的強(qiáng)度、彈性模量（或齡期）應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；設(shè)計(jì)未規(guī)定時(shí)，混凝土的強(qiáng)度應(yīng)不低于設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)值的（），彈性模量應(yīng)不低于混凝土28d彈性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D43、占產(chǎn)品總零件數(shù)10%～15%左右的A類(lèi)零部件，其成本往往占產(chǎn)品總成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C44、計(jì)算價(jià)值系數(shù)Vi滿(mǎn)足（）時(shí)，零件實(shí)現(xiàn)其功能所分配的成本偏高，或存在過(guò)剩的功能。A.Vi＞1B.Vi＜1C.Vi=1D.Vi≤1【答案】B45、面層水泥混凝土使用的天然砂的細(xì)度模數(shù)宜在（），面層水泥混凝土使用的機(jī)制砂的細(xì)度模數(shù)宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C46、在現(xiàn)場(chǎng)釘樁后（）天內(nèi)，承包人應(yīng)將設(shè)計(jì)和進(jìn)場(chǎng)復(fù)測(cè)的土方橫斷面因連同土方的面積與體積計(jì)算表一并提交監(jiān)理人批準(zhǔn)。A.30B.42C.56D.60【答案】C47、關(guān)于挖孔樁的適用情形，說(shuō)法不正確的是（）。A.在無(wú)地下水或有少量地下水且較密實(shí)的土層或風(fēng)化巖層中，可以采用人工挖孔施工B.或機(jī)械成孔設(shè)備無(wú)法達(dá)到的區(qū)域，可以采用人工挖孔施工C.巖溶地區(qū)、采空區(qū)不宜采用人工挖孔施工D.樁徑或最小邊寬度小于1500mm時(shí)不得采用人工挖孔施工【答案】D48、水下混凝土應(yīng)采用導(dǎo)管法灌注。單元槽段長(zhǎng)度小于（）時(shí)，可采用1根導(dǎo)管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B49、對(duì)于路基地表排水工程，一般要求截水溝先行施工，與其他排水設(shè)施銜接平順，縱坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C50、在研究工程建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的影響時(shí)，（）是生態(tài)保護(hù)措施落實(shí)的關(guān)鍵。A.設(shè)計(jì)階段B.施工準(zhǔn)備階段C.施工期D.運(yùn)營(yíng)期【答案】C51、鉆孔灌注的樁頂高程應(yīng)比設(shè)計(jì)高程高出不小于（），當(dāng)存在地質(zhì)較差、孔內(nèi)泥漿密度過(guò)大、樁徑較大等情況時(shí)，應(yīng)適當(dāng)提高其超灌的高度。A.0.5mB.0.7mC.0.8mD.1.0m【答案】A52、橫向施工縫只應(yīng)在攤鋪?zhàn)鳂I(yè)中斷時(shí)間超過(guò)（）時(shí)才設(shè)置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A53、在確定拱架施工預(yù)拱度時(shí)，不應(yīng)考慮的因素是（）。A.拱架承受的施工荷載而產(chǎn)生的彈性變形B.受載后因拱架桿件接頭的擠壓和卸落設(shè)備壓縮而產(chǎn)生的非彈性變形C.主拱圈因混凝土收縮、徐變及溫度變化引起的撓度D.由結(jié)構(gòu)重力以及汽車(chē)荷載引起的拱圈彈性撓度【答案】D54、監(jiān)理單位應(yīng)落實(shí)培訓(xùn)主體責(zé)任，按規(guī)定嚴(yán)格實(shí)行（）的培訓(xùn)考核制度。A.提升質(zhì)量、保障安全B.以人為本、精益求精C.上崗必考、合格方用D.精益求精、全心投入【答案】C55、軟土地區(qū)路基施工中，厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B56、先張法預(yù)應(yīng)力施工，橫梁需要有足夠的剛度，受力后撓度不應(yīng)大于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】B57、下列關(guān)于巖爆發(fā)生所需地層的巖性條件，正確的是（）。A.埋深大的隧道B.結(jié)構(gòu)完整或基本完整的脆性硬巖地層C.漂卵石地層D.土中粘土礦物成分主要由親水性礦物組成【答案】B58、下列監(jiān)理工作中，屬于環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)理的是（）。A.對(duì)施工過(guò)程廢水、廢氣排放進(jìn)行監(jiān)理B.對(duì)水處理工程進(jìn)行施工監(jiān)理C.對(duì)綠化工程進(jìn)行施工監(jiān)理D.對(duì)聲屏障工程進(jìn)行施工監(jiān)理【答案】A59、按照交通運(yùn)輸部標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)定，下列內(nèi)容能計(jì)量的是（）。A.模板B.棄土場(chǎng)排水溝C.腳手架D.棄土壓實(shí)【答案】B60、關(guān)于虛工作的說(shuō)法，正確的是（）。A.虛工作只在單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中存在B.虛工作一般不消耗資源但占用時(shí)間C.虛工作可以正確表達(dá)工作間邏輯關(guān)系D.雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中虛工作用波形表示【答案】C61、對(duì)于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基層或底基層時(shí)，石灰與粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C62、水泥粉煤灰碎石樁群樁施工，應(yīng)合理設(shè)計(jì)打樁順序、控制打樁速度，宜采用隔樁跳打的打樁順序，相鄰樁打樁間隔時(shí)間應(yīng)不小于（）。A.3dB.4dC.5dD.7d【答案】D63、依據(jù)公路水運(yùn)工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列淘汰類(lèi)型屬于禁止的是（）。A.碘鎢燈B.高墩滑模施工工藝C.有堿速凝劑D.隧道初期支護(hù)混凝土“潮噴”工藝【答案】C64、工程項(xiàng)目管理中PDCA循環(huán)中的D指的是（）。A.策劃B.實(shí)施C.檢查D.處置【答案】B65、建設(shè)工程施工承包合同的類(lèi)型按照計(jì)價(jià)方式的不同劃分為總價(jià)合同、單價(jià)合同和（）三類(lèi)。A.可調(diào)總價(jià)合同B.固定百分比酬金合同C.成本加獎(jiǎng)罰金合同D.成本加酬金合同【答案】D66、下列情況下，需要監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令的是（）。A.存在安全事故隱患的B.工程質(zhì)量缺陷、質(zhì)量不合格的工程C.工程違反有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、未按合同要求落實(shí)環(huán)保措施，情況嚴(yán)重的D.危險(xiǎn)性較大工程未按專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施【答案】C67、當(dāng)被評(píng)估項(xiàng)目含多個(gè)合同段時(shí)，總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由（）牽頭組織，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作仍由合同施工單位具體實(shí)施。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.咨詢(xún)公司【答案】A68、孔深大于（）或空氣質(zhì)量不符合要求時(shí)，孔內(nèi)作業(yè)必須采取機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B69、底基層、基層的材料不包括（）。A.石灰穩(wěn)定土B.水泥穩(wěn)定土C.粉煤灰穩(wěn)定土D.級(jí)配碎石【答案】C70、監(jiān)理計(jì)劃應(yīng)由（）主持編制，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)。A.專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D.監(jiān)理員【答案】B71、招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況確定各評(píng)分因素及評(píng)分因素權(quán)重分值，并對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行細(xì)分（如有）、確定各評(píng)分因素細(xì)分項(xiàng)的分值，各評(píng)分因素權(quán)重分值合計(jì)應(yīng)為（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C72、安全生產(chǎn)事故報(bào)告與處理，實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負(fù)責(zé)上報(bào)事故。A.建設(shè)單位B.總承包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】B73、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。A.有關(guān)主管部門(mén)B.建設(shè)單位C.總監(jiān)理工程師D.第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)【答案】A74、下列不屬于監(jiān)理工程師在審查施工單位的工程進(jìn)度計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)的是（）。A.工期和時(shí)間安排的合理性B.年度資金的估算情況C.施工準(zhǔn)備的可靠性D.計(jì)劃目標(biāo)與施工能力的適應(yīng)性【答案】B75、噴射混凝土施工應(yīng)采用（）。A.干噴工藝B.潮噴工藝C.濕噴工藝D.混合噴工藝【答案】C76、下列關(guān)于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家整體的角度考察項(xiàng)目需要國(guó)家付出的代價(jià)和對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)，確定投資行為的經(jīng)濟(jì)合理性B.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際收支情況確定項(xiàng)目的效益和直接費(fèi)用C.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)對(duì)投入物和產(chǎn)出物采用影子價(jià)格D.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家公布的匯率和行業(yè)基準(zhǔn)收益率或銀行貸款利率【答案】C77、某企業(yè)從設(shè)備租賃公司租借一臺(tái)價(jià)格為100萬(wàn)元的設(shè)備，總租期和壽命期均為36個(gè)月，每月初支付租金，年名義利率為12％，則月租金為（）萬(wàn)元。A.3.10B.3.29C.3.32D.3.47【答案】B78、根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》通用合同條款的規(guī)定，最終支付程序程序，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.發(fā)包人應(yīng)在收到后14天內(nèi)審核完畢，由監(jiān)理人自承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認(rèn)的最終結(jié)清證書(shū)B(niǎo).如果監(jiān)理人不同意最終結(jié)清申請(qǐng)單的任何一部分，承包人應(yīng)按監(jiān)理人要求提交進(jìn)一步的資料C.監(jiān)理人未在約定時(shí)間內(nèi)核查，又未提出具體意見(jiàn)的，視為承包人提交的最終結(jié)清申請(qǐng)已經(jīng)發(fā)包人核查同意D.最終結(jié)清申請(qǐng)單中的總金額應(yīng)認(rèn)為是代表了根據(jù)合同約定應(yīng)付給承包人的全部款項(xiàng)的最后結(jié)算【答案】C79、招標(biāo)控制價(jià)應(yīng)在招標(biāo)文件中注明（）。A.可以上調(diào)或下浮B.不應(yīng)上調(diào)或下浮C.可上調(diào)，不可下浮D.不可上調(diào)，可下浮【答案】B80、低路堤應(yīng)對(duì)地基表層土進(jìn)行超挖、分層回填和壓實(shí)，其處理深度應(yīng)不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.墊層厚度D.路基最小填土高度【答案】A81、隧道貫通長(zhǎng)度為7000m時(shí)，測(cè)量等級(jí)為（）。A.二等B.三等C.四等D.一級(jí)【答案】A82、（）是指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個(gè)支座中心之間的距離。A.計(jì)算跨徑B.凈跨徑C.標(biāo)準(zhǔn)跨徑D.總跨徑【答案】A83、關(guān)于模板、支架拆除說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu)模板宜從支座向跨中方向依次循環(huán)卸落C.懸臂梁結(jié)構(gòu)模板宜從懸臂端開(kāi)始順序卸落D.承重模板應(yīng)橫向同時(shí)、縱向?qū)ΨQ(chēng)均衡卸落【答案】B84、鋼筋接頭的彎曲試驗(yàn)，對(duì)接頭的每一驗(yàn)收批必須在工程結(jié)構(gòu)中隨機(jī)截?。ǎ﹤€(gè)接頭試件做抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)。A.2B.3C.4D.5【答案】B85、路面結(jié)構(gòu)層次中，（）主要承受由面層傳來(lái)的車(chē)輛荷載的垂直力。并擴(kuò)散到下面的功能層和土基中去。A.面層B.基層C.墊層D.聯(lián)結(jié)層【答案】B86、關(guān)于土石路堤填筑要求的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.土石路堤不得傾填B.壓實(shí)后透水性差異大的土石混合材料，宜縱向分幅填筑C.壓實(shí)機(jī)械宜采用自重不小于18t的振動(dòng)壓路機(jī)D.中硬、硬質(zhì)石料的土石路堤應(yīng)進(jìn)行邊坡碼砌【答案】B87、某分部工程有3個(gè)施工過(guò)程，分為4個(gè)施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過(guò)程流水節(jié)拍分別是10d、10d、15d，則該分部工程的流水施工工期是（）。A.45B.50C.55D.54【答案】B88、按照《竣工決算報(bào)告編制辦法》的規(guī)定，竣工決算表格分為三部分,第一部分為竣工決算審批表，第二部分為工程概況專(zhuān)用表等表格，第三部分為財(cái)務(wù)通用表。以下不屬于工程概況專(zhuān)用表等表格的是（）A.建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算總表B.公路建設(shè)項(xiàng)目工程概況表C.內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目工程概況表D.港口（碼頭）建設(shè)項(xiàng)目工程概況表【答案】A89、隧道淺埋地段地下水位較高且影響隧道施工時(shí)，應(yīng)采取井點(diǎn)降水措施，下列檢查規(guī)定錯(cuò)誤的是（）。A.降水井應(yīng)布置在隧道兩側(cè)井底高程應(yīng)在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期間圍巖地下水位應(yīng)保持在開(kāi)挖線以下C.工作水泵的排水能力應(yīng)不小于預(yù)測(cè)抽水量的1.2倍D.應(yīng)設(shè)置水位觀測(cè)井，監(jiān)測(cè)水位高程，掌握水位變化情況，調(diào)整降水參數(shù)【答案】B90、對(duì)于橋梁工程混凝土配合比設(shè)計(jì)，高性能混凝土中粗集料其壓碎指標(biāo)應(yīng)不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D91、隧道淺埋地段地下水位較高且影響隧道施工時(shí)，應(yīng)采取井點(diǎn)降水措施，工作水泵的排水能力應(yīng)不小于預(yù)測(cè)抽水量的（）倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0【答案】B92、商品房預(yù)售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A93、關(guān)于拋石擠淤的說(shuō)法不正確的是（）。A.應(yīng)采用不易風(fēng)化的片石、塊石，石料直徑宜不小于300mmB.橫坡緩于1：10時(shí)，應(yīng)沿路線中線向前呈等腰三角形拋填，漸次向兩側(cè)對(duì)稱(chēng)拋填至全寬，將淤泥擠向兩側(cè)C.當(dāng)橫坡陡于1：10時(shí)，應(yīng)自低側(cè)向高側(cè)漸次拋填，并在低側(cè)邊部多拋投形成不小于2m寬的平臺(tái)D.當(dāng)拋石高出水面后，應(yīng)采用重型機(jī)具碾壓密實(shí)【答案】C94、對(duì)于監(jiān)理機(jī)構(gòu)平安工地建設(shè)，（）對(duì)合同段工程開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件審核的同時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工程項(xiàng)目開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件中相關(guān)內(nèi)容的自查，自查結(jié)果與合同段開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件核查結(jié)果一同報(bào)建設(shè)單位，作為建設(shè)單位進(jìn)行工程項(xiàng)目開(kāi)工前安全生產(chǎn)條件核查的參考。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.勘察單位【答案】B95、國(guó)有資金投資的工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行工程量清單招標(biāo)，并應(yīng)編制（）。A.標(biāo)底B.招標(biāo)控制價(jià)C.最低投標(biāo)限價(jià)D.企業(yè)定額【答案】B96、施工噪聲應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的施工場(chǎng)界排放標(biāo)準(zhǔn)，晝間為（），夜間為（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C97、滑坡整治措施實(shí)施前，嚴(yán)禁在滑坡體抗滑段（）載、下滑段（）載。A.減；減B.減；加C.加；減D.加；加【答案】B98、以下不屬于公路工程項(xiàng)目中清單支付項(xiàng)目有（）。A.單價(jià)子目的支付B.計(jì)日工C.暫列金額D.質(zhì)量保證金【答案】D99、具有以下特點(diǎn)的公路項(xiàng)目的橋梁工程中，不需開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（）。A.多跨或跨徑大于40m的石拱橋，跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋B.跨徑大于或等于140m的梁式橋C.跨徑大于500m的懸索橋D.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程【答案】C100、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審查施工單位提交的合同段開(kāi)工申請(qǐng)，具備開(kāi)工條件的，（）應(yīng)簽發(fā)開(kāi)工令。A.建設(shè)單位B.總監(jiān)理工程師C.專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師D.施工單位【答案】B多選題（共50題）1、按照公路工程管理權(quán)限,各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門(mén)應(yīng)于年初制訂年度竣工驗(yàn)收計(jì)劃，并按計(jì)劃組織竣工驗(yàn)收工作。列入竣工驗(yàn)收計(jì)劃的項(xiàng)目，項(xiàng)目法人應(yīng)提前完成竣工驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作。以下屬于公路工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件有（）。A.通車(chē)試運(yùn)營(yíng)3年以上B.交工驗(yàn)收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問(wèn)題已全部處理完畢,并經(jīng)項(xiàng)目法人驗(yàn)收合格C.竣工文件已按相關(guān)規(guī)定完成D.各參建單位已按交通運(yùn)輸部規(guī)定的內(nèi)容完成各自的工作報(bào)告E.工程決算已按交通運(yùn)輸部規(guī)定的辦法編制完成，竣工決算已經(jīng)審計(jì)，并經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門(mén)或其授權(quán)單位認(rèn)定【答案】BCD2、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的優(yōu)化是指尋求（）的過(guò)程。A.工程總成本不變條件下資源需用量最少B.時(shí)間-費(fèi)用優(yōu)化C.資源有限條件下最短工期安排D.工期不變條件下資源均衡安排E.工期固定條件下資源強(qiáng)度最小【答案】BCD3、關(guān)于噴射混凝土作業(yè)的說(shuō)法正確的是（）。A.應(yīng)按初噴、復(fù)噴兩個(gè)階段進(jìn)行，復(fù)噴混凝土可分層多次施作B.應(yīng)分段、分片、分層按照由下而上的順序進(jìn)行噴射，拱部的混凝土噴射應(yīng)對(duì)稱(chēng)進(jìn)行C.初噴混凝土厚度宜控制在20～50mm，巖面有較大凹洼時(shí)，可用初噴混凝土找平D.復(fù)噴的最小厚度不宜小于50mm，拱頂部位每次復(fù)噴厚度不宜大于80mm，邊墻部位每次復(fù)噴厚度不宜大于100mmE.后一層噴射混凝土應(yīng)在前一層混凝土終凝后進(jìn)行【答案】ABC4、下列有關(guān)攤鋪機(jī)施工在實(shí)驗(yàn)路段的說(shuō)法正確的是（）。A.在水泥混凝土路面攤鋪開(kāi)工之前，承包人應(yīng)在嚴(yán)密的組織下，按照批準(zhǔn)的施工方案，在監(jiān)理工程師選定的現(xiàn)場(chǎng)上，鋪筑面積不小于400m2的試驗(yàn)路段，承包人應(yīng)提供并使用要在正常生產(chǎn)工作中采用的全部設(shè)備B.在水泥混凝土路面攤鋪開(kāi)工之前，承包人應(yīng)在嚴(yán)密的組織下，按照批準(zhǔn)的施工方案，在監(jiān)理工程師選定的現(xiàn)場(chǎng)上，鋪筑面積不小于450m的試驗(yàn)路段，承包人應(yīng)提供并使用要在正常生產(chǎn)工作中采用的全部設(shè)備C.鋪筑試驗(yàn)路段的目的是證明在正常生產(chǎn)的情況下，工程質(zhì)量能達(dá)到要求D.承包人應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)路段結(jié)果提出對(duì)機(jī)械設(shè)備或操作進(jìn)行合理的改進(jìn)E.竣工的試驗(yàn)路段如經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可驗(yàn)收，可作為竣工項(xiàng)目支付；如不予驗(yàn)收，則應(yīng)由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做試驗(yàn)，費(fèi)用由承包人承擔(dān)【答案】ACD5、監(jiān)理工程師對(duì)施工單位自查情況進(jìn)行抽查，定期或不定期對(duì)施工單位自查情況進(jìn)行（）。A.抽查B.審計(jì)C.評(píng)價(jià)D.復(fù)驗(yàn)E.考核【答案】AC6、因?yàn)榉侥巢宦男信c甲銀行借款合同糾紛一案的生效判決，甲銀行于2012年1月向H市法院申請(qǐng)執(zhí)行。執(zhí)行中，H市法院凍結(jié)方某在銀行的存款10萬(wàn)元，查封其居住的建筑面積為100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕薩特轎車(chē)一輛。被執(zhí)行人除上述財(cái)產(chǎn)外，已無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。H市法院裁定對(duì)上述財(cái)產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)。委托拍賣(mài)后，拍賣(mài)機(jī)構(gòu)于2012年6月6日發(fā)布了拍賣(mài)公告。公告后，乙公司持A市仲裁委員會(huì)于2012年7月3日作出的已經(jīng)生效的裁決書(shū)（裁決方某償還乙公司貨款13萬(wàn)元），于2012年7月8日向H市法院申請(qǐng)參與分配；丙信用社也向H市法院申請(qǐng)參與分配，稱(chēng)方某的轎車(chē)已經(jīng)因借款抵押給丙信用社，并在有關(guān)部門(mén)辦理了抵押登記手續(xù)。對(duì)此，下列表述正確的是：A.丙信用社因?qū)I車(chē)享有擔(dān)保物權(quán)，對(duì)拍賣(mài)價(jià)款優(yōu)先受償B.甲銀行為最初的執(zhí)行申請(qǐng)人，對(duì)拍賣(mài)價(jià)款優(yōu)先受償C.乙公司可以參與分配D.丙信用社對(duì)拍賣(mài)價(jià)款優(yōu)先受償后，甲銀行、乙公司，按照各自債權(quán)額的比例，平均分配【答案】ACD7、瀝青混合料按密實(shí)類(lèi)型分為（）。A.密級(jí)配瀝青混凝土混合料B.開(kāi)級(jí)配瀝青混合料C.半開(kāi)級(jí)配瀝青混合料D.間斷級(jí)配瀝青混合料E.連續(xù)集配瀝青混合料【答案】ABCD8、環(huán)境保護(hù)的基本原則包括（）。A.經(jīng)濟(jì)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則B.預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則C.污染者付費(fèi)的原則D.工眾參與、社會(huì)監(jiān)督E.政府對(duì)環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)的原則【答案】ABC9、強(qiáng)夯法處理濕陷性黃土地基說(shuō)法正確的有（）。A.同一強(qiáng)夯能級(jí)宜采用重錘、低落距的方式進(jìn)行B.地基土的含水率宜控制在8%～24%C.宜分主夯、副夯、滿(mǎn)夯三遍實(shí)施D.夯點(diǎn)的夯擊次數(shù)應(yīng)按試夯得到的夯擊次數(shù)和夯沉量關(guān)系曲線確定E.兩遍夯擊之間宜連續(xù)進(jìn)行【答案】ABCD10、施工單位的安全培訓(xùn)教育的分類(lèi)包括（）。A.“三類(lèi)人員”培訓(xùn)教育B.特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育C.進(jìn)場(chǎng)安全教育D.三級(jí)安全教育E.安全繼續(xù)教育【答案】ABCD11、關(guān)于隧道不良地段、特殊地段的施工的說(shuō)法正確的有（）。A.不良地質(zhì)地段是指滑坡.崩塌.巖堆.偏壓地層.巖溶.高應(yīng)力.高強(qiáng)度地層.松散地層.軟土地段等不利于隧道工程施工的不良地質(zhì)環(huán)境B.特殊地質(zhì)地段是指膨脹地層，軟弱黃土地層，含水未固結(jié)圍巖，溶洞.斷層.巖爆.流沙等地段以及瓦斯和有害氣體溢出地層等C.黃土，系指土中黏土礦物成分主要由親水性礦物組成，同時(shí)具有吸水顯著膨脹軟化和失水收縮硬裂兩種特性，且具有濕脹干縮往復(fù)變形的高塑性黏性土D.膨脹土，是在干燥氣候條件下形成的一種具有褐黃.灰黃或黃褐等顏色，并有針狀大孔.垂直節(jié)理發(fā)育的特殊性土E.溶洞，是在巖溶水的溶蝕作用下，間有潛蝕和機(jī)械塌陷作用而造成的基本呈水平方向延伸的通道【答案】AB12、根據(jù)我國(guó)民事訴訟法及司法解釋的規(guī)定，下列哪些法律文書(shū)可以作為人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的根據(jù)？()A.人民法院制作的行政判決書(shū)B(niǎo).公證機(jī)關(guān)依法賦予執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)C.張某親筆書(shū)寫(xiě)的借李某8萬(wàn)元的借條，并且已到期D.中級(jí)人民法院依法作出的承認(rèn)外國(guó)法院判決效力的裁定書(shū)【答案】ABD13、中國(guó)人甲（男）與中國(guó)人乙（女）于1980年結(jié)婚。1985年，甲、乙先后赴德國(guó)留學(xué)，后雙方分居。1994年甲在德國(guó)法院提起離婚訴訟。1995年德國(guó)法院判決解除甲、乙之間的婚姻關(guān)系。甲回國(guó)后向我國(guó)法院申請(qǐng)，要求承認(rèn)德國(guó)法院的判決。下列選項(xiàng)哪些可以作為承認(rèn)德國(guó)法院判決效力的條件？A.德國(guó)與我國(guó)存在此方面的條約關(guān)系或有互惠關(guān)系B.承認(rèn)德國(guó)判決不損害我國(guó)的主權(quán)、國(guó)家安全和社會(huì)公共利益C.判決已發(fā)生法律效力D.判決必須是關(guān)于民商事?tīng)?zhēng)議的判決【答案】ABCD14、張中陽(yáng)因房屋出租與王輝發(fā)生糾紛并訴至法院，法院判決王輝一個(gè)月內(nèi)遷出張中陽(yáng)的房屋。一個(gè)月后王輝拒不騰房，張中陽(yáng)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中張中陽(yáng)欲與王輝和解，將房子賣(mài)給王輝，他就有關(guān)事宜詢(xún)問(wèn)了法院的執(zhí)行人員。執(zhí)行人員的下列解答哪些是正確的？A.判決已經(jīng)生效，當(dāng)事人要和解就必須先撤回執(zhí)行申請(qǐng)B.雙方當(dāng)事人應(yīng)在執(zhí)行完畢后簽訂新合同而不應(yīng)在執(zhí)行過(guò)程中和解C.雙方當(dāng)事人可以在執(zhí)行中自愿達(dá)成和解協(xié)議D.如果王輝不履行和解協(xié)議的內(nèi)容，張中陽(yáng)可以申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行【答案】CD15、修筑功能層（墊層）的材料特點(diǎn)包括（）。A.強(qiáng)度要求高B.強(qiáng)度要求不一定高C.水穩(wěn)定性好D.承載能力強(qiáng)E.隔溫性能好【答案】BC16、招標(biāo)控制價(jià)的作用包括（）。A.利于引導(dǎo)投標(biāo)方投標(biāo)報(bào)價(jià)B.是建設(shè)工程計(jì)價(jià)的依據(jù)C.增強(qiáng)招標(biāo)過(guò)程的透明度D.可為工程變更新增項(xiàng)目確定單價(jià)提供計(jì)算依據(jù)E.作為評(píng)標(biāo)的參考依據(jù)B選項(xiàng)，工程量清單是建設(shè)工程計(jì)價(jià)的依據(jù)?！敬鸢浮緼CD17、冬季施工增加費(fèi)的內(nèi)容包括（）。A.因冬季施工所需增加的一切人工、機(jī)械與材料的支出B.因施工組織設(shè)計(jì)確定，需增加的一切保溫、加溫等有關(guān)支出C.清除工作地點(diǎn)的冰雪等與冬季施工有關(guān)的其他各項(xiàng)費(fèi)用D.施工機(jī)械所需修建的暖棚（包括拆、移），增加其他保溫設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用E.施工管理人員與施工作業(yè)人員取暖所需的支出【答案】ABCD18、路基防護(hù)工程包括（）。A.植物防護(hù)B.坡面工程防護(hù)C.沿河路基防護(hù)D.直接防護(hù)E.間接防護(hù)【答案】ABC19、符合高路堤與陡坡路堤施工質(zhì)量要求的有（）。A.高路堤路段應(yīng)優(yōu)先安排施工，宜預(yù)留2個(gè)雨季或6個(gè)月以上的沉降期B.高路堤宜采用強(qiáng)度高、水穩(wěn)性好的材料C.高路堤施工中應(yīng)按設(shè)計(jì)要求預(yù)留高度與寬度，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控D.高路堤填筑過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行沉降和穩(wěn)定性觀測(cè)E.高路堤宜每填筑3m沖擊補(bǔ)壓一次，或每填筑4~6m強(qiáng)夯補(bǔ)壓一次【答案】BCD20、下列關(guān)于檢查排水墊層施工描述正確的有（）。A.設(shè)置在路基側(cè)時(shí)，宜沿路線方向布置B.設(shè)在低洼地帶或天然溝谷時(shí)，宜沿溝谷走向布置C.暗溝頂面應(yīng)設(shè)置混凝土蓋板或石料蓋板，板頂填土厚度應(yīng)不小子500mmD.不同區(qū)域的填充料應(yīng)采用不同粒徑分層填筑E.滲井頂部四周要用粉土圍護(hù)，并加蓋封閉【答案】ABC21、隧道施工為反坡排水時(shí)，應(yīng)采取抽水措施，并應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.井下工作水泵的排水能力不應(yīng)小于1.4倍的正常涌水量B.井下備用水泵的排水能力不應(yīng)小于工作水泵排水能力的90%C.應(yīng)根據(jù)排水距離、坡度、水量和施工組織，編制反坡排水方案D.對(duì)于高冒水風(fēng)險(xiǎn)隧道反坡施工時(shí)，宜設(shè)置兩個(gè)獨(dú)立的供電系統(tǒng)和排水管路E.應(yīng)根據(jù)排水距離、坡度、水量和施工組織，置集水坑位置和容積【答案】CD22、特別重大事故由（）組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。A.國(guó)務(wù)院B.國(guó)務(wù)院授權(quán)有關(guān)部門(mén)C.由事故發(fā)生地省級(jí)人民政府D.由事故發(fā)生地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府E.由事故發(fā)生地設(shè)區(qū)的縣級(jí)人民政府【答案】AB23、關(guān)于模板、支架和拱架拆除的說(shuō)法，正確的有（）。A.非承重側(cè)模板一般應(yīng)在混凝土抗壓強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa時(shí)拆除B.芯模和預(yù)留孔道內(nèi)模，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能保證其表面不發(fā)生塌陷和裂縫現(xiàn)象時(shí)才可拔除C.鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的承重模板、支架，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時(shí)，才可拆除D.對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)，其側(cè)模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力鋼束張拉后拆除E.對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)，其底模及支架應(yīng)在結(jié)構(gòu)建立預(yù)應(yīng)力前可拆除【答案】ABC24、關(guān)于橋面鋪裝，說(shuō)法正確的有（）。A.預(yù)制板或現(xiàn)澆橋面板與橋面鋪裝混凝土的混凝土齡期相差應(yīng)盡量縮短，以避免兩者之間產(chǎn)生過(guò)大的收縮差B.當(dāng)進(jìn)行瀝青混凝土鋪裝時(shí)，可不預(yù)留伸縮縫工作槽C.瀝青混凝土橋面鋪裝時(shí)，鋪裝前應(yīng)做黏層瀝青D.防水層通過(guò)伸縮縫或沉降縫時(shí)，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求E.泄水管下端應(yīng)伸出結(jié)構(gòu)物底面5－10cm【答案】ABCD25、為了事先了解可能存在的決策風(fēng)險(xiǎn)，就需計(jì)算各因素發(fā)生的概率及對(duì)決策方案的影響，從中選擇最佳方案。其基本分析方法有（）。A.費(fèi)用效益分析B.成本效益分析C.臨界分析D.敏感性分析E.概率分析【答案】CD26、橋梁的三大基本體系是（）。A.梁橋B.拱橋C.剛架橋D.懸索橋E.斜拉橋【答案】ABD27、當(dāng)事人李某在二審判決生效后又向上一級(jí)法院提出申請(qǐng)?jiān)賹?，原因是一審法院?fù)責(zé)本案的書(shū)記員是對(duì)方當(dāng)事人的老同學(xué)，完全有可能存在偏向，卻沒(méi)有回避。再審法院的立案庭對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了審查，對(duì)此，你認(rèn)為下列說(shuō)法不正確的是：()A.二審沒(méi)有提出該事由，現(xiàn)在提出再審不予受理，駁回申請(qǐng)B.書(shū)記員回避與否無(wú)關(guān)緊要，不予受理，駁回申請(qǐng)C.應(yīng)該受理，這是重要的程序要求D.再審只針對(duì)實(shí)體問(wèn)題，不能因?yàn)榛乇軉?wèn)題而受理【答案】ABD28、既有公路的干濕類(lèi)型，可以根據(jù)路基的（）來(lái)劃分。A.液限B.相對(duì)含水率C.塑限D(zhuǎn).分界稠度E.天然含水率【答案】BD29、下列屬于施工過(guò)程的組織原則的是（）。A.施工過(guò)程的均衡性B.施工過(guò)程的協(xié)調(diào)性C.施工過(guò)程的獨(dú)立性D.施工過(guò)程的經(jīng)濟(jì)性E.施工過(guò)程的差異性【答案】ABD30、按照民事訴訟法的規(guī)定，法定不公開(kāi)審理的民事案件有：()A.婚姻案件B.涉及個(gè)人隱私案件C.涉及商業(yè)秘密的案件D.涉及國(guó)家秘密案件【答案】BD31、下列屬于明挖基礎(chǔ)地基檢驗(yàn)的檢驗(yàn)內(nèi)容的有（）。A.基底平面位置、尺寸大小、基底高程B.基底地質(zhì)情況和承載力是否與設(shè)計(jì)資料相符C.回填材料的分層厚度D.施工記錄及有關(guān)試驗(yàn)資料E.施工過(guò)程使用的機(jī)械是否適合【答案】ABD32、支架及拱架卸落順序正確的有（）。A.模板、支架的拆除應(yīng)遵循后支先拆、先支后拆的原則B.拆除梁、板等結(jié)構(gòu)的承重模板時(shí)，在橫向應(yīng)同時(shí)卸落、在縱向應(yīng)對(duì)稱(chēng)均衡卸落C.連續(xù)梁宜從支座向跨中依次循環(huán)卸落D.簡(jiǎn)支梁宜從跨中向支座依次循環(huán)卸落E.懸臂梁結(jié)構(gòu)的模板宜從懸臂端開(kāi)始順序卸落【答案】ABD33、關(guān)于橋梁支座安裝，說(shuō)法正確的有（）。A.支座安裝時(shí)，應(yīng)分別在墊石和支座上標(biāo)出縱橫向的中心十字線，就位后兩者的中心應(yīng)對(duì)準(zhǔn)B.調(diào)整支座的頂面高程時(shí)，應(yīng)采用鋼墊片，支墊處在安裝完成后留下的空隙應(yīng)采用環(huán)氧樹(shù)脂砂漿填實(shí)C.安裝雙向活動(dòng)或單向活動(dòng)支座時(shí)，應(yīng)保證支座滑板的主要滑移方向符合設(shè)計(jì)要求D.支座安裝完成，其順橋向的中心線應(yīng)與梁順橋向的中心線水平投影垂直E.在安裝活動(dòng)支座頂板時(shí)宜考慮安裝溫度與設(shè)計(jì)要求不符時(shí)對(duì)位移的影響【答案】ABC34、瀝青混合料按其結(jié)構(gòu)組成通常可以分成（）。A.懸浮密實(shí)結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)D.懸浮空隙結(jié)構(gòu)E.嵌鎖型結(jié)構(gòu)【答案】ABC35、強(qiáng)夯法處理濕陷性黃土地基說(shuō)法正確的有（）。A.同一強(qiáng)夯能級(jí)宜采用重錘、低落距的方式進(jìn)行B.地基土的含水率宜控制在8%～24%C.宜分主夯、副夯、滿(mǎn)夯三遍實(shí)施D.夯點(diǎn)的夯擊次數(shù)應(yīng)按試夯得到的夯擊次數(shù)和夯沉量關(guān)系曲線確定E.兩遍夯擊之間宜連續(xù)進(jìn)行【答案】ABCD36、人民法院作出的除權(quán)判決，其效力有：()A.確認(rèn)票據(jù)權(quán)利的效力B.宣告票據(jù)無(wú)效的效力C.作為支付憑證的效力D.強(qiáng)制執(zhí)行的效力【答案】BC37、單位工程指的是在合同段中，具有獨(dú)立（）的工程。A.施工條件B.評(píng)價(jià)指標(biāo)C.施工工藝D.材料E.結(jié)構(gòu)功能【答案】A38、下列關(guān)于管轄權(quán)異議的表述，正確的是：()A.當(dāng)事人對(duì)一審案件的地域管轄和級(jí)別管轄均可以提出異議B.在管轄權(quán)異議裁定作出之前，原告可以申請(qǐng)撤回起訴，受訴人民法院作出準(zhǔn)予撤回起訴裁定的，對(duì)管轄權(quán)異議不再審查，并在裁定書(shū)中一并寫(xiě)明C.提交答辯狀期間屆滿(mǎn)后，原告增加訴訟請(qǐng)求金額致使案件標(biāo)的額超過(guò)受訴人民法院級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)，被告提出管轄權(quán)異議，請(qǐng)求由上級(jí)人民法院管轄的，人民法院可以根據(jù)管轄恒定的原則不予審查，直接裁定駁回被告的請(qǐng)求D.對(duì)于應(yīng)由上級(jí)人民法院管轄的第一審民事案件，下級(jí)人民法院不得報(bào)請(qǐng)上級(jí)人民法院交其審理【答案】ABD39、下列關(guān)于無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料取芯齡期正確的有（）。A.用于基層的水泥穩(wěn)定中、粗粒材料，齡期7dB.用于基層的水泥、粉煤灰穩(wěn)定的中、