建設工程施工施工合同

1/1建設工程施工施工合同

建設工程施工施工合同第1篇甲方：_________

身份證：

乙方：_________

身份證：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。

二、乙方負責運輸：

運輸?shù)兀篲__

要求乙方車輛：______臺;運距：______公里

運費：_________元車，每車裝載：_______方，結算方式：按車次結算，每____月結算一次，(第____月結算總工程量的80%，以后每月結清)以現(xiàn)金方式結算。

三、此協(xié)議雙方認同，在約定時間內(nèi)于________年____月____日乙方將施工車輛安排到現(xiàn)場，甲方負責聯(lián)系住宿地方。

四、工程違約責任：

乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車500元天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金500元天。

五、工程結算：

乙方到達工地開始施工后，甲方每月按時按照乙方各車的工程量結算工程款，如無特殊因素不得拖欠。如有違約加收5%每天的違約金。

六、此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建設工程施工施工合同第2篇第一章詞語涵義及合同文件第一條詞語涵義《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱《協(xié)議條款》）組成，其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

1.發(fā)包方（簡稱甲方）；《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。

3.承包方（簡稱乙方）：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。

4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。

5.社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。

6.總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

7.設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規(guī)定的相應資質等級的設計單位。

8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

9.工程質量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）電力局或其根據(jù)《電力基本建設工程質量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質量監(jiān)督機構。

10.工程：《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設永久工程。

11.合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。

12.經(jīng)濟支出：在施工中發(fā)生，經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。

13.費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。

15.開工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。

16.竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。

17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

18.施工現(xiàn)場：經(jīng)甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

19.書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。

20.不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協(xié)議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

22.質量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。

23.協(xié)議條款：結合具體工程，甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。

第二條合同文件及解釋順序1.合同文件應能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

（1）《協(xié)議條款》；

（2）《合同條件》；

（3）洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協(xié)議等文書；

（4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；

（5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

（6）標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求；

（7）構成合同一部分的其它文件。

2.當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。

第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律1.合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。

2.適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。

3.施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。

4.國內(nèi)沒有相應的標準、規(guī)范時，乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外標準、規(guī)范，應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。

5.規(guī)定、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

第四條圖紙1.甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)（包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。

2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。

3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費用。

4.乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。

5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復，按第七條第二款約定處理。

6.乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。

第二章雙方一般責任第五條甲方代表1.甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：

（1）甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。

（2）甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在24小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后2天內(nèi)不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

（3）甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小時內(nèi)仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。

2.實行社會監(jiān)理的工程，甲方應將總監(jiān)理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權范圍內(nèi)執(zhí)行職務。

3.甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內(nèi)的承諾）。

第六條乙方代表1.乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：

（1）乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

2.乙方代表易人，應提前7天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內(nèi)的承諾）。

第七條甲方工作1.甲方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：

（1）辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。

（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接到《協(xié)議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。

（3）開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道予以保養(yǎng)，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。

（4）向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準確。

（5）辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù)，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協(xié)議。

（6）將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。

（7）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。

（8）協(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。

（9）按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場，保證現(xiàn)場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。

（10）協(xié)調施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關系，及時處理有關問題。

2.甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。

3.甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應的費用。

第八條乙方工作1.乙方按照《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：

（1）在其設計資格證書允許的范圍內(nèi)，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經(jīng)甲方代表批準后使用。

（2）按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統(tǒng)計報表。

（3）按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任。

（4）按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。

（5）采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術、經(jīng)濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應由甲方會同乙方事先報請當?shù)卣嘘P部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。

（6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經(jīng)濟支出，在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。

（7）按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

（8）保證施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。

2.乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。

第三章施工組織設計和工期第九條進度計劃1.甲方在締結合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設計計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據(jù)以按電力建設工程施工技術管理的有關規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設計”（或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。

2.甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復，逾期未復，可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。

3.乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。

第十條延期開工1.乙方應按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內(nèi)作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。

2.乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。

3.乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。

第十一條暫停施工1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內(nèi)應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完成工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經(jīng)批準后繼續(xù)施工。

2.甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小時內(nèi)未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。

3.暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔經(jīng)濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。

第十二條工期延誤1.對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應順延。

（1）工程量變化或設計變更；

（2）一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

（3）合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。

2.乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。

第十三條工期提前1.施工中需要提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期何以提前?！疤崆翱⒐f(xié)議”應包括以下主要內(nèi)容：

（1）提前的時間；

（2）乙方采取的趕工措施；

（3）甲方為趕工提供的條件；

（4）趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔；

（5）提前竣工收益的分享。

2.乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內(nèi)給予批復，逾期未批復則視為其已批準。

第四章質量與驗收第十四條檢查和返工1.乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。

2.以上檢查合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

3.以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經(jīng)檢查檢驗為質量不合格，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

第十五條質量等級評定1.工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經(jīng)濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

2.工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

3.由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工，修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經(jīng)甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。

4.雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。

第十六條隱蔽工程和中間驗收1.需要進行中間驗收的工程或部位，在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。

2.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。

3.工程質量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

第十七條分部試運1.工程具備分部試運條件，應接電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后7日內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經(jīng)甲方代表批準。

2.乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加部分試運可書面委托他人全權代表，非發(fā)生第三十七條約定的情況不得推遲。

3.分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據(jù)。

4.由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后24小時內(nèi)提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。

5.甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時后試運記錄自行生效，甲方應予承認，乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關手續(xù)。

6.經(jīng)分部試運合格的設備和系統(tǒng)，由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。

7.分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的，均由甲方承擔。

8.由于設計、設備制造、操作不當?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給會后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。

第十八條驗收和重新檢驗1.單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收，通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。

2.甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收24小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。

3.無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。

第五章合同價款與支付第十九條合同價款及調整1.甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿后退還。

2.合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《關于基本建設工程實行竣工結算的具體規(guī)定》結算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調整。

建設工程施工施工合同第3篇甲方：_____

乙方：_____

甲方_______為興建________工程，接受了乙方_______對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議：

1、本協(xié)議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。

2、下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。

(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;

(2)合同協(xié)議書;

(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;

(4)合同專用條款;

(5)合同通用條款;

(6)中標通知書、投標書和招標書;

(7)與本合同有關的其他文件。

3、本合同總價款為人民幣____萬元。

4、本合同工程的施工期為__個月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。

5、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。

6、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。

7、本協(xié)議書正本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;副本__份，雙方各執(zhí)__份，當副本與正本不一致時，以正本為準。

甲方：_______乙方：_______

日期：_______日期：_______

建設工程施工施工合同第4篇1建設工程施工合同(GF—1999—0201)合同編號:字號中華人民共和國建設部國家工商行政管理局制定

目錄

第一部分協(xié)議書1

第二部分通用條款4

一、詞語定義及合同文件4

1.詞語定義4

2.合同文件及解釋順序5

3.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范6

4.圖紙7

二、雙方一般權利和義務7

5.工程師7

6.工程師的委派和指令8

7.項目經(jīng)理9

8.發(fā)包人工作9

9.承包人工作10

三、施工組織設計和工期11

10.進度計劃11

11.開工及延期開工11

12.暫停施工12

13.工期延誤12

14.工程竣工12

四、質量與檢驗13

15.工程質量13

16.檢查和返工13

17.隱蔽工程和中間驗收13

18.重新檢驗14

19.工程試車14

五、安全施工15

20.安全施工與檢查15

21.安全防護15

22.事故處理16

六、合同價款及支付16

23.合同價款及調整16

24.工程預付款171

25.工程量的確認17

26.工程款（進度款）支付17

七、材料設備供應18

27.發(fā)包人供應材料設備18

28.承包人采購材料設備19

八.工程變更19

29.工程設計變更19

30.其他變更20

31.確定變更價款20

九、竣工驗收與結算21

32.竣工驗收21

33.竣工結算21

34.質量保修22

十、違約、索賠和爭議23

35.違約23

36.索賠23

37.爭議24

十一、其他25

38.工程分包25

39.不可抗力25

40.保險26

41.擔保26

42.專利技術及特殊工藝26

43.文物和地下障礙物27

44.合同解除27

45.合同生效與終止28

46.合同份數(shù)28

47.補充條款28

第三部分專用條款29

一、詞語定義及合同文件29

2、合同文件及解釋順序29

3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范29

4、圖紙29

二、雙方一般權利和義務29

5、工程師29

2

7、項目經(jīng)理30

8、發(fā)包人工作30

9、承包人工作31

三、施工組織設計和工期31

10、進度計劃31

13、工期延誤32

四、質量與驗收32

17、隱蔽工程和中間驗收32

19、工程試車32

五、安全施工32

六、合同價款與支付32

23、合同價款及調整32

24、工程預付款33

25、工程量確認33

26、工程款（進度款）支付33

七、材料設備供應33

27、發(fā)包人供應材料設備33

28、承包人采購材料設備33

八、工程變更33

九、竣工驗收與結算34

32、竣工驗收34

33.竣工結算34

十、違約、索賠34

35、違約34

37、爭議34

十一、其他35

38、工程分包35

39、不可抗力35

40、保險35

41、擔保35

46、合同份數(shù)35

47、補充條款36

承包人承攬工程項目一覽表37

發(fā)包人供應材料設備一覽表38

建筑工程質量保修書393

建設工程施工施工合同第5篇發(fā)包人(全稱)：_________

承包人(全稱)：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

工程內(nèi)容：_________(群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表)

工程立項批準文號：_________

資金來源：_________

工程承包范圍

承包范圍：_________

合同工期

開工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期總日歷天數(shù)：_________

質量標準

工程質量標準：_________

合同價款

金額(大寫)：_________元(人民幣)￥：_________元

組成合同的文件組成本合同的文件包括：

(1)本合同協(xié)議書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附件

(4)本合同專用條款

(5)本合同通用條款

(6)標準、規(guī)范及有關技術文件

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等局面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內(nèi)承擔工程質量保修責任。

發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

合同生效

合同訂立時間：_________

合同訂立地點：_________

本合同雙方約定后生效。

發(fā)包人(蓋章)：_________承包人(蓋章)：_________

住所：_________住所：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

委托代表人(簽字)：_________委托代表人(簽字)：_________

電話：_________電話：_________

傳真：_________傳真：_________

開戶銀行：_________開戶銀行：_________

帳號：_________帳號：_________

郵政編碼：_________郵政編碼：_________

建設工程施工施工合同第6篇甲方：______________________________________

乙方(施工責任方)：_______________________

甲方承建之________________，現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

一、工程內(nèi)容

按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容，具體為：____站、____區(qū)間交通設施部分工程。

二、方式

甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。

三、組織領導

1、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。

2、乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。

3、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

四、雙方責任

1、甲方責任：

(1)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。

(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。

(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。

2、乙方責任：

(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。

(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。

(3)工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。

(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。

(5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。

(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。

(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。

(9)乙方不得將依據(jù)本責任書取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。

(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。

五、工程質量及驗收標準

工程質量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

六、工期

乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。

七、付款方法

(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內(nèi)按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。

(2)質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據(jù)實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知________日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。

八、其它

(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。

(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。

九、其他

甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。

本責任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

甲方：________________乙方(施工責任方)：______

代表：________________代表：____________________

經(jīng)辦人：______________施工責任人：______________

________年____月____日________年______月______日

建設工程施工施工合同第7篇發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發(fā)布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規(guī)，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協(xié)商簽訂合同，共同信守。

第一條、工程事項

工程名稱：_______________________________________

工程地點：_______________________________________

工程內(nèi)容：_______________________________________

工程開竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。

第二條、工程承包范圍

承包范圍:乙方包工，包料。

第三條、發(fā)包人工作

甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。

第四條、承包人的權利和義務

按照協(xié)議約定進入現(xiàn)場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。

施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。

乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協(xié)商。

第五條、工程造價和結算

工程總價：大寫_________________________________

結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元

工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。

工程結束三天內(nèi)為工程驗收期，逾期視為工程合格。

第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣;地震、洪水等天災。

發(fā)包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。

第七條、違約責任

除國家法律法規(guī)政策明確規(guī)定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。

甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

第八條、爭議解決方式

本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

第九條、其他

協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效應。

第十條、合同份數(shù)及生效日期

本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

___年__月___日

建設工程施工施工合同第8篇發(fā)包人（以下簡稱甲方）：

統(tǒng)一社會信用代碼：

通訊地址：

風險提示：

對于承包方的主體資格審查應從有無企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、是否具有與所承包工程相適應的資質證書等方面。最好是具有相應施工資質的公司主體。如果承包方是個人，存在以下風險：

1、本合同可能被認定無效；建議發(fā)包給有資質的單位；

2、對方所雇傭的工人發(fā)生工傷，對方直接攜款跑路，我方可能被要求承擔賠償責任；建議讓對方給工人購買意外險承包人（以下簡稱乙方）：統(tǒng)一社會信用代碼：通訊地址：甲乙雙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，結合本工程施工具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就__________工程施工事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。

一、工程概況

1、工程名稱：_________________________________________

2、工程地點：_________________________________________

3、工程內(nèi)容：_________________________________________

4、工程范圍：_________________________________________風險提示：

明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間完成工程，發(fā)包方也可以據(jù)此要求承包方承擔違約責任。

另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發(fā)包方應當對可能出現(xiàn)工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定，比如增加建設項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發(fā)生訴訟時無據(jù)可查。

5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。

6、承包方式：

應當在合同中明確約定結算時間，以及明確約定拖延結算的違約責任，這樣不僅促使發(fā)包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款，同時也促使施工方積極完成工程，當出現(xiàn)發(fā)包方拖延結算、克扣工程款等問題的時候，走向訴訟維權的時候，合同約定也可以成為呈堂供證。

二、工程結算和支付

1、結算工程量的核實確認，按圖紙設計量并能同業(yè)主結算的工程量為依據(jù)，臨時工程以方案量并參照測量收方量為結算的依據(jù)。

2、乙方應在每月____日前按甲方規(guī)定的報表上報，甲方向業(yè)主辦理完畢工程結算手續(xù)后____日內(nèi)向乙方辦理工程價款結算。

3、本合同外因設計變更或業(yè)主（或監(jiān)理）原因而對新增項目的工程量與新增單價（或費用）在業(yè)主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結算，最終的計量和結算以業(yè)主（或監(jiān)理）的正式批復為準。

4、設計修改的新增項目如本合同內(nèi)有相應單價的執(zhí)行此單價結算，無相應單價的雙方在施工前協(xié)商簽訂補充單價。

5、甲方按業(yè)主所結工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。

6、工程結算支付采用銀行轉賬方式，乙方必須提供正規(guī)的發(fā)票。

7、當工程結算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結算（扣除質保金）后在__________。天內(nèi)甲方支付乙方。

8、本合同工程質保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗收合格，業(yè)主支付給甲方工程質保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質保期內(nèi)出現(xiàn)質量問題的修復費用應扣除）。

三、工程進度

1、乙方應按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程，工期自甲方開工令下達之日算起。

2、不論何種原因造成施工進度滯后，乙方均應按甲方的指示，采取有效措施趕上進度。趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃

3、乙方應按照本合同協(xié)議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任及相應費用。

4、工程暫停施工后，乙方應與甲方協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當工程具備復工條件時，乙方應在指定的期限內(nèi)復工，若乙方無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。

5、由于自然條件影響或業(yè)主原因導致的工程停工、工期拖延等造成的經(jīng)濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權就此向甲方索賠。

6、工程實施期間不可避免的會出現(xiàn)窩工、停工現(xiàn)象，除甲方調劑工作面以外所發(fā)生的窩工與停工的費用一律不予補償。

四、工程質量標準及驗收

1、乙方必須按照國家有關施工驗收規(guī)范、設計圖紙及有關設計通知、主合同中的質量要求及甲方質量體系要求控制質量，接受甲方、監(jiān)理、業(yè)主對質量監(jiān)視、檢查、控制。

2、乙方應配備專職的質量檢查人員，建立完善的'質量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質量檢查及驗收工作。

3、乙方應對其所承擔工程項目的施工質量負全責，如發(fā)生質量事故，應在__________小時內(nèi)報告甲方，對施工質量缺陷負責返工并承擔相關費用;對不合格產(chǎn)品，甲方有權要求乙方予以返工并承擔由此造成的經(jīng)濟損失和工期延誤;不符合質量要求的工程項目，甲方不予計量與結算。

4、乙方應嚴格按甲方的施工過程質量驗收程序要求進行全過程的質量檢查、驗收。產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后可轉入下道工序。

5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。

6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內(nèi)，乙方應按照監(jiān)理、業(yè)主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。

7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復相應缺陷并承擔由此發(fā)生的費用和相應的質量責任。

8、本合同工程缺陷責任期為________年，缺陷責任期內(nèi)的缺陷修復由乙方負責，并承擔相關費用；若乙方未能及時修復責任期內(nèi)的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復，所發(fā)生的費用按實際發(fā)生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質保金不予退還。

五、施工安全

1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內(nèi)的施工安全負全責；發(fā)生安全事故（包括險情安全事故）應立即報告甲方。

2、因乙方責任發(fā)生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經(jīng)濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。

3、甲方統(tǒng)一監(jiān)管本工程的文明施工，負責管理和協(xié)調全工地的治安保衛(wèi)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等有關文明施工事項，乙方應積極做好本合同施工范圍內(nèi)的文明、環(huán)保工作。

4、乙方在其施工場地內(nèi)發(fā)現(xiàn)文物，應采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。

六、施工材料、設備

1、乙方應按合同要求組織施工設備，按實際需要向甲方提供入場施工設備清單（含入場時間），并按甲方現(xiàn)場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區(qū)域和亂停亂放。

2、乙方入場施工設備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發(fā)現(xiàn)乙方使用的施工設備因完好率低下或數(shù)量不足等原因影響工程進度、質量時，有權要求乙方增加或更換施工設備，乙方應予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。

3、乙方施工設備未經(jīng)甲方批準不得擅自離開現(xiàn)場，否則按違約處理。

4、乙方施工設備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設備由甲方強制乙方購買相應保險。

七、履約保證金

在本合同簽訂前乙方應向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務履約完成后無息退還剩余款項。

八、雙方職責

1、甲方職責

（1）甲方應負責做好本合同工程的現(xiàn)場施工協(xié)調和組織策劃及工程竣工驗收。

（2）甲方負責及時向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D發(fā)設計、監(jiān)理文件和施工指示，并對施工進行技術指導（含技術交底）。

（3）甲方按主合同的總體進度計劃及監(jiān)理批復的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。

（4）甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監(jiān)督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現(xiàn)滯后、工程質量出現(xiàn)嚴重問題、施工安全出現(xiàn)嚴重隱患時，甲方有權責令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達不到甲方要求時，甲方有權調整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關費用、損失由乙方承擔。

（5）甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產(chǎn)險和必要的第三者責任險。

2、乙方職責

（1）乙方應服從甲方、監(jiān)理的統(tǒng)一指揮和調度，按照本合同約定對進度、質量、安全等負責。

（2）乙方不得轉讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。

（3）乙方合同工程完工后應及時對施工現(xiàn)場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現(xiàn)場構筑物及其他設施，如發(fā)生損壞，應負責修復或賠償。

（4）乙方應加強對本單位職工的思想教育，規(guī)范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發(fā)生違法違紀事件，做好環(huán)境保護工作，遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)，生產(chǎn)中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應按有關規(guī)定處理。

（5）乙方應負責已完合同工程移交前的維護。

九、違約責任

1、若乙方將本合同項目另行轉包或再分包，甲方有權直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。

2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計取違約金。

3、若乙方原因造成主合同規(guī)定的其他違約事項（簽訂分包合同應明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關損失。

4、本合同未規(guī)定的違約責任，按甲方與業(yè)主簽訂的主合同違約責任規(guī)定處理。

5、乙方應及時發(fā)放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。

十、爭議解決

甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧，雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

2、本合同經(jīng)雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價款結清后自然失效。

3、本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等效力。

甲方（蓋章）：

簽約日期：

乙方（蓋章）：

簽約日期：

建設工程施工施工合同第9篇工程項目名稱：wto研究中心樓和外籍教師招待所

委托人：上海__x學院

管理人：上海__x咨詢有限公司

簽定地點：上海市

簽訂日期：年月日

委托人上海對外貿(mào)易學院與項目管理人上海建科建設監(jiān)理咨詢有限公司經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、委托人委托管理人管理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：

工程名稱：wto研究中心樓和外籍教師招待所

工程地點：古北路620號

工程規(guī)模：建筑面積8，000平方米

總投資：1，256萬元人民幣

二、項目管理服務內(nèi)容：

1、前期管理：

①辦理建設工程規(guī)劃許可證;

②負責項目各個階段可研性報告、設計文件的申報、審批、發(fā)放手續(xù)，并辦理相關的施工許可證;

③配合學校做好設計、施工、監(jiān)理等招標的監(jiān)督、協(xié)調，并提供相關服務;

④協(xié)助學校進行設計工作的協(xié)調，提供優(yōu)化建議，使其成果符合學校要求;

⑤協(xié)助學校對施工單位、主要設備供貨單位進行資質審查和能力考察;

⑥項目的其他前期管理工作;

2、全過程項目協(xié)調

①編制項目管理的工作內(nèi)容和控制方法;

②負責投資監(jiān)理、工程監(jiān)理的月報季度年度的工作報表報告的編寫整理和分析工作;

③負責協(xié)調投資監(jiān)理工程監(jiān)理之間的工作;

④其他項目管理工作。

3、合同管理

①負責施工監(jiān)理及咨詢等合同的起草修訂和初步審查;

②負責合同之條款費用和付款方式的初步審核;

③負責所有合同履行合同相關義務和權利的行使;

④負責合同糾紛的處理;

⑤負責與本項目有關的合同管理工作。

4、后期管理：

①負責組織工程竣工驗收

②負責檢查、督促工程監(jiān)理單位對竣工圖、竣工資料及時審核;

③負責各配套專業(yè)部門、職能部門和物業(yè)使用部門驗收手續(xù)的辦理;

④負責本工程項目的竣工決算事宜并配合做好項目審計工作;

⑤負責項目文檔、影像等資料的編寫、整理、編冊，以及向有關部門的移交;

⑥負責工程項目使用說明書的編制;

⑦負責項目的固定資產(chǎn)的登記、造冊，以及清單與實物的移交;

⑧其他有關的后期管理工作。

三、下列文件均為本合同的組成部分：

1、項目管理建議書(投標書);

2、本合同標準條件;

3、本合同專用條件;

4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。

四、管理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的項目管理業(yè)務。未經(jīng)委托人書面許可，管理人不得將本合同項下的任何權利、義務轉讓給第三方。

五、委托人向管理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向管理人支付報酬。

六、項目管理費用

1、計算依據(jù)

①根據(jù)財政部《基礎建設財務管理若干規(guī)定》和上海市財政局《上海市地方國有建設單位若干財務問題補充規(guī)定》等有關規(guī)定;

②借鑒浦東新區(qū)財政局的浦財城(_)11號文《浦東新區(qū)政府投資項目代理建設單位管理費計取標準的若干規(guī)定》，計算本項目的管理費。

2、建安投資額及管理費費率

建筑安裝工程投資額(暫估)1256萬元，管理費費率3%，管理費用為萬元：(大寫：人民幣叁拾柒萬陸千捌佰元)。若建安工程造價出現(xiàn)調整(上下浮動超過20%的，則增減部分的項目管理費用及費率由雙方另行協(xié)商確定。但雙方另行協(xié)商確定的項目管理費率最高不得超過3%)。

3、支付方式

①合同簽訂后七天內(nèi)預付管理費20%;

②管理費支付按批準的工程月度已完工作量比例計算;

③支付時間：按月支付;

④委托人同意按以下的計算方法、支付時間與金額，支付附加工作報酬和額外工作報酬：(報酬=附加工作日數(shù)﹡200元/人日)。

七、履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成立的，由工程所在地人民法院管轄。

本合同自年月日開始實施，至年月日完成。

本合同一式陸份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)叁份。

委托人：(簽章)委托人：(簽章)

住所：住所：

法定代表人：(簽章)法定代表人：(簽章)

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵編：郵編：

電話：電話：

本合同簽訂于年月日

建設工程施工施工合同第10篇發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實業(yè)總公司。

承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。

第一條合同依據(jù)

本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。

第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容

一、工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、工程地點:xx嶺110kv變電所內(nèi)。

三、工程范圍及內(nèi)容:

1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條承包方式

本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發(fā)的(關于發(fā)布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(XX年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(XX)43、44號文件：其它相關費用依據(jù)其它相關資料計算。

第四條工程價款支付及結算方式

1.該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。

2.預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。

3.結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。

第五條工程質量標準、驗收和保修條件

本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

第六條雙方協(xié)作事項

甲方負責：

一：甲方應協(xié)調好該工程與有關單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。

二:甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第七條違約責任

按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。

第八條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式

如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第九條施工工期

本工程年月日前完工。

第十條工程承包方式

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第十一條安全責任

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十二條工程造價

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

第十三條合同份數(shù)

本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。

第十四條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。

甲方：(公章)乙方：

負責人：(簽章)負責人：(簽章)

日期：年月日日期：年月日

建設工程施工施工合同第11篇發(fā)包方（甲方）：___________________________

承包方（乙方）：___________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條工程項目

（一）工程名稱：___________________________。

（二）工程地點：___________________________。

（三）工程內(nèi)容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。

（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：_________。

（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。

（六）承包方式：___________________________。

第二條工程造價（預算或概算）

人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。

工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內(nèi)審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。

第三條工期

（一）按定標規(guī)定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內(nèi)起計，并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。

（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據(jù)變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。

第四條工程質量標準和保修期

（一）工程質量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范______________。

（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

第五條材料設備供應

（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。

（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。

（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。

（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_____________________。

（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備