廣告加工合同（七篇）

第5頁共5頁廣告加工合同甲方：_____(以下簡稱甲方)乙方：_____(以下簡稱乙方)根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。一、項目名稱和地點1、項目名稱：型廣告塔座2、工程地點：二、工程內(nèi)容：1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的_____施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔座2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸安裝。面板馬道基礎(chǔ)燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)三、承包方式和造價：《_____》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：_____)合計人民幣____元，大寫：____元整;本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。四、工程價款支付、結(jié)算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的____%，計人民幣____元(大寫：____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的____%，計人民幣____元(大寫：____元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元(大寫：____元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計____元(大寫：____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫：____元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款五、工程期限為天，其中加工配件____天，運輸____天，安裝____天六、雙方責(zé)任(一)甲方責(zé)任1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應(yīng)順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費，甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣，同時此合同終止。(二)乙方責(zé)任1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/㎡(抗風(fēng)設(shè)計值為級)廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的.時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。4、施工中出現(xiàn)的問題由甲乙雙方協(xié)商解決如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨雪等)或停電原因，工期順延。5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知____日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護(hù)保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。八、附件：《_____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》附則：(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效甲方代表人簽字：_____乙方代表人簽字：_________年____月____日廣告加工合同（二）定做方：_____承攬方：_____合同編號：_____簽訂地點：_____簽訂日期：_____一、材料明細(xì)品名規(guī)格型號計量單位交貨日期數(shù)量單價總價金額總計風(fēng)險提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)民法典的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。二、選用材料正文(牌芯)使用_____g專用紙，盒使用_____g白板紙(或白底白板紙)。三、制作要求上光進(jìn)口油□上光國產(chǎn)油□盒復(fù)膜□包透明膜帶易拉線□副用熱縮膜封裝□壓紋□注：需要哪項在哪項□打a;adc;風(fēng)險提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。2、承攬方提供_____級以上的合格品給定做方，_____級以下由承攬方處理。五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(____日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求定做方提供制作所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下________。七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。風(fēng)險提示：定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)紙箱包裝(_____副或_____副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。九、預(yù)付款數(shù)額及時間簽訂合同后定做方支付總貨款的____%作為預(yù)付金(不含版費)。風(fēng)險提示：加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。十、結(jié)算方式及期限現(xiàn)金結(jié)算，交貨時間____年____月____日。十一、交貨方式及收貨人地點：_____。電話：_____。風(fēng)險提示：運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達(dá)。注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。此外，運輸費用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。十二、運輸方式汽車或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方擔(dān)。十三、違約責(zé)任本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金____元人民幣。十四、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可訴至____人民法院解決。定做方：____單位名稱：_____法定代表人：_____委托代理人：_____承攬方：____單位名稱：_____法定代表人：_____委托代理人：_____廣告加工合同（三）定作方(甲方)：法定代表人：住所：聯(lián)系電話：統(tǒng)一社會信用代碼：承攬方(乙方)：法定代表人：住所：聯(lián)系電話：統(tǒng)一社會信用代碼：根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，當(dāng)事人雙方本著合法原則、平等互利等價有償原則、契約自由原則和誠實信用原則，就甲方委托乙方加工廣告撲克事宜經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期品名規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價交貨日期貨款合計人民幣金額(大寫)二、選用材料撲克正文(牌芯)使用g撲克專用紙，撲克盒使用g白板紙(或白底白板紙)。三、制作要求撲克牌上光進(jìn)口油：□上光國產(chǎn)油□撲克盒復(fù)膜□包透明膜帶易拉線□10副用熱縮膜封裝□壓紋注：需哪項在□打“√”四、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。2.承攬方提供級以上的合格品給定作方，級以下由承攬方處理。五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求定作方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下。七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)紙箱包裝(副或副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。九、預(yù)付款數(shù)額及時間簽訂合同后定作方支付總貨款的%作為預(yù)付金(不含版費)。十、結(jié)算方式及期限合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。十一、交貨方式及收貨人地點：

電話：十二、運輸方式汽車或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定作方負(fù)擔(dān)。十三、違約責(zé)任本合同履行過程中一方違約的，應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的實際損失。十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由仲裁委員會仲裁。十六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。十七、雙方協(xié)商的其他條款：_____。定作方(簽章)：承攬方(簽章)：法定代表人：委托代理人：_____法定代表人：_____委托代理人：____年____月____日____年____月____日廣告加工合同（四）委托方：簽訂地點：承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。第一條：廣告承攬要求。1.1項目(制作)1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號1.3發(fā)布地點或形式：1.4顏色：1.5規(guī)格或材料：1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間：第二條：費用及支付方法2.1費用本次活動總金額為，(大寫圓整)2.2結(jié)算方式和期限：第三條：驗收方式及時間：第四條：違約責(zé)任4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。第五條：糾紛解決方式發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第六條：雙方商定的其他事項：第七條：附則本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)地址：_____地址：_____委托代理人：_____委托代理人：_____電話：_____電話：_____廣告加工合同（五）定做方：_____承攬方：_____合同編號：_____簽訂地點：_____簽訂日期：_____一、材料明細(xì)品名規(guī)格型號計量單位交貨日期數(shù)量單價總價金額總計風(fēng)險提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)民法典的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。二、選用材料正文(牌芯)使用_____g專用紙，盒使用_____g白板紙(或白底白板紙)。三、制作要求上光進(jìn)口油

□

上光國產(chǎn)油

□

盒復(fù)膜

□

包透明膜帶易拉線

□

副用熱縮膜封裝

□

壓紋

□注：需要哪項在哪項

□

打a;adc;風(fēng)險提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。2、承攬方提供_____級以上的合格品給定做方，_____級以下由承攬方處理。五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(____日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求定做方提供制作所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下________。七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。風(fēng)險提示：定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)紙箱包裝(_____副或_____副一箱)，費用由承攬方負(fù)擔(dān)。九、預(yù)付款數(shù)額及時間簽訂合同后定做方支付總貨款的____%作為預(yù)付金(不含版費)。風(fēng)險提示：加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。十、結(jié)算方式及期限現(xiàn)金結(jié)算，交貨時間____年____月____日。十一、交貨方式及收貨人地點：_____。電話：_____。風(fēng)險提示：運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達(dá)。注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。此外，運輸費用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。十二、運輸方式汽車或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方擔(dān)。十三、違約責(zé)任本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金____元人民幣。十四、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可訴至____人民法院解決。定做方：____單位名稱：_____法定代表人：_____委托代理人：_____承攬方：____單位名稱：_____法定代表人：_____委托代理人：_____廣告加工合同（六）定做方：_____承攬方：_____合同編號：_____簽定地點：_____簽定日期：_____一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期品名規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價交貨日期貨款合計人民幣金額（大寫）二、選用材料撲克正文（牌芯）使用_____g撲克專用紙，撲克盒使用_____g白板紙（或白底白板紙）。三、制作要求撲克牌上光進(jìn)口油□上光國產(chǎn)油□撲克盒復(fù)膜□包透明膜帶易拉線□10副用熱縮膜封裝□壓紋□注：需哪項在□打“√”四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。2.承攬方提供_____級以上的合格品給定做方，_____級以下由承攬方處理。五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)（____日）提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求定做方提供制作撲克所需的全部資料（照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等），保密要求如下___________________________________。七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)紙箱包裝（_____副或_____副一箱），費用由承攬方負(fù)擔(dān)。九、預(yù)付款數(shù)額及時間簽定合同后定做方支付總貨款的____%作為預(yù)付金（不含版費）。十、結(jié)算方式及期限合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。十一、交貨方式及收貨人地點：_____電話：_____十二、運輸方式汽車或或火車運輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方負(fù)擔(dān)。十三、違約責(zé)任由違約方負(fù)責(zé)。十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟_____委員會_____（如當(dāng)事人雙方不同意約定_____機構(gòu)，事后又未達(dá)成書面_____協(xié)議的，可向人民法院起訴）。十六、雙方協(xié)商的其他條款：_________________________。定做方：_____承攬方：_____單位名稱（章）單位名稱（章）法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____電話/傳真：_____電話/傳真：_____開戶銀行：_____開戶銀行：_____帳號：_____