某綜合工程基礎土方運輸合同

合同協議書發(fā)包人（全稱）（簡稱甲方）承包人（全稱）（簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑垃圾運輸處置事項協商一致，訂立本合同。項目概況名稱：某擴建配套用房工程建筑垃圾運輸處置項目地點：內容：建筑垃圾、工程渣土運輸處置規(guī)模：33674立方米項目核準批準文號：號資金來源：自籌運輸處置期限開運日期：年月日（以甲方的批準的開運報告為準）完成日期：年月日總日歷天數40天。合同價款金額（大寫）：貳佰叁拾伍萬肆仟陸佰元（人民幣）￥：235.46萬元。組成合同的文件組成本合同的文件包括：本合同（含協議書、通用條款、專用條款）補充協議明確雙方權利、義務的會議紀要等承諾書招標文件、投標書和中標通知書圖紙、設計變更標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求雙方有關洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行運輸處置。發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定后生效。發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵政編碼：郵政編碼：鑒證機關意見：經辦人：鑒證機關（章）年月日通用條款（略）按通用條款執(zhí)行（略）專用條款詞語定義及合同文件合同文件及解釋順序合同文件組成及解釋吮吸：（1）本合同（包括協議書、專用條款、通用條款）；（2）項目實施過程中的會議紀要、補充協議等；（3）招標文件；（4）中標通知書；（5）投標書及其附件；（6）圖紙；（7）標準、規(guī)范及有關技術資料；（8）工程量清單；（9）專家評審的方案;（10）工程報價單或預算書；圖紙發(fā)包人向承包人提供圖紙貳套，未經發(fā)包人同意，承包人不得復制，不得向承包人以外的人泄露有關圖紙的內容。工程師監(jiān)理單位委派的工程師：姓名：職務：總監(jiān)發(fā)包人委托的職權：監(jiān)理規(guī)范規(guī)定的施工及保修階段的“四控制、二管理、一協調”（詳見監(jiān)理合同），對合同約定的國家法律法規(guī)、有關規(guī)范要求監(jiān)理履行的職責和行使的權利。需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權：所有涉及本項目工程量和造價的簽證單、變更單及開工令、停工令、復工令、工程延期等。發(fā)包人派駐的工程師：姓名：職務：職權：負責主持施工現場的全面工作，對監(jiān)理和承包人等工作的檢查，代表發(fā)包人履行合同中的相應權利和義務；1、工程量變更的簽證核審；2、工期順延的簽證報批；3、向承包人支付各種款項；4、開工/停工（緊急狀態(tài)下的情況除外）/復工/竣工指令。項目負責人：姓名：證號：職權：負責制定渣土運輸計劃，組織、管理渣土運輸工作的準備和實施，對渣土運輸的進度、質量、安全直接責任的；負責項目驗收相關事宜，代表承包方履行合同中的相應權利和義務。5、發(fā)包人工作發(fā)包人應按約定的時間和要求完成以下工作：場地具備運輸條件的要求及完成的時間：已完成，具備施工條件。（2）將所需的水、電、電訊線路接至現場的時間、地點和要求：已完成，具備施工條件（3）場地與公共道路的通道開通時間和要求：已完成，具備施工條件（4）由發(fā)包人辦理的所需證件、批件的名稱和完成時間：辦妥開工前相關的報批手續(xù)（5）雙方約定發(fā)包人應做的其它工作：按規(guī)定繳納工程渣土處置費。6、承包人工作承包人應按約定的時間和要求，完成以下工作：（1）應提供計劃、報表的名稱及完成時間：合同簽訂后一周內提供詳細的渣土處置進度計劃；每周提供完成工作量報表、下周工程進度計劃表。每份報表、計劃向監(jiān)理和發(fā)包人各提供一份，經監(jiān)理審核發(fā)包人確認。每月25日前分別向發(fā)包人及監(jiān)理提供下一個月詳細的進度計劃、當月已完工程量報表。（2）承擔運輸安全保衛(wèi)工作及夜間運輸照明的責任和要求：夜間作業(yè)的照明由承包人負責，發(fā)包人提供電源接口，承包人自行掛表計量及架設線路，線路架設傳輸及使用必須符合國家及南京市有關電力安裝、使用及維修的有關規(guī)定，并確保其安全可靠。承包人要服從發(fā)包人、監(jiān)理、樁基施工單位等相關主管人員的安全管理，承包方人員進場應佩帶證明其身份的證卡，進入現場必須佩帶安全帽，不戴者罰款每人次100元。（3）向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：無(4)需承包人辦理的有關運輸場地環(huán)衛(wèi)、運輸噪音管理等手續(xù)：承包人必須保證交接后的施工場地與市政道路和施工場地內的道路通行暢行，夜間必須施工時，承包人自行解決四鄰及交通、排污環(huán)衛(wèi)、城建、城管、治安、環(huán)保、人口管理和施工噪音問題，辦理涉及的各項手續(xù)，發(fā)包人協助辦理實施過程中所需的各種批件。（5）運輸場地清潔衛(wèi)生的要求：按照政發(fā){2011}XXXX號文要求，符合規(guī)定的場內標準化施工現場要求，同時應滿足建設、交通、城管等部門的場外有關規(guī)定。因承包人責任造成的費用由承包人承擔，承包人違反規(guī)定造成的損失和罰款由承包人負責，對發(fā)包人聲譽造成影響的每次處罰5萬元。（6）雙方約定承包人應做的其他工作：承包人應注意作業(yè)期間對工程成品及半成品的保護，服從樁基單位的現場管理，因承包人原因造成的成品、半成品的損失由承包人承擔，并處以損失額10%的罰款。承包人負責對自己進出的車輛進行沖洗，接口及沖洗場地鋪設、沖洗管路安裝由承包人負責，費用包含在投標報價中，水費掛表計量按市價要求交納。承包人在運輸完成，經驗收合格接到發(fā)包人通知后3天內全部撤離現場。7、進度計劃承包人提供運輸處置組織方案和進度計劃的時間：合同簽訂后一周內報審。監(jiān)理工程師確認的時間：收到承包方資料后三天內予以確認。8、工期延誤雙方約定工期順延的其他情況“由于發(fā)包人原因；停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上（每次連續(xù)4小時以上），影響正常施工；不可抗力的因素而延誤工期；國家行政機關要求停工（非承包人的原因引起，如全市性的安全整頓，要求建設工地停工等），由承包人提出書面報告經監(jiān)理、發(fā)包人認可后，工期方可順延。9、合同價款與支付合同價款及調整本合同價款采用（1）方式確定（1）采用固定單價合同，合同價款中包括的風險范圍：運輸時間的政策性調整及所有風險。風險費用的計算方法：承包人投標報價時已充分考慮計入報價。風險范圍以外合同價款調整范圍：（1）實際工作量比工程量清單誤差超出5%范圍的部分；（2）發(fā)包人書面認可的設計變更及簽證。除以上2項外其余均不調整。風險范圍以外合同價款調整方法：執(zhí)行投標單價。（2）采用可調價格合同，合同價款調整方法：/（3）采用成本加酬金合同，有關成本的酬金的約定：/雙方約定合同價款的其他調整因素：/10、預付款發(fā)包人向承包人預付的價款的時間和金額：本項目無預付款。11、工程量的確認承包人向工程師提交已完成工作量報告的時間：每月25日前提交月度工程量報告送監(jiān)理、跟蹤審計單位及發(fā)包人審核；項目完成后7天內提交已完全部工程量報告送監(jiān)理、跟蹤審計單位及發(fā)包人審核，發(fā)包人認為監(jiān)理工程師認可的工程量有誤時，發(fā)包人有權重新審核。12、進度款支付一層渣土處置完成后，支付已完成工程量價格的60%；渣土處置全部完成后支付至全部工程量價格的60%；竣工結算報審計結束后，按審計價總額付清余款。甲方有權直接扣除按合同規(guī)定對乙方的罰款；所有付款必須經總監(jiān)理工程師和甲方項目負責人簽發(fā)付款證書后甲方才予以支付；13、驗收與結算驗收約定：每層渣土運輸處置完成后，處理效果經發(fā)包人、監(jiān)理人驗收通過。項目全部運輸處置完成并經發(fā)包人、監(jiān)理人和承包人共同驗收通過后，其運輸土方量為實際工程量。結算約定：在渣土運輸處置項目完成驗收后，工程量按實結算。結算單價為投標總價/投標清單土方量，結算總價為結算單價*實際工程量。14、違約、索賠和爭議若由于承包人原因造成工期延誤，每延誤一天，承包人向發(fā)包人支付合同價款5‰的違約金（總額累計不超過合同價款的10%）。15、爭議雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時:采用第（2）種辦法（1）城管部門調解，合同履行地經濟合同仲裁機關仲裁；（2）城管部門調解，向工程所在地人民法院起訴方式解決。16不可抗力雙方關于不可抗力的約定：按合同通用條款執(zhí)行。17、保險本工程雙方約定投保內容如下：承包人必須為相關運輸車輛辦理交強險及必要的商業(yè)險，為承包人在現場雇傭的所有人員辦理人身意外傷害保險。18、擔保本工程雙方約定擔保事項如下：（1）承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：合同簽訂7天前承包人向發(fā)包人提供合同價10%的銀行保函作為履約擔保。（2）發(fā)包人向承包人提供工程款支付擔保，擔保方式為：合同簽訂7天前發(fā)包人向承包人提供合同價10%的銀行保函作為支付擔保。（3）雙方約定的其他擔保事項：無19、合同份數雙方約定合同副本份數：正本貳份、副本陸份，共計捌份，發(fā)包人執(zhí)伍份，承包人執(zhí)叁份，分送有關部門。20、補充條款以下作為本合同的補充部分，承包人在投標時或與發(fā)包人簽訂合同時均應認真理解并認可。（1）承包人在投標前對現場情況和條件應有充分的了解和把握，實施中再因此提出任何異議發(fā)包人將不予接受。（2）承包人施工過程中發(fā)生重大安全、質量事故，發(fā)包人有權責令承包人退場，一切損失由承包人承擔。（3）承包人的作業(yè)人員應統一著裝，管理人員應有統一標識。（4）由于承包人施工質量未達到合同約定和工程設計的要求，實施過程中發(fā)生損壞已完成的工程成品如支護結構和樁基等，除破壞應及時修復和補救并承擔費用外，還應承擔該部分的質量違約金，質量違約金按合同價的2%收取。（5）工期是發(fā)包人確定的基本目標，投標單位通過投標承諾認可。未按預定計劃工期完成者（不可抗力除外），按每天1000-5000元收取違約金，工期較緊時，可根據情況在工程例會上明確提高標準。（6）承包人承諾施工作業(yè)滿足標化現場要求，領取到合格文件，如未達到發(fā)包人可收取違約金，違約金按合同價的2%收取。（7）承包人的項目經理應常駐工地，對不符合要求的管理人員均應無條件更換。（8）承包人的結算經經審計核定，核核減率超過5%以上部分的的審計費由承承包人承擔，從從決算總價中中扣除。（9）承包人應服從發(fā)發(fā)包人的安排排，不得阻止止和妨礙其它它由發(fā)包人安安排的現場施施工作業(yè)如基基坑支撐和土土建基礎施工工等的實施，并并應做好配合合工作。當各各承包人之間間因施工交叉叉而產生對工工期、費用等等方面的矛盾盾時，發(fā)包人人有最終裁定定權。（10）發(fā)包人有權對施施工方外的第第三方提供承承包人質量等等的實際情況況和有關文字字資料，如建建委、安監(jiān)、城城管等相關部部門。承包人人應根據施工工組織設計和和發(fā)包人要求求，每周一上上報“上周完成情情況和下周計計劃安排”。（11）在施工中如產生生雙方無法意意識到的問題題或矛盾，承承包人應保障障先行施工，發(fā)發(fā)包人積極協協調運作，雙雙方協商解決決，無法協商商的，由審計計部門最終確確認。（12）承包人應對發(fā)包包人的有關本本工程文字、技技術等資料予予以保密，除除必須報送的的職能單位外外，未經發(fā)包包人許可，不不得外泄。（13）有關本項目實施施中形成的文文件、要求是是合同的組成成部分。投標標人應閱讀理理解，一旦中中標，即表示示對所示內容容全部接受。在在發(fā)包人的工工程建設中，無無論何種（類類）合同，解解決法律糾紛紛的人民法院院為南京市（區(qū)區(qū)）人民法院院。（14）對承包人一般性性質質量問題題，經反復告告誡不予整改改或無故延遲遲的，除責令令返工達到標標準外，按每每項、次處以以100-3300元違約金。對對涉及結構和和質量安全的的重要部位等等發(fā)生問題的的，按每項處處以500-11000元違約金（15）凡涉及到安全生生產管理的違違規(guī)行為，按按每項1000元收取違約約金，造成后后果的另行嚴嚴處。承包人人的項目負責責人未經許可可不參加工程程例會者，專專職安全員無無明顯標識或或脫崗者，衛(wèi)衛(wèi)生不達標經經告誡不按期期整改者，現現場管理單位位（按發(fā)包人人要求）未經經發(fā)包人同意意而使無關人人員進入現場場者（含施工工人員的家屬屬、小孩），按按發(fā)生