夫妻解除房屋買賣合同書(十四篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——夫妻解除房屋買賣合同書(十四篇)在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來(lái)越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同書的格式，你把握了嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧

夫妻解除房屋買賣合同書篇一

乙方：

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將20年月日購(gòu)買的國(guó)際公寓號(hào)和號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)協(xié)同甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款萬(wàn)元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)歸還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方

蓋章

乙方簽字：

負(fù)責(zé)人簽字：

乙方身份證號(hào)碼：

年月日

夫妻解除房屋買賣合同書篇二

甲方：________________

乙方：________________

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將________年________月________日購(gòu)買的____公寓____號(hào)和____號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)協(xié)同甲方同房地產(chǎn)管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款________萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款________萬(wàn)元退還給________銀行________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)歸還。

五、違約金：違約方需支付違約金________萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點(diǎn)：___________簽訂地點(diǎn)：___________

________年________月________日________年________月________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇三

原告：______________，男，_____年_____月_____日出生，戶籍地_____________市_____區(qū)__________。

被告：_________________、_____________市__________房地產(chǎn)有限公司，居處_____________市__________區(qū)__________，組織機(jī)構(gòu)代碼__________。

法定代表人：_________________，董事長(zhǎng)。

訴訟請(qǐng)求

一、依法判令解除原被告簽訂的_____________(_____)網(wǎng)預(yù)買字(_____________)第__________號(hào)《_____________市房地產(chǎn)買賣合同(預(yù)售)》。

二、依法判令被告承受本案訴訟費(fèi)用。

事實(shí)與理由

原告于_____________年_____________月_____________日向被告交納_____萬(wàn)元定金，于_____________年_____________月_____________日向被告交納部分首期款_____萬(wàn)元。原被告于_____________年_____________月_____________日簽訂《_____________市房地產(chǎn)買賣合同(預(yù)售)》，合同號(hào)為_(kāi)____________(_____)網(wǎng)預(yù)買字(_____________)第__________號(hào)，原告向被告購(gòu)買位于_____________市__________區(qū)__________花園_____號(hào)樓_____單元_____層__________號(hào)房屋，建筑面積__________平方米，總價(jià)款為人民幣_(tái)_________元。合同簽訂并于_____________市房地產(chǎn)權(quán)登記中心備案后，原舉報(bào)現(xiàn)由于看錯(cuò)房號(hào)，涉案房屋并非原告所選定的朝向，原告協(xié)商與被告解除合同并更換房號(hào)，現(xiàn)被告已退還所有房款。

原告與_____________年_____________月_____________日與__________銀行股份有限公司_____________、__________支行簽訂編號(hào)為(_____________)__________________銀_____借字第__________號(hào)《個(gè)人一手住房貸款合同》，向該行貸款__________萬(wàn)元，該行于_____________年_____________月_____________日首次放款，原告經(jīng)與被告協(xié)商后，被告于_____________年_____________月_____________日徑直向該行退回貸款__________萬(wàn)元，作為原告的提前還款，現(xiàn)原告與該行已解除貸款合同。

現(xiàn)特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求貴院判如所請(qǐng)。

此致

_____________市__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

_____________年_____________月_____________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇四

賣方(下稱甲方)：

身份證：

買方(下稱乙方)：

身份證：

乙方向甲方購(gòu)買坐落于房屋套，雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡(jiǎn)稱買賣合同)，合同編號(hào)：號(hào)，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。

三、雙方對(duì)退還已付房款方法已達(dá)成一致看法，具體如下：

1、乙方已繳付定金：(人民幣)

2、乙方已繳定金甲方不予返還。

3、乙方另付甲方補(bǔ)償金：(人民幣)

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交給理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料，并協(xié)同甲方辦妥上述事宜。

五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買賣合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)壹份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：

身份證：

月身份證：年

夫妻解除房屋買賣合同書篇五

甲方：_______________

乙方：_______________

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)協(xié)同甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)歸還。

五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

夫妻解除房屋買賣合同書篇六

賣方（下稱甲方）：_________________

身份證件號(hào)碼：_________________

委托代理人：_________________

身份證件號(hào)碼：_________________

買方（下稱乙方）：_________________

身份證件號(hào)碼：_________________

委托代理人：_________________

身份證件號(hào)碼：_________________

乙方于__________年___________月___________日向甲方購(gòu)買坐落于________________房屋__________套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》（以下簡(jiǎn)稱買賣合同），合同編號(hào)：_________________號(hào)，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：_________________

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。

三、雙方對(duì)退還已付房款方法已達(dá)成一致看法，具體如下：_________________

1、乙方已繳付樓款/首期款：_________________（人民幣）_____________元（不包含交予中介定金）。

2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

3、甲方還款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的__________個(gè)工作日內(nèi)提交給理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方款項(xiàng)。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由________________承受。

五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買賣合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式__________份，甲方執(zhí)__________份，乙方執(zhí)__________份，__________份留存政府相關(guān)部門，均具同等法律效力。

甲方（簽字或蓋章）：_________________乙方（簽字或蓋章）：_________________

委托代理人（簽字或蓋章）：_________________委托代理人（簽字或蓋章）：_________________

年月日年月日

夫妻解除房屋買賣合同書篇七

甲方(賣方)：_______________身份證號(hào)碼：_______________

乙方(買方)：_______________身份證號(hào)碼：_______________

甲乙雙方已于____年_____月_____日簽訂《房屋買賣合同》，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致取消上述交易，并解除合同事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲乙雙方一致同意解除____年_____月_____日簽訂的《房屋買賣合同》;

二、由于該次交易而收取之定金、房款甲方應(yīng)在簽訂本合同時(shí)返還乙方，雙方不再追究對(duì)方的其他法律責(zé)任。

三、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，均具有同等法律效力。

四、未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并在備注或補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)訂明。

備注：_______________

甲方(簽字)：_______________乙方(簽字)：_______________

日期：_______________

夫妻解除房屋買賣合同書篇八

原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

訴訟請(qǐng)求：_________________

1，判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費(fèi)__________元，評(píng)估費(fèi)__________元;

2，判決被告四在交通強(qiáng)制險(xiǎn)及第三者責(zé)任保險(xiǎn)限額內(nèi)承受賠償責(zé)任;

3，判決上述四被告承受本案訴訟費(fèi)

事實(shí)與理由：_________________

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

夫妻解除房屋買賣合同書篇九

賣方(下稱甲方)：_________________

身份證：_________________買方(下稱乙方)：_________________

身份證：_________________乙方向甲方購(gòu)買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡(jiǎn)稱買賣合同)，

合同編號(hào)：_________________號(hào)，

現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：_________________《(合同和房屋的標(biāo)明)

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。《(合同解除)

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)?！?聲明房屋與乙方無(wú)關(guān))

三、雙方對(duì)退還已付房款方法已達(dá)成一致看法，具體如下：_________________《(合同中關(guān)于款項(xiàng)的處理)

1、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(人民幣)元(不包含交予中介定金)。

2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

3、甲方還款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交給理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并協(xié)同甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕協(xié)同辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)?！?關(guān)于合同已進(jìn)行部分的退回處理)

五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買賣合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利?！?再次聲明簽訂合同無(wú)效，雙方不再對(duì)合同提出主張權(quán)利)

六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，均具同等法律效力?！?聲明該協(xié)議簽訂份數(shù)，聲明法律效力)

甲方：_________________乙方：_________________

身份證：_________________身份證：_________________

夫妻解除房屋買賣合同書篇十

原告：________________，________________，________________族，現(xiàn)就職于__________________，電話：________________;

被告：_________________，地址：________________市________________路________________號(hào)，法定代表人：________________，電話：________________;

訴訟請(qǐng)求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、_____________;

3、_____________。

事實(shí)和理由

________________;

________________;

________________;

________________。

此致

________________市________________區(qū)人民法院

具狀人：________________

________________年________________月________________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十一

原告：_________________居處：_________________聯(lián)系方式：________________

被告：_________________居處：_________________，聯(lián)系方式：_________________

訴訟請(qǐng)求

1、請(qǐng)求判決確認(rèn)被告雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》均為無(wú)效;

2、請(qǐng)求判決被告返還原告向其支付的定金_____________萬(wàn)元，并依照定金罰則另行向原告支付款項(xiàng)人民幣_(tái)____________萬(wàn)元。

3、請(qǐng)求判決被告賠償原告利息損失_____________元(詳見(jiàn)利息損失計(jì)算表)。

事實(shí)和理由

原告與被告于_____________年_____________月_____________日簽訂了《房產(chǎn)買賣協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定：_________________

原告認(rèn)為：_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無(wú)效合同。

基于上述事實(shí)和理由，為保護(hù)原告合法權(quán)益，特此請(qǐng)求貴院，判決如所請(qǐng)。

此致

__________人民法院

原告：_________________

上訴日期_____________

夫妻解除房屋買賣合同書篇十二

甲方：_____市_____________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司

乙方：

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將20年月日購(gòu)買的國(guó)際公寓號(hào)和號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)協(xié)同甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款萬(wàn)元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)歸還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。

甲方蓋章:乙方簽字：

負(fù)責(zé)人簽字：乙方身份證號(hào)碼：

年月日

年月日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十三

原告：_________________，女，漢族，現(xiàn)就職于________________市，電話：___________________

被告：________________XX_____________，地址：_________________市_______________路_______________號(hào)，法定代表人：_________________，電話：________________

訴訟請(qǐng)求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

3、本案訴訟費(fèi)用由被告承受。

事實(shí)和理由

原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購(gòu)買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽(tīng)楓苑t11號(hào)，交房日期為20231年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒(méi)有建造該房屋，超過(guò)交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無(wú)法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：________________“出賣人逾期超過(guò)45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計(jì)已付款的1%向買受人支付違約金。〞盡管原告屢屢向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承受相應(yīng)的違約責(zé)任