監(jiān)理工程師之交通工程目標控制模考資料打印

監(jiān)理工程師之交通工程目標控制?？假Y料打印

單選題（共100題）1、在水泥混凝土路面施工中，橫向施工縫只應(yīng)在攤鋪作業(yè)中斷時間超過（）時才設(shè)置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A2、路堤填方試驗路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D3、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D4、總體、年度安全生產(chǎn)費用使用計劃收悉后（）天內(nèi)批復(fù)。A.1B.3C.5D.7【答案】D5、水泥混凝土路面材料選擇中，對水的檢測時間是（）。A.開工前B.開工前和水源有變化時C.開工后和水源有變化時D.水源有變化時【答案】B6、某公司計劃在5年內(nèi)每年年末投資300萬元。年利率為6％，按復(fù)利計息，則第5年末可一次性回收的本利和為（）萬元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C7、下列關(guān)于安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制說法錯誤的是（）。A.是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻B.第一道是管風(fēng)險C.第二道是控風(fēng)險D.安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重機制【答案】C8、監(jiān)理單位應(yīng)加強過程質(zhì)量控制，推行（）。制訂首件工程、典型施工的監(jiān)理細則。A.首件責(zé)任制B.典型工程制C.重點工程制D.首件工程制【答案】D9、某市采石場位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術(shù)改造，擴大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標準，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。A.采石場B.采石場和市環(huán)保局為共同被告C.市環(huán)保局D.市環(huán)保局為被告,采石場為第三人【答案】A10、未經(jīng)（）簽字，建設(shè)單位不得撥付工程款，不得進行竣工驗收。A.監(jiān)理工程師B.項目經(jīng)理C.項目總工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】D11、根據(jù)規(guī)定，采用（）方式成交的，出讓人或轉(zhuǎn)讓人與受讓人應(yīng)當根據(jù)成交確認書簽訂礦業(yè)權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）合同。A.招標B.拍賣C.自行協(xié)議D.掛牌E.變賣【答案】A12、生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生產(chǎn)隱患B.安全生產(chǎn)缺陷C.安全生產(chǎn)不安全狀態(tài)D.安全生產(chǎn)不安全行為【答案】A13、淺埋隧道地表下沉應(yīng)采取的應(yīng)對措施是（）。A.墻背注漿，充填空隙B.加強支護、調(diào)整施工措施C.噴射混凝土護面層D.可考慮改用高強度鋼材的錨桿，或增加錨桿數(shù)量【答案】B14、路堤填方試驗路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D15、索賠報告中包括的財務(wù)方面的證據(jù)資料，除索賠人的論證外，最好附有注冊會計師或?qū)徲嫴块T的審計報告，以證明財務(wù)方面證據(jù)的（）。A.適用性B.可靠性C.安全性D.正確性【答案】D16、對重大風(fēng)險制定動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)，（）不少于1次，并單獨建檔。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C17、下列屬于施工服務(wù)過程的是（）。A.燃料運輸B.生產(chǎn)電力C.機械維修D(zhuǎn).材料加工【答案】A18、關(guān)鍵項目（除機電工程）的合格率不應(yīng)低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C19、預(yù)應(yīng)力張拉采用（）雙控。A.預(yù)拱度和伸長值B.張拉應(yīng)力和伸長值C.油表讀數(shù)和預(yù)拱度D.油表讀數(shù)和張拉應(yīng)力【答案】B20、以下與橋梁布直和結(jié)構(gòu)有關(guān)的主要尺寸和術(shù)語名稱中描述錯誤的是（）A.低水位指在枯水季節(jié)的最低水位B.高水位指在洪峰季節(jié)河流中的最高水位C.設(shè)計洪水位指橋梁設(shè)計中按規(guī)定的設(shè)計洪水頻率計算所得的低水位D.對于有支座的橋梁，計算跨徑是指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離A選項，低水位:枯水季節(jié)的最低水位。B選項，高水位:洪峰季節(jié)河流中的最高水位。C選項，設(shè)計洪水位:橋梁設(shè)計中按規(guī)定的設(shè)計洪水頻率計算所得的高水位。D選項，計算跨徑:對于有支座的橋梁,是指橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩個支座中心之間的距離;對于拱式橋，是兩相鄰拱腳截面形心點之間的水平距離?！敬鸢浮緾21、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D22、關(guān)于袋裝砂井施工的說法不正確的是（）。A.宜采用中、粗砂B.套管起拔時應(yīng)垂直起吊，防止帶出或損壞砂袋C.發(fā)生砂袋帶出或損壞時，應(yīng)在原孔位邊緣重打D.砂袋在孔口外的長度應(yīng)不小于500mm，并順直伸入砂礫墊層【答案】D23、施工環(huán)境保護監(jiān)理，是指具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位受（）的委托，依法承擔其建設(shè)項目施工期間的環(huán)境監(jiān)督管理工作，代表業(yè)主對承包人在施工活動中的污染防治和生態(tài)保護與恢復(fù)等情況進行監(jiān)督管理，確保各項環(huán)保措施落實的專業(yè)化服務(wù)活動。A.建設(shè)單位B.政府監(jiān)督機構(gòu)C.施工單位D.設(shè)計單位【答案】A24、棄土宜分層填筑，分層壓實，棄土場的邊坡不得陡于（），頂面宜設(shè)置不小于（）的排水坡。A.1:1.5；1%B.1:1.2；2%C.1:1.5；2%D.1:1.2；1%【答案】C25、發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到進度付款申請單后的（）天內(nèi)，將進度應(yīng)付款支付給承包人A.14B.25C.28D.42【答案】C26、根據(jù)《關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通知》規(guī)定，公路項目固定資產(chǎn)投資的最低資本金比例為（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C27、某工程組織流水施工，有四個工序，墊層，底基層、基層和面層，分5段施工，流水節(jié)拍分別為7天、9天、8天和5天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.63B.64C.65D.66【答案】C28、對多個施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加資源的情況下，達到縮短工期的目的。A.合理分配施工資源B.找到一個最佳的施工順序C.提高工程所需材料的質(zhì)量D.全部由一家單位進行施工【答案】B29、關(guān)于拋石擠淤施工的說法不正確的是（）。A.應(yīng)采用不易風(fēng)化的片石、塊石，石料直徑宜不小于300mmB.當軟土地層平坦，橫坡緩于1：10時，應(yīng)沿路線中線向前呈等腰三角形拋填，漸次向兩側(cè)對稱拋填至全寬，將淤泥擠向兩側(cè)C.當橫坡陡于1：10時，應(yīng)自低側(cè)向高側(cè)漸次拋填，并在低側(cè)邊部多拋投形成不小于2m寬的平臺。D.當拋石高出水面后，應(yīng)采用重型機具碾壓密實【答案】C30、水泥穩(wěn)定土所用水泥初凝時間應(yīng)大于（），終凝時間應(yīng)大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h【答案】D31、價值工程的工作程序一般分為準備、分析、（）、實施與評價四個階段。A.討論B.溝通C.創(chuàng)新D.協(xié)調(diào)【答案】C32、在路基工程中，用于排除地面水的設(shè)施是（）。A.暗溝B.急流槽C.滲溝D.滲井【答案】B33、開挖至零填、路塹路床部分后，應(yīng)及時進行路床施工；如不能及時進行，宜在設(shè)計路床頂高程以上預(yù)留至少（）厚的保護層。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C34、（）是施工、監(jiān)理合同段平安工地建設(shè)考核評價的主體。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.交通行政主管部門【答案】A35、某工程組織流水施工，有三個工序，墊層，基層和面層，分5段施工，流水節(jié)拍分別為5天、8天和6天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B36、在價格調(diào)整費用的計算中，參與調(diào)價的調(diào)值因子?。ǎ﹤€為宜，這樣便于計算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C37、鉆孔灌注樁在灌注過程中，應(yīng)保持孔內(nèi)的水頭高度；導(dǎo)管的埋置深度宜控制在（）。A.1~5mB.2~6mC.3~7mD.4~8m【答案】B38、由于工程遇到戰(zhàn)爭、瘟疫、騷亂等合同約定的特殊風(fēng)險，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行而出現(xiàn)的支付結(jié)果為（）。A.常規(guī)支付B.違約支付C.合同解除支付D.合同終止【答案】C39、按照交通運輸部標準文件規(guī)定，下列內(nèi)容能計量的是（）。A.模板B.棄土場排水溝C.腳手架D.棄土壓實【答案】B40、焊工應(yīng)經(jīng)過考試，熟悉焊接工藝要求，取得資格證書后方可從事焊接工作。焊工停焊時間超過（）月，應(yīng)重新考核。A.3個B.5個C.6個D.9個【答案】C41、工程計量程序中，監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報表后的（）天內(nèi)進行復(fù)核。A.28B.7C.14D.21【答案】B42、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D43、（）應(yīng)當審查施工單位的竣工申請，并參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗收。A.項目總監(jiān)B.駐地監(jiān)理工程師C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.監(jiān)理員【答案】A44、設(shè)i=10%，現(xiàn)在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C45、用高壓機械噴種，厚度不小于7cm，其中基層厚（）cm，表層（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A46、對于鋼橋施工質(zhì)量要求，焊接完畢后，必須進行檢查驗收，外觀檢查合格后，零、部（桿）件的焊縫應(yīng)在24h后進行（）檢驗。A.氣密性B.無損C.壓強D.水流【答案】B47、同步碎石封層施工，選擇代表性路段作為試驗路段，長度應(yīng)不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B48、關(guān)于模板、支架拆除說法錯誤的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.簡支梁結(jié)構(gòu)模板宜從支座向跨中方向依次循環(huán)卸落C.懸臂梁結(jié)構(gòu)模板宜從懸臂端開始順序卸落D.承重模板應(yīng)橫向同時、縱向?qū)ΨQ均衡卸落【答案】B49、防水層鋪設(shè)施工，防水板鋪掛時應(yīng)適當松弛，松弛系數(shù)可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B50、申報部級品質(zhì)工程項目的，高速公路和大型水運工程評價指標分數(shù)不得低于（）分，其他工程評價指標分數(shù)不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B51、以下關(guān)于質(zhì)量體系審核與評審，說法錯誤的是（）A.開展質(zhì)量體系審核和評審是保持質(zhì)量體系持續(xù)有效運行的次要手段B.是對體系要素進行審核、評價，確定其有效性C.是對運行中出現(xiàn)的問題采取糾正措施，對體系的運行進行管理，保持體系的有效性D.評價質(zhì)量體系對環(huán)境的適應(yīng)性，對體系結(jié)構(gòu)中不適應(yīng)的要素采取改進措施【答案】A52、若箱梁體不能一次澆筑完成需分兩次澆筑時第一次和第二次澆筑的時間應(yīng)間隔至少（）。A.12hB.24hC.36hD.48h【答案】B53、草擬施工總進度計劃時，施工總進度計劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長B.工程量大、工程技術(shù)相對簡單C.工程造價大、工期長D.工程量大、工期長【答案】D54、一般地，提前工期獎金累計最高不得超過合同總價的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C55、下列不屬于混凝土下部結(jié)構(gòu)的是（）。A.橋臺混凝土B.橋墩混凝土C.臺帽混凝土D.基礎(chǔ)混凝土【答案】D56、在索賠事件影響結(jié)束后的（）天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書。A.14B.25C.28D.30【答案】C57、對于監(jiān)理機構(gòu)平安工地建設(shè)，（）對合同段工程開工前安全生產(chǎn)條件審核的同時，應(yīng)進行工程項目開工前安全生產(chǎn)條件中相關(guān)內(nèi)容的自查，自查結(jié)果與合同段開工前安全生產(chǎn)條件核查結(jié)果一同報建設(shè)單位，作為建設(shè)單位進行工程項目開工前安全生產(chǎn)條件核查的參考。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.勘察單位【答案】B58、在復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)中，通常稱為初期支護的是（）。A.錨桿支護B.模筑混凝土襯砌C.噴錨襯砌D.噴射混凝土支護【答案】C59、發(fā)包人在工程量清單中給定暫估價的材料、工程設(shè)備和專業(yè)工程屬于依法必須招標的范圍并達到規(guī)定的規(guī)模標準的，需要將（）列入合同價格。A.中標金額與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金等B.經(jīng)監(jiān)理工程師確認的材料、工程設(shè)備的價格與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金C.經(jīng)估價的專業(yè)工程與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金D.承包人所報告的專業(yè)工程與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金【答案】A60、現(xiàn)場考察是投標前全面了解現(xiàn)場施工環(huán)境、風(fēng)險的重要途徑，是投標人做好投標報價的先決條件。通常的做法，錯誤的是（）A.投標人應(yīng)參加發(fā)包人安排的正式現(xiàn)場考察，不參加正式考察者，可能會被拒絕參與投標B.投標人提出的報價應(yīng)當是在現(xiàn)場考察的基礎(chǔ)上編制出來的，而且應(yīng)包括施工中可能遇見的各種風(fēng)險和費用C.承包人以現(xiàn)場考察不周、情況不了解為由而提出修改標書D.投標人在報價以前必須認真地進行現(xiàn)場考察，全面、細致地了解工地及其周圍的政治、經(jīng)濟、地理、法律等情況【答案】C61、環(huán)境影響報告書應(yīng)當由（）編制。A.建設(shè)單位B.環(huán)境影響評價機構(gòu)C.環(huán)境保護行政主管部門D.具有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境影響評價機構(gòu)【答案】D62、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其穩(wěn)定性，每（）m3抽檢一次，有變化隨時測。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D63、每批鋼筋進廠檢驗的檢驗數(shù)量要求應(yīng)符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一規(guī)格D.不得大于30t【答案】C64、煤矸石路堤的填筑施工中，未經(jīng)充分氧化與陳化的煤矸石用于路堤填筑時，每填筑2～3m應(yīng)設(shè)置（）mm厚的細粒土隔離層，路堤頂面應(yīng)進行封閉處理。A.100B.200C.300D.500【答案】C65、施工方案需要專家論證、審查時，專家組論證、審查的內(nèi)容不包括（）。A.專項施工方案內(nèi)容是否完整B.安全施工的基本條件是否滿足現(xiàn)場實際情況C.專項施工方案編審程序是否符合要求D.專項施工方案計算書和驗算依據(jù)是否符合有關(guān)標準規(guī)范【答案】C66、某工程組織等節(jié)奏流水施工，共有6個作業(yè)隊，每隊分5段施工，流水節(jié)拍為5天，其中第三、第五作業(yè)隊分別間歇了2天、3天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.50B.55C.60D.65【答案】B67、招標控制價的審核工作由（）負責(zé)。A.編制人B.招標人C.投標人D.監(jiān)理人【答案】A68、當鋼結(jié)構(gòu)處在有腐蝕介質(zhì)環(huán)境或外露且設(shè)計有要求時，應(yīng)進行涂層附著力測試，在檢測處范圍內(nèi)，當涂層完整程度達到（）以上時，涂層附著力達到合格質(zhì)量標準的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C69、軟基處理方法中，強夯置換施工說法不正確的是（）。A.強夯置換材料應(yīng)采用級配好的片石、碎石、礦渣等堅硬的粗顆粒材料B.粒徑大于300mm的顆粒含量宜不大于總質(zhì)量40%C.夯點可采用正方形或等邊三角形布置，間距宜為5－7mD.在強夯能級不變的條件下，宜采用重錘、低落距【答案】B70、對有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強度和最大力下總伸長率的實測值的規(guī)定，說法錯誤的是（）。A.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25B.鋼筋的抗壓強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25C.鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應(yīng)大于1.30D.鋼筋的最大力下總伸長率不應(yīng)小于9％【答案】B71、拓寬路基應(yīng)進行沉降觀測，觀測點應(yīng)按設(shè)計要求設(shè)置。高路堤和陡坡路堤路段尚應(yīng)進行（）。A.平面位移監(jiān)測B.穩(wěn)定性監(jiān)測C.地面隆起監(jiān)測D.土體深層水平位移【答案】B72、鋼筋混凝土橋、預(yù)應(yīng)力混凝土橋、木橋是按（）來劃分的。A.主要承重結(jié)構(gòu)所用的材料B.使用性質(zhì)C.承重構(gòu)件受力體系D.跨越障礙的性質(zhì)【答案】A73、異常氣候是指項目所在地（）年以上一遇的罕見氣候現(xiàn)象（包括溫度、降水、降雪、風(fēng)等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C74、下列不屬于施工過程的組織原則的是（）。A.施工過程的連續(xù)性B.施工過程的協(xié)調(diào)性C.施工過程的獨立性D.施工過程的經(jīng)濟性【答案】C75、在交通運輸部辦公廳關(guān)于開展“堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線”專項行動的通知中，屬于重大安全質(zhì)量隱患的是（）。A.橋梁懸澆掛籃結(jié)構(gòu)不滿足強度、剛度和穩(wěn)定性要求B.未按規(guī)范、設(shè)計要求和專項施工方案開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測C.隱瞞不報、謊報或者遲報生產(chǎn)安全事故D.施工單位使用未經(jīng)檢驗合格的特種設(shè)備【答案】A76、特別重大安全事故調(diào)查批復(fù)時限最長為（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D77、采用刻槽法制作宏觀構(gòu)造時，刻槽機最小刻槽寬度不應(yīng)小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B78、有一條200米長溝槽，其土方為1760m3，按流水施工分為四段，每段人工挖土作業(yè)隊合理組成為20人，為加快進度采用兩班倒施工，已知勞動定額為0.5工日/m3，則挖土施工的流水節(jié)拍為（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C79、某項目建設(shè)期為3年，建設(shè)期內(nèi)每年年初貸款分別為300萬元、400萬元和500萬元，年利率為8%，按復(fù)利計息。若在運營期第5年末一次性償還貸款，則應(yīng)償還的本利和為（）萬元。A.1576.63B.2034.25C.2098.49D.2308.34【答案】B80、下列關(guān)于模板、支架和拱架的卸落的說法錯誤的是（）。A.非承重側(cè)模板應(yīng)在混凝土抗壓強度達到2.5MPa，且能保證其表面及棱角不致因拆模而受損壞時，方可拆除B.芯模和預(yù)留孔道的內(nèi)模，應(yīng)在混凝土強度能保證其表面不發(fā)生塌陷或裂縫現(xiàn)象時，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，應(yīng)在混凝土強度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時，方可拆除D.側(cè)模及底模應(yīng)在結(jié)構(gòu)建立預(yù)應(yīng)力后方可拆除【答案】D81、適用于各個等級的公路和各個層次的瀝青是（）。A.A級瀝青B.B級瀝青C.C級瀝青D.D級瀝青【答案】A82、適用于各個等級的公路和各個層次的瀝青是（）。A.A級瀝青B.B級瀝青C.C級瀝青D.D級瀝青【答案】A83、對高速公路和一級公路，水泥穩(wěn)定材料從裝車到運輸?shù)浆F(xiàn)場，時間不宜超過1h，超過2h應(yīng)（）。A.檢測合格后使用B.根據(jù)經(jīng)驗判斷后使用C.作為廢料處理D.直接使用【答案】C84、安全管理制度的中心是（）A.安全生產(chǎn)責(zé)任制B.安全教育培訓(xùn)制度C.安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度D.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度【答案】A85、施工單位應(yīng)當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設(shè)設(shè)施驗收合格之日起（）日內(nèi)，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關(guān)部門登記。A.15B.25C.20D.30【答案】D86、橋梁基礎(chǔ)挖孔灌注樁的挖孔施工，孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于（）mm的護圈，并應(yīng)設(shè)置臨時排水溝，防止地表水流入孔內(nèi)。A.100B.200C.300D.600【答案】C87、總監(jiān)理工程師對外向（）負責(zé)，代表監(jiān)理單位或者和監(jiān)理單位一起協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)等單位或機構(gòu)的工作關(guān)系。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計單位D.施工單位【答案】A88、路面基層施工時，石灰穩(wěn)定材料或石灰粉煤灰穩(wěn)定材料層宜在當天碾壓完成，最長不應(yīng)超過（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B89、同一層路基的填料應(yīng)為一種填料，性質(zhì)不同的填料不得混合填筑。路堤填筑時應(yīng)從最保處起分層填筑，而且是水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實。每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D90、（）是指各獨立運行管理公路路段的收費管理機構(gòu)，直接對公路路段所轄的各收費站進行調(diào)度、管理，并監(jiān)督各收費站的業(yè)務(wù)。A.公路收費分中心B.公路收費中心C.公路收費站D.公路收費路口【答案】A91、開工預(yù)付款應(yīng)在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價（）之后，開始按工程進度以固定比例分期從各月的進度付款證書中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C92、在危險源分類中，生產(chǎn)或活動過程中存在的可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，是（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】A93、鋼絞線每一個檢驗批不超過（）t。A.50B.60C.65D.70【答案】B94、鋼橋桿件工地焊縫連接應(yīng)按設(shè)計規(guī)定的順序進行。設(shè)計無規(guī)定時，縱向宜（），橫向宜（）進行。A.從跨中向兩端，從中線向兩側(cè)對稱B.從跨中向兩端，從兩側(cè)向中線對稱C.從兩端向跨中，從中線向兩側(cè)對稱D.從兩端向跨中，從兩側(cè)向中線對稱【答案】A95、開關(guān)箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不得大于30mA，額定漏電動作時間（）。A.不應(yīng)大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不應(yīng)小于0.1s【答案】A96、根據(jù)過程監(jiān)測所得到的信息對過程進行控制，例如應(yīng)用SPC（統(tǒng)計過程控制）控制過程輸出（即產(chǎn)品）的關(guān)鍵特性，使過程穩(wěn)定受控活動屬于（）。A.過程策劃（P）B.過程實施（D）C.過程監(jiān)測（C）D.過程改進（A）【答案】B97、下列關(guān)于凈現(xiàn)值的評價準則描述正確的是（）。A.當方案的NPV≥0時，表示項目實施后的經(jīng)濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余B.當方案的NPV＜0時，表示項目實施后的經(jīng)濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余C.當方案的NPV＜1時，表示項目實施后的經(jīng)濟效益達不到基準收益率的要求D.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率【答案】D98、下列不屬于監(jiān)理工程師在審查施工單位的工程進度計劃時應(yīng)注意的事項的是（）。A.工期和時間安排的合理性B.年度資金的估算情況C.施工準備的可靠性D.計劃目標與施工能力的適應(yīng)性【答案】B99、圍巖的工程性質(zhì)中，對圍巖穩(wěn)定性影響最大的是（）。A.物理性質(zhì)B.水理性質(zhì)C.力學(xué)性質(zhì)D.化學(xué)性質(zhì)【答案】C100、若甲路段瀝青混凝土面層的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為55.2（擺值），標準偏差為4.13（擺值）；乙路段的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為60.8（擺值），標準偏差為4.27（擺值）。則這兩個路段面層抗滑穩(wěn)定性比較結(jié)果，正確的是（）。A.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段好B.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段差C.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性與乙路段相同D.無法比較這兩路段面層抗滑穩(wěn)定性的優(yōu)劣【答案】B多選題（共40題）1、下列屬于目前交通運輸工程項目建設(shè)實施的施工組織設(shè)計的主要內(nèi)容包括的是（）。A.施工進度計劃B.工程價款支付計劃C.編制說明D.資源供需計劃E.施工平面布置【答案】ACD2、以下關(guān)于仰拱的說法，正確的是（）。A.應(yīng)控制仰拱到掌子面的距離B.初期支護噴射混凝土不得與仰拱混凝土襯砌一次澆筑C.超前距離不宜大于拱墻襯砌澆筑循環(huán)長度的2倍D.應(yīng)一次整幅澆筑成形，也可左右半幅分次澆筑E.仰拱填充、墊層混凝土的強度達到設(shè)計強度的100％后，方可允許運渣車輛通行【答案】ABC3、財務(wù)費用指施工企業(yè)為籌集資金提供投標擔保、預(yù)付款擔保、履約擔保、職工工資支付擔保等所發(fā)生的各種費用，包括（）。A.企業(yè)經(jīng)營期間短期貸款利息凈支出B.企業(yè)經(jīng)營期間匯兌凈損失C.企業(yè)經(jīng)營期間調(diào)劑外匯手續(xù)費D.企業(yè)經(jīng)營期間金融機構(gòu)手續(xù)費E.企業(yè)經(jīng)營期間人員增加費用【答案】ABCD4、根據(jù)路基的填筑高度、挖方深度劃分，路基分為（）。A.陡坡路堤B.半填半挖路基C.高路堤D.深挖路塹E.填石路堤【答案】ACD5、以下各選項，其中說法不正確的是：A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務(wù)人不履行義務(wù)，屆時可申請強制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務(wù)。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務(wù)為由，可以向李某住所地人民法院申請執(zhí)行該協(xié)議B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結(jié)，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級人民法院提起上訴，二審人民法院經(jīng)過審理，駁回了張某的上訴。經(jīng)查，劉某居住在D市X區(qū)，張某在B市C區(qū)的銀行有存款4000元。則本案的執(zhí)行人民法院是B市中級人民法院C.甲市人民法院依法執(zhí)行該市商標管理局作出的行政處罰決定，經(jīng)查明，被執(zhí)行人金勝公司的財產(chǎn)在乙市，則甲市人民法院應(yīng)當請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執(zhí)行，而不能直接委托乙市人民法院執(zhí)行D.甲乙兩個公司因合同糾紛，到某仲裁委員會進行仲裁。裁決后，如果甲不履行仲裁裁決，那么乙可以向仲裁委員會所在地的人民法院申請執(zhí)行【答案】BCD6、下列有關(guān)攤鋪機施工在實驗路段的說法正確的是（）。A.在水泥混凝土路面攤鋪開工之前，承包人應(yīng)在嚴密的組織下，按照批準的施工方案，在監(jiān)理工程師選定的現(xiàn)場上，鋪筑面積不小于400m2的試驗路段，承包人應(yīng)提供并使用要在正常生產(chǎn)工作中采用的全部設(shè)備B.在水泥混凝土路面攤鋪開工之前，承包人應(yīng)在嚴密的組織下，按照批準的施工方案，在監(jiān)理工程師選定的現(xiàn)場上，鋪筑面積不小于450m的試驗路段，承包人應(yīng)提供并使用要在正常生產(chǎn)工作中采用的全部設(shè)備C.鋪筑試驗路段的目的是證明在正常生產(chǎn)的情況下，工程質(zhì)量能達到要求D.承包人應(yīng)根據(jù)試驗路段結(jié)果提出對機械設(shè)備或操作進行合理的改進E.竣工的試驗路段如經(jīng)監(jiān)理工程師認可驗收，可作為竣工項目支付；如不予驗收，則應(yīng)由承包人把所有不合格的路段清除出去，重做試驗，費用由承包人承擔【答案】ACD7、路基工程常見質(zhì)量問題有（）。A.路堤沉陷B.路基邊坡塌方C.路基沿坡面滑動開裂D.特殊地質(zhì)水文情況的毀壞E.路基沉降【答案】ABCD8、監(jiān)理人員在工程費用支付中責(zé)任重大，為了做好這一工作，監(jiān)理人員必須遵循的基本原則有（）。A.必須以合同為依據(jù)B.必須遵循規(guī)定的程序C.必須以合同工程量進行計量D.必須以工程計量為基礎(chǔ)E.必須準確、及時【答案】ABD9、對于拱橋質(zhì)量問題描述，下列說法錯誤的有（）。A.兩拱腳墩臺不均勻沉降引起拱圈開裂，一般出現(xiàn)在拱頂區(qū)段，橫橋向貫穿全拱圈，裂縫寬度上下變化不大，且兩側(cè)有錯動B.肋拱、剛架拱、桁架拱、雙曲拱的肋間橫向聯(lián)結(jié)（如橫系梁、斜撐）強度不夠引起開裂C.拱上排架、梁、柱開裂，短柱的兩端開裂，側(cè)墻斜、豎方向開裂，側(cè)墻與拱連接處開裂D.預(yù)制拼裝拱橋或分環(huán)砌筑的圬工拱橋，沿連接部位或砌縫發(fā)生縱向裂縫E.雙曲拱橋的拱頂環(huán)向開裂【答案】D10、新奧法的三大要素是（）。A.光面爆破B.噴錨支護C.超前支護D.監(jiān)控量測E.地表注漿【答案】ABD11、在公示催告的公告中，應(yīng)當包括以下內(nèi)容：()A.公示催告申請人的姓名或者名稱B.票據(jù)的種類、票面金額、發(fā)票人、持票人、背書人C.申報權(quán)利的期間D.在公示催告期間轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利、利害關(guān)系人不申報權(quán)利的法律后果【答案】ABCD12、全面質(zhì)量管理，其基本原理就是強調(diào)在企業(yè)或組織最高管理者的質(zhì)量方針指引下，實行（），即“三全”管理方法。A.全面B.全方位C.全過程D.全維度E.全員參與【答案】AC13、隧道洞門類型主要有（）。A.端墻式B.翼墻式C.環(huán)框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD14、土砂圍巖、破碎圍巖及膨脹性圍巖中穩(wěn)定掌子面的輔助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注漿C.凍結(jié)法D.井點降水E.插鋼板支護【答案】A15、以下哪些情況應(yīng)該適用《民事訴訟法》有關(guān)指定管轄的規(guī)定？A.石家莊市中級人民法院院長本人成為民事訴訟被告，法院審判委員會認為在其他法院審理比較適宜，遂請示河北省高級人民法院B.鐵嶺市人民法院遭洪水侵襲無法正常辦公，遂請示遼寧省高級人民法院C.沈陽市人民法院和大連市人民法院為一樁巨額經(jīng)濟糾紛爭搶不休，互不讓步，遂請示遼寧省高級人民法院D.北京市高級人民法院與上海市高級人民法院都不認為自己有權(quán)管轄一起民事糾紛，遂請示最高人民法院【答案】ABCD16、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應(yīng)遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期，若只是局部工程受到影響，承包人應(yīng)考慮可否采取其他措施予以彌補，而不應(yīng)考慮推遲工程項目的總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關(guān)鍵線路上，若是非關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序，監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長總工期D.惡劣氣候條件造成工程延期，監(jiān)理工程師審批時應(yīng)考慮整個分項工期內(nèi)良好氣候予以的補償E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后7天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求【答案】ABCD17、屬于人民檢察機關(guān)抗訴的法定情形的有：A.對審理案件需要的主要證據(jù)，當事人因客觀原因不能自行收集，書面申請人民法院調(diào)查收集，人民法院未調(diào)查收集的B.原判決、裁定認定事實的主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證的C.發(fā)現(xiàn)調(diào)解書損害國家利益、社會公共利益的D.違反法律規(guī)定，剝奪當事人辯論權(quán)利的【答案】ABCD18、路基植物防護包括（）。A.坡面植物防護B.三維植物網(wǎng)防護C.水泥混凝土骨架防護D.水泥混凝土空心預(yù)制塊骨架防護E.坡面噴漿【答案】ABCD19、概率分析一般的方法有（）。A.臨界分析法B.蒙特卡洛法C.敏感性分析法D.因素分析法E.決策樹法【答案】B20、上海市××區(qū)某高校教師甲與北京市××區(qū)某研究所研究員乙于2008年12月在北京登記結(jié)婚，婚后雙方戶口未遷出各自的工作所在地。結(jié)婚不到半年，二人先后被派往美國和加拿大進修。2010年1月，甲欲起訴與乙離婚。請問對本案無管轄權(quán)的法院是：()A.上海市××區(qū)人民法院B.北京市××區(qū)人民法院C.美國法院D.加拿大法院【答案】CD21、資源優(yōu)化的種類包括（）。A.資源有限，工期最短B.工期適中，資源均衡C.資源最小，工期最短D.工期最短，資源均衡E.工期規(guī)定，資源均衡【答案】A22、公路工程施工監(jiān)理階段劃分為哪些階段（）。A.施工前準備B.施工準備C.施工D.施工驗收E.交工驗收與缺陷責(zé)任期【答案】BC23、在價值工程中功能的分類按其重要程度，可以分為（）。A.必要功能B.使用功能C.基本功能D.過剩功能E.輔助功能【答案】C24、生產(chǎn)配合比設(shè)計應(yīng)包括的技術(shù)內(nèi)容有（）。A.確定料倉供料比例B.確定水泥穩(wěn)定材料的容許延遲時間C.確定結(jié)合料劑量的標定曲線D.確定施工參數(shù)E.確定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC25、水泥混凝土路面的混凝土澆筑施工的質(zhì)量控制，以下說法正確的有（）。A.對厚度不大于22cm的混凝土板，靠邊角應(yīng)先用插入式振搗器順序振搗B.振搗器在每一位置振搗的持續(xù)時間，應(yīng)以拌合物停止下沉、冒氣泡為宜C.當采用插入式與平板振搗器配合使用時，應(yīng)先用插入式振搗器振搗，后用平板式振搗器振搗D.插入式振搗器的移動間距不宜大于其作用半徑的0.5倍，并應(yīng)避免碰撞模板和鋼筋E.振搗時應(yīng)輔以人工找平，并應(yīng)隨時檢查模板，如有下沉、變形或松動，應(yīng)及時糾正【答案】ACD26、下列屬于無機結(jié)合料穩(wěn)定材料組成設(shè)計流程的是（）。A.原材料試驗B.目標配合比設(shè)計C.生產(chǎn)配合比設(shè)計D.施工參數(shù)確定E.試驗室配合比設(shè)計【答案】ABCD27、張某與李某因買賣合同糾紛，經(jīng)某區(qū)人民法院審理作出一審判決。李某不服，向市中級人民法院上訴。該市中級人民法院經(jīng)審理作出維持原判的終審判決。兩年后，市檢察院在檢查工作中發(fā)現(xiàn)某區(qū)人民法院的一審判決中認定事實的主要證據(jù)不足，于是決定提出抗訴。關(guān)于本案的敘述，正確的有：A.檢察院依審判監(jiān)督程序提出抗訴無期限的限制，故本案中檢察院可以在兩年后提出抗訴B.本案應(yīng)由市檢察院向某區(qū)人民法院提出抗訴C.本案應(yīng)由市檢察院向某市中級人民法院提出抗訴D.本案應(yīng)由市檢察院提請省檢察院向某市中級人民法院提出抗訴【答案】AD28、砂粒式瀝青混合料用于（），由于顆