2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標控制綜合練習試卷A卷附答案

2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標控制綜合練習試卷A卷附答案單選題（共70題）1、根據(jù)《水利水電土建工程施工合同條件》（GF—2000—0208），監(jiān)理人有權(quán)決定進行重新檢驗，如果重新檢驗結(jié)果符合合同要求，則其檢驗費用及工期延誤等均由（）承擔。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.第三人【答案】A2、全面質(zhì)量管理的基本方法概括為四個階段八個步驟，其中包括八個步驟中的前四個步驟的階段是（）。A.實施階段B.檢查階段C.計劃階段D.處理階段【答案】C3、雙代號網(wǎng)絡中屬于虛工作特點的是（）。A.用波形線表示B.既不占用時間也不消耗資源C.占用時間但不消耗資源D.不占用時間但消耗資源【答案】B4、下列合同形式中，適用于工期較短（一般不超過1年）、對最終產(chǎn)品的要求又非常明確的建設項目的是（）。A.固定總價合同B.可調(diào)值總價合同C.固定工程量總價合同D.估算工程量單價合同【答案】A5、承包人不得將其承接的水利建設項目的（）進行轉(zhuǎn)包。A.臨時工程B.永久工程C.主體工程D.附屬工程【答案】C6、工程產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下，能正常發(fā)揮規(guī)定功能的工作總時間，是指工程產(chǎn)品的（）。A.時間性B.適應性C.可信性D.經(jīng)濟性【答案】A7、對已經(jīng)停工的工程，必須有（）簽署復工通知方能復工。A.發(fā)包人代表B.施工單位代表C.總監(jiān)理工程師D.質(zhì)檢站代表【答案】C8、發(fā)包人的（）是發(fā)包人對項目的建設在時間上和空間上進行全局安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的計劃。A.工程測算B.總體控制性進度計劃C.工程概算D.目標計劃【答案】B9、監(jiān)理人應在收到承包人進度款支付申請后的（）天內(nèi)，根據(jù)計量結(jié)果和合同約定對申請內(nèi)容予以核實，確認后向承包人出具進度款支付證書。A.7B.14C.28D.30【答案】B10、按水利部有關(guān)規(guī)定，在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，工程質(zhì)量必須滿足（）要求。A.監(jiān)理人B.設計C.項目法人D.主管部門【答案】B11、開工準備時，監(jiān)理機構(gòu)的準備工作不包括（）。A.依據(jù)監(jiān)理合同約定，進場后及時設立監(jiān)理機構(gòu)B.提請承包人提供工程設計及批復文件C.組織編制監(jiān)理規(guī)劃D.依據(jù)監(jiān)理規(guī)劃和工程進展，結(jié)合批準的施工措施計劃，及時編制監(jiān)理實施細則【答案】B12、缺陷責任期（工程質(zhì)量保修期）滿后（）個工作日內(nèi)，發(fā)包人應向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量保修責任終止證書。A.10B.15C.30D.45【答案】C13、在工程網(wǎng)絡計劃中，某項工作的最遲完成時間與最早完成時間的差值為該工作的（）。A.自由時差B.時間間隔C.總時差D.時距【答案】C14、由于（）的原因，導致工期拖延，從而增大了工程成本時，承包人有權(quán)申請工期延誤事件引起的派生費用損失。A.不可抗力B.法律條文改變C.發(fā)包人方面D.季節(jié)性大雨【答案】C15、因不可抗力事件導致的損害及其費用增加，應由承包人承擔的是（）。A.工程本身的損害B.承包人的施工機械損壞C.發(fā)包方現(xiàn)場的人員傷亡D.工程所需的修復費用【答案】B16、發(fā)包人因工程質(zhì)量有異議，拒絕辦理竣工結(jié)算的，已竣工未驗收但實際投入使用的工程，其質(zhì)量爭議按（）執(zhí)行。A.合同約定B.檢測鑒定機構(gòu)的檢測結(jié)果C.單價合同D.法院裁決【答案】A17、土方碾壓施工工藝試驗的目的是核實填筑土料室內(nèi)擊實試驗結(jié)果的（）。A.準確性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D18、根據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》，對涉及工程結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應實行見證取樣，見證取樣資料由（）制備。A.設計單位B.總監(jiān)理工程師C.施工單位D.專業(yè)監(jiān)理工程師【答案】C19、整個項目建設過程中最初階段的工作是（）。A.可行性研究B.項目建議書C.初步設計文件D.委托項目監(jiān)理【答案】B20、工程開工前，發(fā)包人的準備工作中，監(jiān)理機構(gòu)應協(xié)助發(fā)包人做好施工現(xiàn)場的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B21、計量型抽樣檢驗方案的設計時，根據(jù)上、下質(zhì)量統(tǒng)計是否符合接收判定值，對于分立雙側(cè)規(guī)格限，同時計算上、下質(zhì)量規(guī)格限。下列結(jié)論正確的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，則接收該批B.QL≥kL或QU≥kU，則接收該批C.QL＜kL且QU＜kU，則接收該批D.QL＜kL且QU＜kU，則拒收該批【答案】A22、袋裝水泥應在庫房內(nèi)貯放，庫房地面應有防潮措施。庫內(nèi)應保持干燥，防止雨露侵入，袋裝水泥的出廠日期不應超過（）個月，散裝水泥不應超過（）個月，快硬水泥不應超過（）個月，袋裝水泥的堆放高度不得超過15袋。A.3，6，1B.6，3，3C.3，1，6D.6，1，3【答案】A23、不承重的側(cè)面模板，混凝土強度達到（）MPa以上，保證其表面及棱角不因拆模而損壞時，方可拆除。A.1.5B.15C.2.5D.25【答案】C24、在施工單位“三檢”制度不健全或質(zhì)量不高的情況下，監(jiān)理單位有權(quán)拒絕（），直到“三檢”工作符合要求為止。A.檢查B.簽證C.驗收和簽證D.檢查、驗收和簽證【答案】D25、下列關(guān)于國民經(jīng)濟評價的描述中，錯誤的是（）。A.對于建設時間較早的工程項目，其投資價值應采用重置成本法或其他固定資產(chǎn)評估方法重新計算B.調(diào)整計算時，應注意采用與財務評價相同的價格水平年C.實際運行期按設計值計算D.年運行管理費用采用分段計算的辦法【答案】C26、根據(jù)《水利水電工程標準文件》通用合同條款，監(jiān)理人出具進度付款證書（）。A.應視為監(jiān)理人已同意承包人完成的該部分工作B.應視為接受了承包人完成的該部分工作C.應視為監(jiān)理人已批準承包人完成的該部分工作D.不應視為監(jiān)理人已同意、批準或接受了承包人完成的該部分工作【答案】D27、以下關(guān)于原材料及中間產(chǎn)品檢測取樣數(shù)量的說法，錯誤的是（）。A.水泥檢測取樣數(shù)量13kgB.細骨料檢測取樣數(shù)量20kgC.粗骨料檢測取樣數(shù)量60kgD.粉煤灰檢測取樣數(shù)量2kg【答案】D28、反映一個國家的綜合實力，是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，也是國家文明程度體現(xiàn)的是（）。A.安全B.進度C.質(zhì)量D.投資【答案】C29、下列不屬于樞紐工程類型的是（）。A.堤防B.水庫C.攔河閘D.泵站【答案】A30、下列關(guān)于質(zhì)量檢驗不合格項目處理的說法，不正確的有（）。A.原材料一次抽樣檢驗不合格時，則該批次原材料定為不合格B.工序質(zhì)量不合格時，應按合同要求進行處理C.混凝土（砂漿）試件抽樣檢驗不合格時，應委托具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位對相應工程部位進行檢驗D.單元工程質(zhì)量不合格時，可以進行返工重作【答案】A31、采用清單計價的某分部分項工程，招標控制價的綜合單價為320元，投標報價的綜合單價為265元，該工程投標報價下浮率為5%，結(jié)算時，該分部分項工程工程量比清單量增加了18%，且合同未確定綜合單價調(diào)整方法，則綜合單價的處理方式是（）A.上浮18%B.下調(diào)5%C.調(diào)整為292.5元D.可不調(diào)整【答案】D32、環(huán)境條件是指對工程質(zhì)量特性起重要作用的環(huán)境因素，（）屬于自然環(huán)境。A.通風照明條件B.工程地質(zhì)C.施工環(huán)境作業(yè)面大小D.臨近的地下管線【答案】B33、（）在主體工程開工前將項目劃分表及說明書報告質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。A.項目法人B.監(jiān)理機構(gòu)C.施工單位D.上級主管部門【答案】A34、以下不屬于引發(fā)質(zhì)量事故直接原因的是（）。A.施工管理混亂B.人的行為不規(guī)范C.材料的不符合規(guī)定狀態(tài)D.機械的不符合規(guī)定狀態(tài)【答案】A35、在某工程雙代號網(wǎng)絡中，工作N的最早開始時間和最遲開始時間分別為第20天和第25天，其持續(xù)時間為9天。該工作有兩項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第32天和第34天，則工作N的總時差和自由時差分別為（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D36、合同履行期間，由于招標工程量清單中缺項，新增分類分項工程清單項目的，應按照（）估價原則的規(guī)定確定單價，并調(diào)整合同價款。A.變更B.總價C.單價D.信息價【答案】A37、質(zhì)量見證點施工前，施工單位應該提前通知監(jiān)理人員到場監(jiān)督，若監(jiān)理人員在24小時內(nèi)未到場監(jiān)督，則（）。A.施工單位和監(jiān)理工程師重新約定見證點監(jiān)督時間B.施工單位暫停施工，等待監(jiān)理工程師到場后再施工C.施工單位認為監(jiān)理工程師已默許，則有權(quán)按原計劃進行施工D.施工單位按原計劃施工后，再讓監(jiān)理工程師檢查認可【答案】A38、水利工程中除專用合同條款另有約定外，缺陷責任期（工程質(zhì)量保修期）從工程通過（）后開始計算。A.投入使用驗收B.階段驗收C.合同工程完工驗收D.竣工驗收【答案】C39、在施工質(zhì)量管理中，（）是工程質(zhì)量的基礎。A.環(huán)境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】C40、對單位工程安全性、使用功能或效益起決定性的作用的分部工程稱為（）。A.主要分部工程B.主體分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A41、工程產(chǎn)品在使用和維修過程中的安全程度，是指的工程產(chǎn)品的（）。A.時間性B.可靠性C.經(jīng)濟性D.安全性【答案】D42、項目后評價的一般原則不包括（）。A.科學B.可靠C.獨立D.公正【答案】B43、關(guān)于計量工作方式的說法，錯誤的是（）。A.承包人在監(jiān)理人監(jiān)督的情況下進行計量占用的監(jiān)理人員較少B.監(jiān)理人與承包人聯(lián)合進行計量可以減少計量與計量結(jié)果確認的時間，也能保證計量的質(zhì)量C.采用監(jiān)理人員監(jiān)督承包人計量方式的，監(jiān)理人只需加強對最終計量的管理D.監(jiān)理人與承包人共同進行計量的，最后應當由發(fā)包人或總監(jiān)理工程師審批【答案】C44、必須經(jīng)監(jiān)理人檢查才能繼續(xù)施工的部位為（）。A.見證點B.緊急放行點C.待檢點D.例行檢查點【答案】C45、財務評價和國民經(jīng)濟評價的不相同之處不包括（）。A.評價目的B.評價參數(shù)C.評價角度D.評價采用的價格【答案】A46、價值工程研究的成本是指（）。A.生產(chǎn)成本B.使用成本C.工廠成本D.壽命周期成本【答案】D47、《工程建設標準強制性條文》基本涵蓋了工程建設的各個領(lǐng)域，共包括（）個部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B48、下列合同形式中，適用于工程量變化不大的項目的是()。A.固定總價合同B.可調(diào)值總價合同C.固定工程量總價合同D.估算工程量單價合同【答案】C49、質(zhì)量的差、好或者是優(yōu)秀是由（）的程度來反映的。A.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)滿足要求B.產(chǎn)品外觀包裝滿足要求C.產(chǎn)品固有特性滿足要求D.產(chǎn)品銷售價格滿足要求【答案】C50、工程項目劃分表由（）組織編制并報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)確定。A.項目法人B.施工單位C.監(jiān)理單位D.設計單位【答案】A51、某產(chǎn)品的目標成本為2000元，該產(chǎn)品某零部件的功能重要性系數(shù)是0.32，若現(xiàn)實成本為900元，則該零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A52、單位工程施工質(zhì)量判定為合格的標準之一是工程外觀質(zhì)量得分率達到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B53、水利工程竣工驗收應分為（）和竣工驗收兩個階段。A.竣工技術(shù)預驗收B.單元工程驗收C.法人驗收D.階段驗收【答案】A54、某工程分項的招標工程量清單為1000m2，施工中由于涉及變更實際完成的工程量調(diào)整為1200m2。該分項工程招標控制價單價為300元/m2，投標報價單價為360元/m2，投標報價浮動率為5%。則根據(jù)《計價規(guī)范》，該分項工程的超過15%以上部分的單價應為（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C55、根據(jù)《水利水電工程標準施工招標文件》，對具有連續(xù)影響的索賠事件，承包人應在索賠事件影響結(jié)束后（）天內(nèi)，提交最終索賠通知書。A.14B.28C.30D.54【答案】B56、監(jiān)理機構(gòu)按照監(jiān)理合同約定，在施工現(xiàn)場對工程項目的重要部位和關(guān)鍵工序的施工，實施連續(xù)性的全過程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A57、水利工程設計概算一般用概算定額法編制，其步驟包括：①編制基礎單價；②計算概算工程量；③編制各分部工程概算；④編制建筑、安裝工程單價；⑤計算預備費、建設期融資利息、靜態(tài)總投資、總投資；⑥計算工程各年度預計完成的投資額。正確的步驟是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B58、為了更好地發(fā)揮施工設備的使用效果和質(zhì)量效果，（）應督促承包人做好施工設備的使用管理工作。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D.檢測機構(gòu)【答案】B59、缺陷責任期滿（）個工作日內(nèi)，發(fā)包人向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量缺陷責任終止證書。A.20B.30C.40D.50【答案】B60、對于不可抗力后果承擔描述，不正確的是（）。A.因工程損害造成的第三者人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔B.施工設備的損壞由承包人承擔C.發(fā)包人和承包人各自承擔其人員傷亡D.工期延誤損失由發(fā)包人承擔【答案】D61、施工單位要進行下一道工序的施工，需要經(jīng)（）簽字。A.總監(jiān)理工程師B.監(jiān)理單位技術(shù)負責人C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理員【答案】C62、在工程網(wǎng)絡計劃中，工作B的最早開始時間為第0天，其持續(xù)時間為5天。該工作有三項緊后工作，它們的最遲開始時間分別為第10天、第15天和第13天，則工作B的最遲開始時間為第（）天。A.13B.10C.5D.15【答案】C63、工程竣工驗收主持單位應在（）明確。A.可行性研究報告B.開工報告C.初步設計D.項目建議書【答案】C64、工期－費用優(yōu)化方法中，當只有一條關(guān)鍵線路時，應找出（）率最小的一項關(guān)鍵工作，作為縮短持續(xù)時間的對象；A.其他費用B.措施費用C.間接費用D.直接費用【答案】D65、項目監(jiān)理機構(gòu)進行旁站的關(guān)鍵部位和工序，通過（）具體明確。A.監(jiān)理大綱B.監(jiān)理實施細則C.監(jiān)理規(guī)劃D.監(jiān)理方案【答案】B66、監(jiān)理機構(gòu)按照監(jiān)理合同約定和監(jiān)理工作需要，在施工現(xiàn)場對工程重要部位和關(guān)鍵工序的施工作業(yè)實施連續(xù)性的全過程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A67、工程在規(guī)定的時間內(nèi)和規(guī)定的條件下，完成規(guī)定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.時間性【答案】C68、關(guān)于水利工程建設項目質(zhì)量監(jiān)督的說法，正確的是（）A.水利工程建設項目質(zhì)量監(jiān)督方式以全部排查為主B.大型水利工程可采取巡回監(jiān)督方式C.中型水利工程應建立質(zhì)量監(jiān)督項目站D.小型水利工程可根據(jù)需要建立質(zhì)量監(jiān)督項目站【答案】D69、某工作有三項緊后工作，持續(xù)時間分別為4天、5天、6天，對應的最遲完成時間分別為第18天、第16天、第14天，則該工作的最遲完成時間是第（）天。A.14B.12C.8D.6【答案】C70、某建設項目靜態(tài)投資為6000萬元，項目建設前期年限為1年，建設期為3年，各年投資計劃額為：第一年完成投資20%，第二年60%，第三年20%。年均投資價格上漲率為6%，建設項目建設期間價差預備費為（）萬元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C多選題（共20題）1、下列關(guān)于缺陷責任期監(jiān)理機構(gòu)工作任務的說法中，正確的有（）。A.監(jiān)理機構(gòu)應監(jiān)督承包人按計劃完成尾工項目，協(xié)助發(fā)包人驗收尾工項目B.監(jiān)理機構(gòu)應監(jiān)督承包人對已完工程項目中所存在的施工質(zhì)量缺陷進行修復C.監(jiān)理機構(gòu)可以指定其他單位進行施工質(zhì)量缺陷的修復工作D.監(jiān)理機構(gòu)在缺陷責任期應保持項目施工階段的人員和設施規(guī)模E.監(jiān)理機構(gòu)在缺陷責任期應按合同約定辦理付款簽證【答案】AB2、MSProject主要功能包括（）。A.管理人員不能對項目的最終控制權(quán)保持，但能與資源和其他項目干系人交流B.跟蹤收集項目的工期、成本和資源需求C.以標準、美觀的格式形象具體地呈現(xiàn)項目計劃D.使用外觀和操作類似桌面程序的應用來管理項目E.與其他MicrosoftOffice系統(tǒng)應用程序交換項目信息【答案】BCD3、評價的內(nèi)容大體上可以分為全過程評價和階段性評價或?qū)ｍ椩u價兩類。下列各項中，屬于全過程評價內(nèi)容的有（）。A.過程評價B.經(jīng)濟后評價C.生產(chǎn)經(jīng)營評價D.水土保持評價E.社會影響評價【答案】AD4、工程建設質(zhì)量保證體系由（）組成。A.思想保證體系B.組織保證體系C.工作保證體系D.質(zhì)量檢驗E.責任制【答案】ABC5、ISO質(zhì)量管理體系的質(zhì)量管理原則包括（）。A.以顧客為關(guān)注焦點B.領(lǐng)導作用C.部分人員參與D.過程方法E.持續(xù)改進【答案】ABD6、關(guān)于我國的刑罰制度，下列說法錯誤的一項是：A.審判時未滿十八周歲的人不得適用死刑，也不得適用死緩B.對于判處管制、緩刑或者是假釋的犯罪分子，均可依法實行社區(qū)矯正C.甲因參加黑社會組織，被法院判處有期徒刑3年，剝奪政治權(quán)利3年。甲實際上被剝奪政治權(quán)利6年D.罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納；期滿不繳納的，應以拒不執(zhí)行判決、裁定罪論處【答案】D7、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于內(nèi)地與澳門特別行政區(qū)法院民商事案件相互委托送達司法文書和調(diào)査取證的安排》(以下簡稱《內(nèi)地與澳門特別行政區(qū)安排》），下列說法正確的是、（)A.北京市髙級人民法院與澳門終審法院之間可以相互委托送達與取證B.受托法院應優(yōu)先處理受托事項,完成受托事項的期限,送達文書最遲不超過三個月C.送達費用一般由委托方支付D.受托方可根據(jù)其本轄區(qū)法律不承認對該請求事項提起訴訟的權(quán)利為由,拒絕接受委托【答案】A8、下列關(guān)于盜竊罪的認定，說法正確的一項是：A.甲唆使一10歲的小男孩到金店盜竊，小男孩將一串金項鏈（價值3萬）帶出店外，尚未交到甲的手上時，被店員發(fā)現(xiàn)并抓獲。由于甲尚未取得項鏈，因此應成立盜竊罪的未遂B.乙見張某拿一新款的蘋果7S，便起占有之念。于是向張某借打電話，邊打邊借口“信號不好”而向門外移動，趁張某不注意溜走。乙成立詐騙罪。C.丙在火車上趁身邊的乘客熟睡，在下車之際將該乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行為屬于“扒竊”D.丁潛入他人家中盜竊，但分文未得。雖然刑法規(guī)定了“入戶盜竊”這一行為類型，丁依然只成立盜竊罪的未遂【答案】D9、下列哪些屬于國際經(jīng)濟法的調(diào)整對象？（）A.一國外貿(mào)管理機關(guān)對本國外貿(mào)公司的管理關(guān)系B.跨國銀行的法律管制C.東道國和跨國銀行的母國對跨國銀行海外分支機構(gòu)的設立及經(jīng)營活動的法律管制D.跨國稅收關(guān)系【答案】ABCD10、水利工程設計質(zhì)量監(jiān)督分站受總站委托承擔的主要任務包括（）。A.參加工程的階段驗收和竣工驗收B.歸口管理全國水利工程的設計質(zhì)量監(jiān)督工作C.負責設計全面質(zhì)量管理工作D.掌握全國水利工程的設計質(zhì)量動態(tài)E.組織交流全國水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗【答案】BCD11、《建設工程質(zhì)量管理條例》的出臺對整個工程建設強制性標準工作具有重要意義，包括（）。A.落實了工程建設強制性標準工作的三大任務B.規(guī)劃了標準體制改革的方向C.最大限度地保護人民生命財產(chǎn)安全、人身健康、環(huán)境保護和公眾利益D.對違反強制性標準的處罰有了明確的、具體的規(guī)定E.進一步提高了水利工程建設質(zhì)量與安全管理水平【答案】ABD12、劉某剛推開自家的房門，與入室盜竊筆記本電腦的王某撞個正著。劉某一眼便認出王某是樓下的鄰居（成年人）。劉某出手抓住王某不放，王某拼命掙脫，最終攜帶偷盜的電腦逃跑了。劉某追了一段路未追上，遂向公安機關(guān)陳述了這一事實，要求公安機關(guān)追究王某的法律責任。劉某這一行為的法律性質(zhì)是什么：A.報案B.控告C.舉報D.扭送【答案】B13、下列關(guān)于盜竊罪的認定，說法正確的一項是：A.甲唆使一10歲的小男孩到金店盜竊，小男孩將一串金項鏈（價值3萬）帶出店外，尚未交到甲的手上時，被店員發(fā)現(xiàn)并抓獲。由于甲尚未取得項鏈，因此應成立盜竊罪的未遂B.乙見張某拿一新款的蘋