建筑施工合同書（2篇）

第5頁共5頁建筑施工合?同書發(fā)包?單位(甲方?)：___?__承包?人：(乙方?)：___?__根據(jù)?中華人民共?和國民法典?和建設安裝?工程承包合?同條例的原?則，結合本?工程具體情?況，雙方達?成如下協(xié)議?：第1條?：工程概況?1.1、?工程名稱：?____?_工程地?點：___?__工程?內(nèi)容：含?如下內(nèi)容：?地下室基礎?承臺及基礎?梁的開挖、?樁頭的破除?、開挖后基?坑的抽水(?抽水工具由?甲方提供)?、基坑基槽?采用人工整?平、磚胎模?完工后的回?填整平、多?余的土方由?乙方用大挖?機甩到地下?室主道的兩?側后由甲方?負責外運。?工程總價?：按下室?占地面積_?____元?(此價格含?不可考慮的?因素，沒有?任何價格調(diào)?差)。工?期：第2?條：合同使?用標準和法?律2.1?、合同使用?標準：2?.2、適用?法律：中華?人民共和國?民法典和建?設安裝工程?承包合同條?例第3條?：甲方工作?3.1?公布工地各?項管理制度?，對工程質(zhì)?量、安全、?進度、文明?施工、材料?耗用等進行?檢查、督促?，監(jiān)督施工?質(zhì)量并協(xié)調(diào)?解決施工過?程中的各種?問題。3?.2按照合?同條款按時?按量支付工?程款。3?.3如乙方?不服從甲方?指揮，不能?按時完成甲?方規(guī)定的施?工任務，或?發(fā)生重大失?誤導致工程?停工，甲方?有權終止合?同。對造成?甲方經(jīng)濟損?失的，由乙?方負責賠償?。3.4?負責加強安?全管理、完?善安全規(guī)章?制度，做好?安全設防。?3.5對?乙方違反各?種管理制度?、操作規(guī)程?、安全生產(chǎn)?、文明施工?規(guī)定的人員?甲方有權清?理出施工現(xiàn)?場。乙方不?服從甲方現(xiàn)?場施工員的?安排，不能?按時、按量?、按要求完?成施工任務?(或整改內(nèi)?容)的，甲?方有權另行?安排人員完?成，造成的?一切費用均?由乙方負責?，對消極對?待、屢教不?改的，甲方?有權終止協(xié)?議;中途退?場的，甲方?有權不付任?何工資費用?。第4條?：乙方工作?4.1乙?方須安排一?個負責人長?期呆在現(xiàn)場?協(xié)調(diào)工作，?至該工作內(nèi)?容全部完成?為止，4?.2乙方?嚴格按照甲?方測量出的?樁頂標高進?行破除，標?高測量中乙?方必須派人?員配合，嚴?禁用炮機鑿?除，人工破?除過程中不?能傷及樁鋼?筋，破除后?的樁頭必須?保持平整完?好。預留鋼?筋必須按甲?方的要求所?預留。破除?完的的樁頭?由乙方用挖?機吊出基坑?，并掩埋在?車庫底板以?下。4.?3前期進?場必須保證?有一臺大挖?機和兩臺小?挖機方可開?始施工，施?工中乙方必?須按照甲方?的進度相應?的增加機械?人員，如進?度達不到要?求，甲方有?權終止合同?，并按完成?的50%結?算。4.?4乙方進?場后，甲方?負責提供住?宿及生活水?電，乙方自?帶破樁工具?(包括空壓?機)。在施?工過程中，?甲、乙雙方?必須緊密配?合，確保施?工進度以保?證工程的如?期完成。乙?方人員在施?工中必須注?意安全，上?班必須安全?帽，穿膠鞋?，如發(fā)生安?全事故，由?乙方完全負?責，嚴格遵?守公司的各?項安全，生?產(chǎn)制度和各?種生活制度?。另乙方必?須保證施工?進度，如進?度嚴重跟不?上，甲方有?權中止乙方?的合作。?第5條：工?程款工程?款支付金額?和時間：按?地下室后澆?帶分成六塊?，每塊墊層?砼完成后按?完成工程量?的70%支?付一次工程?款，其余款?項待地下室?墊層全部澆?筑完一周內(nèi)?全部付清，?甲方違約的?責任：甲方?不按期付款?，乙方有權?停工，甲方?應承擔乙方?停工期間的?一切損失。?乙方所收的?工程款不含?任何稅金，?乙方只提供?收款收據(jù)。?第6條：?合同的生效?與終止合?同簽字之日?起生效，工?程完成、工?程款全部付?清后合同自?行終止。?第7條：合?同份數(shù):甲?乙雙方各執(zhí)?2份。第?8條：合同?款未盡事宜?，經(jīng)雙方協(xié)?商后，用補?充協(xié)議補充?或協(xié)商解決?。甲方(?公章)：_?____??????????乙方(公章?)：___?__法定?代表人(簽?字)：__?___?????法定代表人?(簽字)：?_____?____?_年___?__月__?___日??????__?___年_?____月?_____?日建筑施?工合同書（?二）上訴?人：___?__姓名、?性別、出生?年月、民族?、文化程度?、工作單位?、職業(yè)、住?址。(上訴?人如為單位?，應寫明單?位名稱、法?定代表人姓?名及職務、?單位地址)?被上訴人?：____?_姓名、性?別、出生年?月、民族、?文化程度、?工作單位、?職業(yè)、住址?。(被上訴?人如為單位?，應寫明單?位名稱、法?定代表人姓?名及職務、?單位地址)?上訴人因?_____?(寫明案由?，即糾紛的?性質(zhì))一案?不服___?__人民法?院(寫明一?審法院名稱?)____?_第___?__號__?___判決?，現(xiàn)提出上?訴，上訴請?求及理由如?下：___?__請求?事項：__?____?____(?寫明提出上?訴所要達到?的目的)?事實和理由?：____?____?__(寫明?上訴的事實?依據(jù)和法律?依據(jù)，應針?對一審判決?認定事實、?適用法律或?