建筑工程的施工合同樣本（3篇）

第11頁共11頁建筑工程的?施工合同樣?本發(fā)包單?位(甲方)?：____?_承包人?：(乙方)?：____?_根據(jù)中?華人民共和?國民法典和?建設安裝工?程承包合同?條例的原則?，結合本工?程具體情況?，雙方達成?如下協(xié)議：?第1條：?工程概況?1.1、工?程名稱：?工程地點：?工程內(nèi)容?：含如下?內(nèi)容：地下?室基礎承臺?及基礎梁的?開挖、樁頭?的破除、開?挖后基坑的?抽水(抽水?工具由甲方?提供)、基?坑基槽采用?人工整平、?磚胎模完工?后的回填整?平、多余的?土方由乙方?用大挖機甩?到地下室主?道的兩側后?由甲方負責?外運。工?程總價：?按下室占地?面積___?__元(此?價格含不可?考慮的因素?，沒有任何?價格調(diào)差)?。工期?：第2條：?合同使用標?準和法律?2.1、合?同使用標準?：2.2?、適用法律?：中華人民?共和國民法?典和建設安?裝工程承包?合同條例?第3條：甲?方工作3?.1公布?工地各項管?理制度，對?工程質量、?安全、進度?、文明施工?、材料耗用?等進行檢查?、督促，監(jiān)?督施工質量?并協(xié)調(diào)解決?施工過程中?的各種問題?。3.2?按照合同條?款按時按量?支付工程款?。3.3?如乙方不服?從甲方指揮?，不能按時?完成甲方規(guī)?定的施工任?務，或發(fā)生?重大失誤導?致工程停工?，甲方有權?終止合同。?對造成甲方?經(jīng)濟損失的?，由乙方負?責賠償。?3.4負責?加強安全管?理、完善安?全規(guī)章制度?，做好安全?設防。3?.5對乙方?違反各種管?理制度、操?作規(guī)程、安?全生產(chǎn)、文?明施工規(guī)定?的人員甲方?有權清理出?施工現(xiàn)場。?乙方不服從?甲方現(xiàn)場施?工員的安排?，不能按時?、按量、按?要求完成施?工任務(或?整改內(nèi)容)?的，甲方有?權另行安排?人員完成，?造成的一切?費用均由乙?方負責，對?消極對待、?屢教不改的?，甲方有權?終止協(xié)議;?中途退場的?，甲方有權?不付任何工?資費用。?第4條：乙?方工作4?.1乙方須?安排一個負?責人長期呆?在現(xiàn)場協(xié)調(diào)?工作，至該?工作內(nèi)容全?部完成為止?，4.2?乙方嚴格?按照甲方測?量出的樁頂?標高進行破?除，標高測?量中乙方必?須派人員配?合，嚴禁用?炮機鑿除，?人工破除過?程中不能傷?及樁鋼筋，?破除后的樁?頭必須保持?平整完好。?預留鋼筋必?須按甲方的?要求所預留?。破除完的?的樁頭由乙?方用挖機吊?出基坑，并?掩埋在車庫?底板以下。?4.3?前期進場必?須保證有一?臺大挖機和?兩臺小挖機?方可開始施?工，施工中?乙方必須按?照甲方的進?度相應的增?加機械人員?，如進度達?不到要求，?甲方有權終?止合同，并?按完成的5?0%結算。?4.4?乙方進場后?，甲方負責?提供住宿及?生活水電，?乙方自帶破?樁工具(包?括空壓機)?。在施工過?程中，甲、?乙雙方必須?緊密配合，?確保施工進?度以保證工?程的如期完?成。乙方人?員在施工中?必須注意安?全，上班必?須安全帽，?穿膠鞋，如?發(fā)生安全事?故，由乙方?完全負責，?嚴格遵守公?司的各項安?全，生產(chǎn)制?度和各種生?活制度。另?乙方必須保?證施工進度?，如進度嚴?重跟不上，?甲方有權中?止乙方的合?作。第5?條：工程款?工程款支?付金額和時?間：按地下?室后澆帶分?成六塊，每?塊墊層砼完?成后按完成?工程量的7?0%支付一?次工程款，?其余款項待?地下室墊層?全部澆筑完?一周內(nèi)全部?付清，甲方?違約的責任?：甲方不按?期付款，乙?方有權停工?，甲方應承?擔乙方停工?期間的一切?損失。乙方?所收的工程?款不含任何?稅金，乙方?只提供收款?收據(jù)。第?6條：合同?的生效與終?止合同簽?字之日起生?效，工程完?成、工程款?全部付清后?合同自行終?止。第7?條：合同份?數(shù):甲乙雙?方各執(zhí)2份?。第8條?：合同款未?盡事宜，經(jīng)?雙方協(xié)商后?，用補充協(xié)?議補充或協(xié)?商解決。?甲方(公章?)：___?__?????????乙方?(公章)：?_____?法定代表?人(簽字)?：____?_????法定?代表人(簽?字)：__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?建筑工程的?施工合同樣?本（二）?合同編號：?發(fā)包方：?_____?承包方：?_____?簽約時間?：____?_?????????，簽約?地點：__?___為?了保證__?___施工?質量，如期?完成施工任?務，達到雙?方互惠互利?的目的，依?據(jù)《中華人?民共和國民?法典》、《?中華人民共?和國建筑法?》及其他法?律法規(guī)，雙?方友好協(xié)商?，就本工程?施工項目協(xié)?商一致，訂?立本合同。?(一)工?程名稱：_?____?(二)建筑?面積(工程?形式)__?___(?三)施工地?點：___?__(四?)工期：1?、開工：_?____年?_____?月____?_日;2、?竣工：__?___年_?____月?_____?日;3、合?同工期總共?歷時___?__天。?(五)承包?形式：(?六)工程質?量標準：?(七)工程?價款：共計?人民幣__?___元。?(八)付?款方式：本?合同生效后?支付合同款?項的___?__%，計?_____?元;工程竣?工且驗收合?格后，支付?工程價款的?_____?%，計__?___元;?質保金__?___元，?質保期滿后?支付。(?九)質保期?：____?_年。(?十)雙方的?責任義務?1、發(fā)包方?的責任義務?①為承包?方提供良好?施工場地、?道路、水、?電源，滿足?開工條件。?解決施工中?需要發(fā)包方?協(xié)調(diào)解決的?四鄰關系及?糾紛;②?監(jiān)督管理施?工過程中的?工程質量、?材料質量、?督促工程進?度;③給承?包方提供施?工圖紙、坐?標點、標高?點;④按時?給承包方撥?付款項和進?行驗收、結?算;2、承?包方的責任?義務①按?發(fā)包方要求?及圖紙要求?進行施工;?②如期完成?施工任務;?③接受發(fā)?包方的技術?指導和質量?標準要求;?④負責發(fā)包?方提供料物?及設備的保?護;⑤教?育施工人員?愛護甲方的?材物，不得?偷竊和損壞?;⑥承擔施?工中的一切?安全事故責?任及費用;?(十一)?其他1、?本合同自雙?方簽字蓋章?后生效，有?效期至保修?期滿。2?、本合同未?盡事宜，可?由雙方協(xié)商?解決并簽署?書面補充協(xié)?議，補充協(xié)?議與本合同?享有同等法?律效力。協(xié)?商未果，提?交山東曹縣?人民法院提?起訴訟。?3、合同附?件為本合同?條款的組成?部分，本合?同連同附件?一式貳份，?雙方各執(zhí)壹?份，具有同?等效力。?發(fā)包方：_?____????????????承包方?：____?_委托代?理人：__?___委?托代理人：?_____?日期：_?____?建筑工程的?施工合同樣?本（三）?甲方(定作?方)：__?___代?理人：__?___地?址：___?__聯(lián)系?電話：__?___乙?方(承攬方?)：___?__代理?人：___?__地址?：____?_聯(lián)系電?話：___?__為明?確雙方在合?同中的權利?、義務和經(jīng)?濟責任，確?保合同全面?履行，經(jīng)雙?方平等協(xié)商?一致，根據(jù)?《____?_》及有關?規(guī)定訂立以?下條款，以?資雙方共同?遵照執(zhí)行。?第一條定?作物名稱、?數(shù)量、規(guī)格?、質量、價?款防盜門?名稱___?__，規(guī)格?_____?，單位__?___，數(shù)?量____?_，單價(?元/M2)?_____?。注：以?實際安裝樘?數(shù)結算，面?積以現(xiàn)場實?際測量面積?為準。以上?價格為一次?性包死價。?需方繼續(xù)訂?貨時，提前?7天向供方?提供計劃通?知單通知乙?方。工期?要求：第?二條承攬方?式、材料的?提供2.?1承攬方式?：乙方包工?包料，所有?材料由乙方?提供。負責?制作、安裝?，運輸?shù)绞?工安裝現(xiàn)場?;2.2?本合同價格?內(nèi)已包含：?制作、安裝?、運輸、卸?車、五金、?閉門器、電?控鎖等全部?內(nèi)容;2?.3材質標?準：2.?3乙方產(chǎn)品?必須附有產(chǎn)?品出廠合格?證，需檢驗?的，應提供?檢驗合格證?，作為質量?資料向甲方?提供。禁止?使用不合格?產(chǎn)品和假冒?偽劣產(chǎn)品，?如有發(fā)生乙?方無條件退?貨重作。?第三條承攬?范圍3.?1乙方承攬?加工范圍：?3.2工?程地點：?第四條合同?價款的計算?、結算、支?付方式4?.1計算方?法：面積以?現(xiàn)場實際測?量面積為準?。4.2?本合同簽訂?后，乙方必?須提供樣品?，經(jīng)甲方同?意后方可大?量使用，乙?方全額墊資?。4.3?付款方式：?安裝完畢經(jīng)?驗收合格付?總價款的9?5%，余5?%作為質量?保證金，待?竣工驗收合?格后無質量?問題質保期?滿后付清。?第五條合?同價款與酬?金本合同?價款共計：?以實結算_?____元?整。第六?條加工制作?安裝要求?6.1甲方?在本合同簽?訂后及時向?乙方提供相?關資料，具?體施工尺寸?由乙方現(xiàn)場?實測。6?.2乙方進?入場后甲方?配合接通電?源、安裝電?表，相關費?用及電費由?乙方承擔。?6.3乙?方必須嚴格?按照甲方要?求設計門型?，甲方審核?簽字后方可?制作生產(chǎn)?6.4乙方?在施工階段?應配合主包?單位工作，?按進度要求?及時提供安?裝。6.?5為了保證?工程的進度?和質量，總?包單位應配?合乙方在施?工階段清理?門口障礙物?，乙方負責?保護安裝成?品，屬于乙?方保護不當?造成損壞費?用乙方自理?。第七條?工期7.?1開工前三?天甲方向乙?方下達開工?通知書，工?期由甲乙雙?方與土建施?工方協(xié)商確?定后乙方以?書面報甲方?進度報表。?乙方必須保?證加工安裝?進度，不得?影響甲方工?程按期竣工?驗收。7?.2如遇下?列情況，經(jīng)?甲方現(xiàn)場代?表簽證后，?工期相應順?延：(1?)按施工準?備規(guī)定，不?能提供施工?場地、電源?、障礙物未?能清除、不?具備安裝條?件，影響進?場施工;?(2)在施?工中如因現(xiàn)?場連續(xù)停電?24小時以?上影響正常?施工(3?)人力不可?抗拒的因素?而延誤工期?。第八條?工程質量標?準和驗收辦?法8.1?本工程質量?要求達到國?家現(xiàn)行不銹?鋼門窗規(guī)范?合格標準。?8.2乙?方必須嚴格?按照施工圖?紙、說明文?件和國家頒?布的建筑工?程規(guī)范、規(guī)?格和標準進?行施工，并?接受甲方派?駐代表的監(jiān)?督和整改。?8.3乙?方在施工中?發(fā)生質量事?故，應及時?報告甲方派?駐代表和當?地建筑工程?質量監(jiān)督站?，一般質量?事故的處理?結果應送發(fā)?包方和質量?監(jiān)督站備案?;重大質量?事故的處理?方案，應經(jīng)?設計單位、?質量監(jiān)督站?、發(fā)包方等?單位共同研?究，并經(jīng)設?計單位簽證?后實施，所?發(fā)生的費用?由承包方負?責。安全培?訓交底、安?全責任、防?護由乙方負?責。甲方?通知乙方返?修時，乙方?應及時維修?，如乙方未?能及時維修?甲方有權安?排人員維修?，一切費用?從質保金中?扣除。質保?期滿后無發(fā)?生保修費用?，甲方全額?退還質保金?。第十條?安全及特別?約定1、?乙方在施工?過程中必須?嚴格按照國?家操作規(guī)程?進行操作，?高空作業(yè)配?安全帶，進?入施工現(xiàn)場?戴安全帽等?。如因乙方?原因造成安?全事故，甲?方負責協(xié)調(diào)?、配合，所?有責任及費?用均由乙方?承擔。2?、乙方應當?以自己的設?備、技術和?勞力，完成?主要工作，?但當事人另?有約定的除?外。禁止將?本合同內(nèi)容?向第三方轉?包，如有發(fā)?現(xiàn)，甲方有?權隨時解除?本合同。?第十一條違?約責任1?1.1工程?質量不符合?合同約定的?，乙方負責?無償修理、?返工。1?1.2由于?修理或返工?造成逾期交?付的，乙方?向甲方償付?逾期違約金?，每逾期一?天，向甲方?支付合同價?款的千分之?一。11?.3甲方未?能按照合同?約定履行自?己應負的責?任，除竣工?日期得以順?延外，還應?賠償承包方?由此造成的?實際損失。?第十二條?爭議的處理?如在本合同?履行過程中?雙方發(fā)生爭?議，應當首?先通