加工承攬合同詳細版格式樣本(3篇)_第1頁
加工承攬合同詳細版格式樣本(3篇)_第2頁
加工承攬合同詳細版格式樣本(3篇)_第3頁
加工承攬合同詳細版格式樣本(3篇)_第4頁
加工承攬合同詳細版格式樣本(3篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩12頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第17頁共17頁加工承攬合?同詳細版格?式樣本承?攬合同(供?加工承攬用?)訂立合?同雙方:?承攬人__?___,以?下簡稱甲方?;定作人?:____?_,以下?簡稱乙方;?甲乙雙方?為了保證全?面地履行各?自的義務,?簽訂本合同?,共同信守?執(zhí)行。第?一條甲方?加工定作物?的名稱、規(guī)?格、質量、?數(shù)量、加工?費;第二?條加工成?品的完工時?間、檢驗標?準與方法、?包裝標準與?費用承擔:?(加工定作?物樣品需要?封存的,由?雙方代表當?面封簽,并?妥當保存,?作為檢驗的?根據(jù));?第三條加?工成品的交?付時間、地?點、運輸方?法與運費承?擔;第四?條乙方提?供原材料名?稱、規(guī)格、?質量、數(shù)量?、價款及圖?紙、技術資?料;第五?條原材料?交付時間、?地點、包裝?、檢驗方法?、運輸;?第六條加?工費結算辦?法與時間;?第七條?乙方應于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付定?金____?_元;乙方?應____?_年___?__月__?___日前?向甲方交?付預付款_?____元?。乙方不履?行合同的,?無權請求返?還定金。甲?方不履行合?同的,應當?雙倍返還定?金。甲方不?履行合同的?,除承擔違?約責任外,?必須如數(shù)返?還預付款。?乙方不履行?合同的,可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金,?有余款可以?請求返還;?第八條?甲方的違約?責任:1?、甲方如未?按合同規(guī)定?的質量交付?定作物,乙?方同意利用?的,應當按?質論價;不?同意利用的?,甲方應當?負責修理或?調換,并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?整后,仍不?符合合同規(guī)?定,乙方有?權拒收,由?此造成的損?失由甲方賠?償。2、?甲方交付定?作物的數(shù)量?少于合同規(guī)?定,乙方仍?然需要的,?甲方應當照?數(shù)補齊,補?交部分按逾?期交付處理?;乙方不再?需要的,有?權解除合同?,因此造成?的損失由甲?方賠償。?3、因甲方?包裝不善造?成定作物毀?損的,由甲?方賠償損失?。4、甲?方逾期交付?定作物,應?當向乙方償?付違約金,?每逾期一天?,按逾期交?付部分的價?款總額的_?____‰?償付違約金?。5、甲?方不能交付?定作物的,?應向乙方償?付不能交付?定作物部分?價款總值_?____%?的違約金。?6、由甲?方負責送貨?的,如運輸?中造成定作?物損壞,甲?方應當負責?修理,達到?合同規(guī)定的?質量要求,?否則乙方有?權拒收。?第九條乙?方的違約責?任:1、?乙方如中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質量或?設計等,應?當賠償甲方?因此造成的?損失。2?、乙方如中?途廢止合同?,應償付甲?方未履行部?分定作物價?款總值__?___%的?違約金。?3、乙方如?未按合同規(guī)?定的時間向?甲方提供圖?紙和其它技?術資料,除?交付定作物?的日期得以?順延外,乙?方應當償付?甲方因停工?待料的損失?。4、乙?方如超過合?同規(guī)定日期?付款,應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定,向甲?方償付違約?金。5、?乙方如無故?拒絕接收定?作物,應當?賠償甲方因?此造成的損?失。6、?乙方如變更?交付定作物?地點,應承?擔因此而多?支出的費用?。第十條?不可抗力?:在合同?規(guī)定的履行?期限內,由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?,甲方在經?有關部門證?明后,可免?予承擔違約?責任。但甲?方應當采取?積極措施,?盡量減少損?失,如不可?抗力的損失?是在合同規(guī)?定的履行期?限以外發(fā)生?的,不得免?除甲方責任?;在乙方遲?延接受或無?故拒收期間?發(fā)生的,乙?方應當承擔?責任,并賠?償甲方因此?造成的損失?。第十一?條本合同?發(fā)生糾紛時?,雙方協(xié)商?解決,協(xié)商?不成時,任?何一方可向?辦理本合同?公證的公證?機關申請調?解,或向合?同管理機關?申請調解、?_____?、也可以直?接向人民法?院起訴。?本合同于_?____年?_____?月____?_日經公證?生效,合同?履行完畢即?失效。本?合同一式_?____份?,甲乙雙方?各執(zhí)一份_?____公?證處、__?___物價?局、__?___銀行?各存一份。?定作人:?_____????????????承攬?人:___?__代表?人:___?__????????????代表人:_?____?開戶銀行:?_____???????????開戶銀行:?_____?帳號:?_____?帳號:_?____?簽訂日期:?_____?年____?_月___?__日加?工承攬合同?詳細版格式?樣本(二)?承攬方:?_____?地址:_?____?????????郵碼?:____?_電話:_?____?法定代表人?:____?_???????????職務:__?___定?作方:__?___地?址:___?__?????????郵碼:_?____電?話:___?__法定?代表人:_?____???????????職務?:____?_定作方?委托承攬方?加工___?__,經雙?方充分協(xié)商?,特訂立本?合同,以便?共同遵守。?第一條:?加工成品?第二條:加?工成品質量?要求第三?條:原材料?的提供辦法?及規(guī)格、數(shù)?量、質量?1。(用承?攬方原料完?成工作的)?,承攬方必?須依照合同?規(guī)定選用原?材料,并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規(guī)定的原?材料而影響?定作質量時?,定作方有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2。?(用定作方?原材料完成?工作的,應?當明確規(guī)定?原材料的消?耗定額)。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間、數(shù)量?、質量、規(guī)?格提供原材?料,承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?,不符合要?求的,應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換,對修理?的物品不得?偷換零部件?。3。交?(提)原材?料等物品日?期計算,參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條:技?術資料、圖?紙?zhí)峁┺k法?1。承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間,發(fā)現(xiàn)提?供的圖紙或?技術要求不?合理,應當?及時通知定?作方;定作?方應當在規(guī)?定的時間內?回復,提出?修改意見。?承攬方在規(guī)?定的時間內?未得到答復?,有權停止?工作,并及?時通知定作?方,因此造?成的損失,?由定作方賠?償。2。?承攬方對于?承攬的工作?,如果定作?方要求保密?,應當嚴格?遵守,未經?定作方許可?不得留存技?術資料的復?制品。3?。定作方應?當按規(guī)定日?期提供技術?資料、圖紙?等。第五?條:價款或?酬金價款?或酬金,按?照國家或主?管部門的規(guī)?定執(zhí)行,沒?有規(guī)定的由?當事人雙方?商定。第?六條:驗收?標準和方法?1。按照?合同規(guī)定的?質量要求、?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2。?定作方應當?按合同規(guī)定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質?量證明。對?短期檢驗難?以發(fā)現(xiàn)質量?缺陷的定作?物或項目,?應當由雙方?協(xié)商,在合?同中規(guī)定保?證期限。保?證期限內發(fā)?生問題,除?定作方使用?、保管不當?等原因而造?成質量問題?的以外,由?承攬方負責?修復或退換?。3。當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發(fā)生爭議時?,可由法定?質量監(jiān)督檢?驗機構提供?檢驗證明。?第七條:?交貨的時間?和地點1?。交(提)?定作物期限?應當按照合?同規(guī)定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物,?應當在事先?與對方達成?協(xié)議,并按?協(xié)議執(zhí)行。?2。交(?提)定作物?日期計算:?承攬方自備?運輸工具送?交定作物的?以定作方接?收的戳記日?期為準;委?托運輸部門?運輸?shù)?,?發(fā)運定作物?時承運部門?簽發(fā)戳記日?期為準;自?提定作物的?,以承攬方?通知的提取?日期為準,?但承攬方在?發(fā)出提取定?作物通知中?,必須留給?定作方以必?要的途中時?間;雙方另?有約定的,?按約定的方?法計算。?第八條:包?裝要求及費?用負擔第?九條:運輸?辦法及費用?負擔第十?條:結算方?式及期限?第十一條:?其他約定?第十二條:?承攬方的違?約責任一?、未按合同?規(guī)定的質量?交付定作物?或完成工作?,定作方同?意利用的,?應當按質論?價,酌減酬?金或價款;?不同意利用?的,應當負?責修整或調?換,并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后,仍不符?合合同規(guī)定?的,定作方?有權拒收,?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二、交付定?作物或完成?工作的'數(shù)?量少于合同?規(guī)定,定作?方仍然需要?的,應當照?數(shù)補齊,補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的,承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)包裝定?作物,需返?修或重新包?裝的,應當?負責返修或?重新包裝,?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的,承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?、滅失的,?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物(?包括返修、?更換、補交?等),應當?向定作方償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規(guī)定?的,應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定,按逾期?交付部分的?價款總額計?算,向定作?方償付違約?金)以酬金?計算的,每?逾期一天,?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經定作方同?意,提前交?付定作物,?定作方有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的,應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%(1?0%~30?%)或酬金?總額的__?___%(?20%~6?0%)的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定,暫由定?作方代保管?時,應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?,錯發(fā)到達?地點或接收?單位(人)?,除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?(人)外,?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的,應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗,或經檢?驗發(fā)現(xiàn)原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的,由承?攬方對工作?質量、數(shù)量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件,?定作方有權?拒收,承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理,應?當按定作方?要求辦理,?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條:定作方?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質量或?設計等,應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同,屬?承攬方提供?原村料的,?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%(10?%~30%?幅度)的違?約金;不屬?承攬方提供?原材料的,?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%(20?%~60%?的幅度)違?約金。三?、未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作,承?攬方有權解?除合同,定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的,?除交付定作?物的日期得?以順延外,?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?,除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外,還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的,承攬方?有權將定作?物變賣,所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后,退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時,定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣,?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規(guī)定?日期付款,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?,每逾期一?天,按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人),?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條:不可?抗力在合?同規(guī)定的履?行期限內,?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的,承攬方?在取得合法?證明后,可?免予承擔違?約責任,在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的,定作?方應當承擔?責任,并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條:糾紛?的處理加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?,當事人雙?方應協(xié)商解?決;協(xié)商不?成按(__?__)項處?理:1。?向____?_機關申請?_____?;2。向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效,合?同履行完畢?即失效,本?合同執(zhí)行期?間,雙方不?得隨意變更?和解除合同?,合同如有?未盡事宜,?由雙方共同?協(xié)商,作出?補充規(guī)定,?補充規(guī)定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?,定作方和?承攬方各執(zhí)?一份;合同?副本一式_?____份?,交___?__(如經?鑒證或公證?,則應送鑒?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定作方:?_____?代表人:?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬方:_?____?代表人:_?____?_____?年____?_月___?__日加?工承攬合同?詳細版格式?樣本(三)?承攬方(?甲方):_?____?定作方(乙?方):__?___甲?乙雙方為了?保證全面地?履行各自的?義務,簽訂?本合同,共?同信守執(zhí)行?。第一條?甲方加工定?作物的名稱?、規(guī)格、質?量、數(shù)量、?加工費定?作物名稱:?_____?型號:_?____?規(guī)格:__?___質?量要求:_?____?計量單位:?_____?數(shù)量:_?____?加工費:_?____?單位總價:?_____?第二條加?工成品的完?工時間、檢?驗標準與方?法、包裝標?準與費用承?擔定作物名?稱完工時間?檢驗時間地?點檢驗標準?與方法包裝?標準包裝費?承擔。第?三條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔定?作物名稱交?付時間交付?地點運輸方?法運輸價款?承擔。第?四條乙方提?供原材料名?稱、規(guī)格、?質量、數(shù)量?、價款等及?圖紙、技術?資料。材?料名稱:_?____?型號:__?___規(guī)?格:___?__質量?要求:__?___計?量單位:_?____?數(shù)量:__?___單?價:___?__總價?:____?_圖紙、?技:___?__術資?料及:__?___交?付時間:_?____?第五條原材?料交付時間?、地點、包?裝、檢驗方?法、運輸?材料名稱:?_____?交付時間?:____?_交付地?點:___?__交付?數(shù)量:__?___包?裝要求:_?____?檢驗方法:?_____?運輸方法?:____?_運費承?擔:第六?條加工費結?算辦法與時?間____?_。第七?條乙方應于?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付定?金____?_元;乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付預付款_?____元?。乙方不履?行合同的,?無權請求返?還定金。甲?方不履行合?同的,除承?擔違約責任?外,必須如?數(shù)返還預付?款。乙方不?履行合同的?,可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金,有余款?可以請求返?還。第八?條甲方的違?約責任1?.甲方如未?按合同規(guī)定?的質量交付?定作物,乙?方同意利用?的,應當按?質論價;不?同意利用的?,甲方應當?負責修理或?調換,并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?整后,仍不?符合合同規(guī)?定的有權拒?收,由此造?成的損失由?甲方賠償。?2.甲方?交付定作物?的數(shù)量少于?合同規(guī)定的?,乙方仍然?需要的,甲?方應當照數(shù)?補齊,補交?部分按逾期?交付處理;?乙方不再需?要的,有權?解除合同,?因此造成的?損失由甲方?賠償。3?.因甲方包?裝不善造成?定作物毀損?的,由甲方?賠償損失。?4.甲方?逾期交付定?作物,應當?向乙方償付?違約金,每?逾期一天,?按逾期交付?部分的價款?總額的__?___‰償?付違約金。?5.甲方?不能交付定?作物的,應?向乙方償付?不能交付定?作物部分價?款總值__?___%的?違約金。?6.由甲方?負責送貨的?,如運輸中?造成定作物?損壞,甲方?應當負責修?理,達到合?同規(guī)定的質?量要求,否?則乙方有權?拒收。第?九條乙方的?違約責任?1.乙方如?中途變更定?作物的數(shù)量?、規(guī)格、質?量或設計等?,應當賠償?甲方因此造?成的損失。?2.乙方?如中途廢止?合同,應償?付甲方未履?行部分定作?物價款總值?_____?%的違約金?。3.乙?方如未按合?同規(guī)定的時?間向甲方提?供圖紙和其?它技術資料?,除交付定?作物的日期?得以順延外?,乙方應當?償付甲方因?停工待料的?損失。4?.乙方如超?過合同規(guī)定?日期付款,?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定,?向甲方償付?違約金。?5.乙方如?無故拒絕接?收定作物,?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?6.乙方如?變更交付定?作物地點,?應承擔因此?而多支出的?費用。第?十條聲明及?保證(一?)甲方:?1.甲方為?一家依法設?立并合法存?續(xù)的企業(yè),?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2.甲方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3.在簽署?本合同時,?任何法院、?_____?機構、__?___或監(jiān)?管機構均未?作出任何足?以對甲方履?行本合同產?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4.甲方?為簽署本合?同所需的內?部授權程序?均已完成,?本合同的簽?署人是甲方?的法定代表?人或授權代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。(?二)乙方:?1.乙方?為一家依法?設立并合法?存續(xù)的企業(yè)?,有權簽署?并有能力履?行本合同。?2.乙方?簽署和履行?本合同所需?的一切手續(xù)?均已辦妥并?合法有效。?3.在簽?署本合同時?,任何法院?、____?_機構、_?____或?監(jiān)管機構均?未作出任何?足以對乙方?履行本合同?產生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4.乙方?為簽署本合?同所需的內?部授權程序?均已完成,?本合同的簽?署人是乙方?的法定代表?人或授權代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。第?十一條保密?雙方保證?對從另一方?取得且無法?自公開渠道?獲得的商業(yè)?秘密(技術?信息、經營?信息及其他?商業(yè)秘密)?予以保密。?未經該商業(yè)?秘密的原提?供方同意,?一方不得向?任何第三方?泄露該商業(yè)?秘密的全部?或部分內容?。但法律、?法規(guī)另有規(guī)?定或雙方另?有約定的除?外。保密期?限為___?__年。?第十二條不?可抗力本?合同所稱不?可抗力是指?不能預見、?不能克服、?不能避免并?對一方當事?人造成重大?影響的客觀?事件,包括?但不限于自?然災害如洪?水、地震、?火災和風暴?等以及社會?事件如戰(zhàn)爭?、____?_、政府行?為等。如?因不可抗力?事件的發(fā)生?導致合同無?法履行時,?遇不可抗力?的一方應立?即將事故情?況書面告知?另一方,并?應在___?__天內,?提供事故詳?情及合同不?能履行或者?需要延期履?行的書面資?料,雙方認?可后協(xié)商終?止合同或暫?時延遲合同?的履行。?第十三條通?知1.根?據(jù)本合同需?要發(fā)出的全?部通知以及?雙方的文件?往來及與本?合同有關的?通知和要求?等,必須用?書面形式,?可采用__?___(書?信、傳真、?電報、當面?送交等方式?)傳遞。以?上方式無法?送達的,方?可采取公告?送達的方式?。2.各?方通訊地址?如下:__?___。?3.一方變?更通知或通?訊地址,應?自變更之日?

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論