版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
第4頁共4頁承攬合同范本經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。一、甲方提供原料情況:品(材料)名:規(guī)格型號:單位:數(shù)量:單價:金額:交貨日期:超欠幅度%:供應(yīng)辦法:二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):2.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:3.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):4.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):5.貨款共計(jì)人民幣(大寫):6.結(jié)算辦法及期限:7.其他:三、違約責(zé)任:第一點(diǎn):甲方的違約責(zé)任(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。(8)其他。第二點(diǎn):乙方承擔(dān)的違約責(zé)任(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。(8)其他:本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫執(zhí)顚懗袛埛椒ǘù砣耍篲____法定代表人:_____電話:填寫定作方辦公電話:_____電話:_____:填寫承攬方辦公電話地址:填寫定作方住所地址:填寫承攬方住所開戶銀行:填寫定作方開戶銀行:_____開戶銀行:_____:填寫承攬方開戶銀行賬號:填寫定作方賬號賬號:填寫承攬方賬號承攬合同范本(二)簽訂合同單位:_____(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:產(chǎn)品名型號規(guī)單數(shù)單價總價金額交貨日期及數(shù)量稱模位量(元十萬千百十元角分合計(jì)人民幣(大寫)2.交貨辦法:(1)交貨地點(diǎn):_____(2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。5.附則:(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失。(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。(5)貨物運(yùn)達(dá)站_____(6)收貨人_____(7)合同糾紛的處理_____甲及代表人:(簽字蓋章)乙及代表人:(簽字蓋章)開戶銀行:_____開戶銀行:_____帳號:_____帳號:_____電話:_____電話:_____簽訂日期:____年____月____日承攬合同范本(三)訂立合同雙方:定作人:(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:定作人承辦單位:聯(lián)絡(luò)人:聯(lián)系電話:定作人機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:承攬方承攬裝飾郵政樓外墻工程合同合同編號:訂立合同雙方:定作人:(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:定作人承辦單位:聯(lián)絡(luò)人:聯(lián)系電話:定作人機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:承攬方:(以下簡稱乙方)承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:承攬方營業(yè)執(zhí)照:施工資質(zhì):承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理:手機(jī):承攬方機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:第一條標(biāo)的本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為:_____元。第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣____元)序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計(jì)123注:以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費(fèi),grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:);5、工程造價:本工程總造價按乙方于____年____月____日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實(shí)際工程量決算。第四條工程期限與保障責(zé)任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。第五條甲方責(zé)任1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;2、提供施工用雙排腳手架;3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗(yàn)收。第六條乙方責(zé)任1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。第七條工程付款及結(jié)算方式1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計(jì)算工程量,據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價款;2、乙方帶料進(jìn)場開始施工日內(nèi),甲方撥付工程總價____%的工程款;3、乙方安裝完成,驗(yàn)收報告簽之日起日內(nèi),再撥付工程總價____%;4、工程質(zhì)保金為工程總價____%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于____年____月____日付清。第八條施工及竣工驗(yàn)收1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗(yàn)收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方服務(wù)承諾1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少于____年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換grc裝飾件,兩年內(nèi)免費(fèi)維修,超過兩年維修只收取材料費(fèi),維修保證24小時趕到現(xiàn)場;2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費(fèi)。第十條雙方違約責(zé)任1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付元的違約金。3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。第十一條糾紛的處理當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。第十二條附則、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽蓋章之日起生效。2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。甲方甲方:_____乙方:_____簽約人:_____簽約人:_____簽約地點(diǎn):_____簽約日期:_________年____月____日工人日報社印刷廠加工承攬合同案原告工人日報社印刷廠(以下簡稱印刷廠)訴被告都市生活周刊社(以下簡稱周刊社)加工承攬合同糾紛一案,本院受理后,依法由代理審判員尚源獨(dú)任審判,公開開庭進(jìn)行了審理。原告印刷廠的委托代理人李思慈、孫靖,被告周刊社的委托代理人王永和、劉寶萬均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告印刷廠訴稱,我方依據(jù)與被告簽訂的協(xié)議為被告印刷《都市生活》周刊,至____年____月,被告尚欠我方印刷費(fèi)____元。故起訴要求被告立即給付我方欠款____元及違約金,并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。為支持其訴訟主張,原告提供了其與被告簽訂的承印協(xié)議書、印數(shù)明細(xì)單、鐵路貨運(yùn)憑證、被告的欠款證明加以佐證。被告周刊社辯稱,我方承認(rèn)欠原告印刷費(fèi),但原告印刷費(fèi)計(jì)算的數(shù)量及金額有誤,且我方對原告所述我方已付款的情況亦有異議。故不同意原告的訴訟請求。針對以上抗辯事由,被告出具了其向原告付款的憑證及雙方于____年____月____日簽訂的協(xié)議書予以證明。經(jīng)審理查明,____年____月____日,原、被告雙方簽訂了一份承印《都市生活》協(xié)議書。協(xié)議約定,被告出版的《都市生活》部分委托原告負(fù)責(zé)印刷;被告應(yīng)將印數(shù)通知單于開印前送交原告生產(chǎn)科;每月日至____日結(jié)算上月承印費(fèi)用;原告按被告要求按時完成印刷計(jì)劃;每周報紙出版后第二天,原告將全部膠片退還被告;每期四開八版彩印,四開十六版黑白印刷并騎馬訂裝,每份按人民幣____元計(jì)算,四開十六版黑白版如遇套紅時,套紅費(fèi)用另計(jì);捆報為____元/捆,每捆1份報紙;協(xié)議自____年____月____日起至____年月____日有效。該協(xié)議簽訂后,雙方各自履行。____年____月____日,原、被告又簽訂了一份承印《都市生活》協(xié)議書。該協(xié)議與雙方____年____月____日所簽的協(xié)議相比,只是就印刷工價的核算的問題進(jìn)行了變動。改為:24版全彩色版每份____元,32版全彩色版為____元(以上所指彩色版均為一面彩色一面黑白,每份單價不含裝訂費(fèi)。裝訂加放按____‰計(jì)算,此項(xiàng)費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)),黑白版如遇套紅時,套紅費(fèi)用另計(jì)。捆報為____元/捆,每5對開張為一捆。該協(xié)議被告方由其時任社長李忠年簽。庭審中,被告稱該協(xié)議未加蓋其公章,系無效協(xié)議。____年____月____日,被告向原告出具了一份欠款證明,載明:截止____年____月底,我社只付貴廠印刷費(fèi)____萬元整,尚欠____元。____月份印刷費(fèi)用按____元/份結(jié)算,____月起按雙方擬定合同執(zhí)行。該欠款證明同時注明,第9期雙方印數(shù)有差異,核實(shí)后按上述價格計(jì)算。庭審中,原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印數(shù)及印刷費(fèi)的明細(xì)單,該明細(xì)單記載被告共欠原告印刷費(fèi)____元。對此明細(xì)單被告表示了異議,并稱____年____月以后的印刷費(fèi)應(yīng)按雙方于____年____月____日所簽的協(xié)議執(zhí)行,即每份____元;關(guān)于印數(shù)問題,被告則表示沒有大的爭議,只是原告在計(jì)算時未將破損及殘次的報紙扣除,但其又未能提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應(yīng)證據(jù)。關(guān)于被告付款情況,原告稱被告在給其出具欠款證明后分別于____年____月____日、____月____日分兩次共付款____萬元。被告則稱其除于以上兩次付款____萬元外,還在____年____月____日付款萬元、____年____月____日付款萬元,共計(jì)向原告支付印刷費(fèi)____萬元。對此原告解釋為被告____年____月____日所付的萬元系其出具欠款證明時給的,該萬元是被告在欠款證明中所寫的已付____萬元中的一部分;而____年____月____日被告則未付過款。庭審中,被告未就其在出具欠款證明后共付給原告____萬元之說提供相應(yīng)證據(jù)。上述事實(shí),有原告提供的其與被告簽訂承印協(xié)議書、印數(shù)明細(xì)單、鐵路貨運(yùn)憑證、被告的欠款證明,被告提供的承印協(xié)議書、付款憑證及雙方當(dāng)事人的陳述在案佐證。本院認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)遵循誠實(shí)信用之原則。本案原、被告間的印刷協(xié)議符合法律規(guī)定,依法有效,雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行。被告在收到原告承印的報紙后,未及時結(jié)清款項(xiàng),以致釀成糾紛,對此應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并應(yīng)立即給付尚欠原告印刷費(fèi)。原、被告雙方于____年____月____日簽訂的協(xié)議對印刷的價格進(jìn)行了變動,而被告時任社長在該協(xié)議上簽,故協(xié)議有效,雙方應(yīng)按變動后的價格結(jié)算。被告稱印刷費(fèi)價格應(yīng)按____年____月____日的協(xié)議結(jié)算及____年____月____日的協(xié)議無效之說,顯系不妥,本院不予支持。關(guān)于被告對印數(shù)所表示的異議,因其未提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應(yīng)證據(jù),且其對原告所述印數(shù)亦表示無大的爭執(zhí),故本院對原告提供的印數(shù)予以確認(rèn)。至于被告稱其于出具欠款證明后支付原告____萬元一節(jié),按此說,被告總計(jì)向原告付款的數(shù)額應(yīng)為____萬元,但被告未能提供與此相應(yīng)的合法的付款憑據(jù),故本院對此不予采信。原告要求被告承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任之訴訟請求,于法不悖,本院予以支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十一條之規(guī)定,判決如下:被告都市生活周刊社于本判決生效后十日內(nèi)給付原告工人日報社印刷廠加工費(fèi)五十二萬零四百一十四元三角八分及違約金(違約金自一九九九年九月三十日起至付款之日,按中國人民銀行逾期付款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。案件受理費(fèi)一萬四千二百五十元,由被告都市生活周刊社負(fù)擔(dān)(于本判決生效后七日內(nèi)交納)。如不服本判決,可于判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,并交納上訴案件受理費(fèi)一萬四千二百五十元,上訴于北京市第二中級人民法院。在上訴期滿后____日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動撤回上訴處理。承攬合同:日常保潔合同書承攬合同:日常保潔合同書甲方:乙方:本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等互利等價有償?shù)脑瓌t,特訂立如下合同:一、合同的宗旨及原則本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等協(xié)商等價有償?shù)脑瓌t,就乙方對提供日常保潔服務(wù),協(xié)商如下:二、合同的范圍本合同規(guī)定的服務(wù)范圍、作業(yè)內(nèi)容及清掃周期以《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書》為準(zhǔn)。三、合同履行期限:本合同自____年____月____日起至____年____月____日止四、合同雙方的責(zé)任(一)甲方責(zé)任1.按合同約定向乙方支付保潔服務(wù)費(fèi)。2.無償為乙方提供保潔用水、電。3.對乙方保潔質(zhì)量應(yīng)及時監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求乙方返工,直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.教育有關(guān)人員遵守區(qū)內(nèi)保潔制度,共同維護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)境,愛護(hù)園內(nèi)設(shè)施。5.為乙方提供必要的物料倉庫、辦公用房及辦公電話一部(注:電話費(fèi)由乙方支付)6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與園內(nèi)客戶間的關(guān)系。7.負(fù)責(zé)向乙方提供園內(nèi)客戶有保潔要求的有償特約服務(wù)信息。8.積極采納乙方在園內(nèi)保潔方面的合理化建議,協(xié)助乙方處理有關(guān)投訴。9.甲方應(yīng)提前三天以書面形式通知乙方進(jìn)駐現(xiàn)場。.甲方有責(zé)任代乙方向客戶開局有償特約服務(wù)發(fā)票和收據(jù)(發(fā)票和收據(jù)由乙方提供)(二)乙方責(zé)任1.乙方收到甲方進(jìn)駐現(xiàn)場的書面通知后,要積極做好準(zhǔn)備,準(zhǔn)時進(jìn)駐現(xiàn)場。2.乙方在甲方設(shè)立作業(yè)所。作業(yè)所在業(yè)務(wù)上受乙方和甲方雙重領(lǐng)導(dǎo)。3.認(rèn)真完成《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的作業(yè)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),確保衛(wèi)生質(zhì)量,達(dá)到客戶滿意。4.乙方在內(nèi)服務(wù)人員不少于人,非內(nèi)公共區(qū)域內(nèi)日常保潔工作(如:有償特約服務(wù))由乙方從公司總部另調(diào)人員完成,并保證各項(xiàng)工作質(zhì)量。5.乙方人員要統(tǒng)一著裝,衣帽整潔,佩帶本公司名牌,進(jìn)入工作現(xiàn)場的出入證由甲方配發(fā),遵守甲方各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度,乙方不得在甲方服務(wù)區(qū)域內(nèi)未經(jīng)甲方同意擅自承攬業(yè)務(wù)。6.乙方員工在工作期間不得隨意離開工作崗位,若乙方主管負(fù)責(zé)人不在作業(yè)現(xiàn)場,乙方臨時負(fù)責(zé)人應(yīng)接受甲方主管保潔負(fù)責(zé)人的監(jiān)督指導(dǎo),并按甲方的保潔工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。7.乙方派出一名主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常保潔工作質(zhì)量檢查和保潔工作緊急情況的處理,并于每月____日之前將當(dāng)月保潔工作總結(jié)和下月保潔工作計(jì)劃以書面形式報告甲方。8.乙方員工在工作期間發(fā)生工傷事故全部費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方用供應(yīng)簽訂勞動合同,并辦理各種用功手續(xù),如因用工不當(dāng),給甲方造成損失由乙方承擔(dān)。9.乙方在承包的保潔工作范圍內(nèi),甲方如因保潔工作未達(dá)到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),被有關(guān)社會職能部門(環(huán)衛(wèi)、城管等)進(jìn)行處罰的罰款由乙方承擔(dān)。.乙方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際上經(jīng)過限期整改可以達(dá)到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的),經(jīng)甲方兩次口頭警告通知,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),將以書面形式通知乙方,每發(fā)出一次書面通知,甲方將扣除乙方當(dāng)月保潔服務(wù)費(fèi)的____%____%..乙方教育員工愛護(hù)區(qū)內(nèi)建筑物及室內(nèi)外各種設(shè)施,注意節(jié)水節(jié)電。.由于乙方在日常保潔工作中不慎給甲方設(shè)施、材料及甲方客戶、物品造成損失,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。.乙方作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和具有專業(yè)知識人員承擔(dān)。.乙方作業(yè)應(yīng)遵守甲方規(guī)定的時間要求,如有變更,雙方協(xié)商解決。.乙方在作業(yè)中應(yīng)嚴(yán)格要求工作人員,做好各種防護(hù)措施,不得擅自挪用甲方的物品。要加強(qiáng)管理,安全生產(chǎn)。.乙方為保證施工質(zhì)量,須根據(jù)不同材質(zhì),采用相適應(yīng)的清潔原料和操作方法。.乙方負(fù)責(zé)提供保潔所需的各種機(jī)械、設(shè)備、工具、材料、藥劑和客用品(如:大、小垃圾袋、衛(wèi)生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)五、合同總價本合同月總金額為人民幣____元整。六、付款方式1.甲方在合同生效后,如未發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題,以轉(zhuǎn)賬支票方式于每月日前(如遇休息日或節(jié)假日,付款日期順延)全額向乙方支付當(dāng)月的日常保潔服務(wù)費(fèi)人民幣____元整。如發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題,甲方按照月保潔費(fèi)的%先行扣款,然后雙方協(xié)商。2.甲方于每月日(如遇休息日或節(jié)假日,付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約服務(wù)費(fèi)用的____%;扣除的____%作為甲方應(yīng)收的管理費(fèi)。七、合同變更與終止1.合同的變更與提前終止必須采用書面形式。2.本合同規(guī)定的履行期限屆滿,合同自動終止裝飾裝修工程承攬合同范本承攬合同的承攬人可以是一人,也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時,數(shù)個承攬人即為共同承攬人,如無相反約定,共同承攬人對定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。工程裝修承攬合同范本委托單位(甲方):承攬單位(乙方):為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱:________________________________________。2.工程地點(diǎn):________________________________________。3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。4.工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式:承包人包工、包料;承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第種方式提供:發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi)).6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價計(jì)圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。三、甲方工作1、開工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。四、乙方工作1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。六、工程款付款方式如下表:付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天____%施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)____%竣工驗(yàn)收一個月后七、違約責(zé)任:1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。九、其他:1、本合同一式____份,2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方):承攬單位(乙方):代表人:_____代表人:_____日期:_____日期:_____地址:_____地址:_____電話:_____電話:_____傳真:_____傳真:_____承攬合同范本(四)酒吧裝修工程承攬合同書發(fā)包方(簽章)(以下稱甲方)地址:聯(lián)系電話:承包方(簽章)(以下稱乙方)地址:聯(lián)系電話:乙方承包甲方(_____)裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:第一條:工程概況工程地點(diǎn):工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;承包方式:乙方包工包料;工程造價:總承包價人民幣(大寫)元施工工期:本工程暫定自____年____月____日開工,于____年____月____日竣工,總工期為日歷天;另質(zhì)保期限為個月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。第二條:施工圖紙等2.1甲方進(jìn)行設(shè)計(jì),并向乙方提供施工方案、施工說明。第三條:工程變更和終止3.1工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。3.2工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3)乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;(3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;(4)本合同履行期限屆滿自行終止;(5)本合同依法解除。第四條:工期延誤4.1以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。4.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。4.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。5.4乙方應(yīng)于本合同簽訂后____日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。5.5乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用;5.6乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;5.7乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;5.9甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式6.1本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度,按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認(rèn)。6.2在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用,雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì),不在總承包價范圍內(nèi);6.3工程款支付方式(1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預(yù)付款;(2)工程施工進(jìn)行至50%時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的____日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進(jìn)度款;(3)工程施工進(jìn)行至80%時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的____日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進(jìn)度款;(3)本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價的18%;(4)剩余工程總造價的2%做為質(zhì)保金,待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,如無質(zhì)量問題,由乙方書面向甲方申請支付。(5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:_____,賬戶:_____,賬號:_____,如銀行賬戶信息有變更,應(yīng)及時書面通知甲方第七條:工程驗(yàn)收和工程保修7.1工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應(yīng)自接到通后2天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù),填寫工程驗(yàn)收單,不得無故拖延。(驗(yàn)收時應(yīng)以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。)如2天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過。7.2本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。7.3下列情況不屬于本合同保修范圍(1)因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。(2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))7.4保修期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),且必須在合理時限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。第八條:違約責(zé)任8.1本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。8.2乙方不按圖紙施工,偷換材料、拒絕整改意見等造成裝修質(zhì)量下降,甲方有權(quán)責(zé)令乙方立即整改,由此造成工期延誤的,按裝修總額每日罰付3%;如還造成甲方額外損失的,另行賠償;8.3如由于任何一方原因?qū)е马?xiàng)目實(shí)施中使守約方受第三方追索或主張權(quán)利的,由該方單獨(dú)承擔(dān)法律責(zé)任,與其他方無關(guān)。8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的,按工程總造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。8.5因任一方違反本合同約定,導(dǎo)致對方遭受損失或使得本合同目的無法實(shí)現(xiàn),違約方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第九條合同爭議解決方式9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;各方對爭議協(xié)商不成時,任何一方均可在本合同裝修的房產(chǎn)所在地法院提起訴訟。第十條其他約定事項(xiàng)10.1本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙兩方協(xié)商后另行約定并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議系本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。本合同內(nèi)容與補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容有沖突的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議沒有約定的,仍以本合同約定為準(zhǔn)。10.4本合同的附件(經(jīng)甲方書面確定后的施工圖紙、施工說明、工程報價單及階段裝修施工報告)作為合同的重要組成部分,與本合同具有同等效力。10.3本合同經(jīng)甲、乙方法定代表人簽署并加蓋公章后生效。10.4本合同正本一式肆份,甲、乙兩方各執(zhí)貳份。甲方(蓋章)法定代表人委托代理人____年____月____日乙方(蓋章)法定代表人委托代理人____年____月____日酒吧裝修合同的范本21、工程名稱:_____酒店改造工程2、工程內(nèi)容:_____酒店改造及檢修3、承包范圍:_____兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應(yīng)光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導(dǎo)靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。4、承包方式:包工包料5、工期:年____月____日____年____月____日第一條、工程價款與支付1、合同價款的確定依據(jù)現(xiàn)行國家、省、市有關(guān)文件及“工程預(yù)算書”定額執(zhí)行。2、本工程價款計(jì)算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預(yù)付款,工程完工支付25%,其余的50%為質(zhì)量保證金,保修期滿無質(zhì)量問題后支付。第二條、工程質(zhì)量1、工程質(zhì)量必須達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件,經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。2、工程施工必須按照施工圖來進(jìn)行,必須達(dá)到效果圖的標(biāo)準(zhǔn),完工后達(dá)到甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。3、工程質(zhì)量達(dá)不到上述要求時,乙方負(fù)責(zé)無償返修,直至達(dá)到要求,同時承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費(fèi)用損失,并按法定違約金標(biāo)準(zhǔn)(1%)按日支付違約金。第三條:雙方的責(zé)任1、甲方責(zé)任:1.1、會審施工圖紙。1.2、提供具備施工條件的施工場地。1.3、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延,由此發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。2、乙方責(zé)任:2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、資質(zhì)證明及工程進(jìn)度、材料設(shè)備計(jì)劃等施工必備手續(xù)。2.2、施工過程使用的水、電、汽費(fèi)用由乙方承擔(dān)。2.3、乙方必須使用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問題,無論是否超過保修期,乙方均負(fù)責(zé)賠償直接和間接損失。2.4、乙方負(fù)責(zé)施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負(fù)全部責(zé)任。2.5、合同生效一周內(nèi)乙方必須進(jìn)入現(xiàn)場施工,如逾期未進(jìn)入現(xiàn)場施工,甲方有權(quán)單方終止合同,乙方返還預(yù)付款并按法定標(biāo)準(zhǔn)(1%)支付違約金。2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔(dān)。第四條:竣工驗(yàn)收與保修1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗(yàn)收報告。甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2、工程竣工驗(yàn)收后,按照國家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi),工程保修期為一年。第五條:爭議的處理雙方因合同發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)解,經(jīng)調(diào)解后如雙方未達(dá)成協(xié)議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。第六條:未盡事宜及補(bǔ)充條款如下:1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對工程進(jìn)行總體監(jiān)督,包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進(jìn)度等與_____酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問題有權(quán)提出修改,乙方必須無條件執(zhí)行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔(dān)。2、隨著工程進(jìn)度情況,乙方應(yīng)及時整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時向甲方及有關(guān)部門報驗(yàn),待驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。3、工程竣工驗(yàn)收時,必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格,并由乙方辦理驗(yàn)收合格手續(xù)。4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。第七條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。發(fā)包方(章):承包方(章):地址:_____地址:_____法定代表人:_____法定代表人:_____委托代理人:_____委托代理人:_____承攬合同范本(五)承
攬
方:_____地
址:_____郵
碼:_____電
話:_____法定代表人:_____職
務(wù):_____定
作
方:_____地
址:_____郵
碼:_____電
話:_____法定代表人:_____職
務(wù):_____定作方委托承攬方加工_____,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條
加工成品第二條
加工成品質(zhì)量要求第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條
價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條
交貨的時間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。第八條
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條
結(jié)算方式及期限第十一條
其他約定第十二條
承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____
元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條
定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條
糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(
)項(xiàng)處理:1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_____
年_____
月_____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_____(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方:_____代表人:_________年____月____日承攬方:_____代表人:_________年____月____日承攬合同范本(六)承
攬
方:_____地
址:_____郵
碼:_____電
話:_____法定代表人:_____職
務(wù):_____定
作
方:_____地
址:_____郵
碼:_____電
話:_____法定代表人:_____職
務(wù):_____定作方委托承攬方加工_____,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條
加工成品第二條
加工成品質(zhì)量要求第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條
價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條
交貨的時間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。第八條
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條
結(jié)算方式及期限第十一條
其他約定第十二條
承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____
元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 【小學(xué)】重陽節(jié)主題班會課件 愛在重陽
- 巨細(xì)胞動脈炎的健康宣教
- JJF(陜) 086-2022 同軸度測試儀校準(zhǔn)規(guī)范
- 課課件-嚴(yán)重創(chuàng)傷
- 《設(shè)計(jì)變更講座》課件
- 學(xué)期班級教學(xué)計(jì)劃任務(wù)工作安排
- 《放置冠狀動脈支架》課件
- 學(xué)生自主管理與評價方案計(jì)劃
- 柳樹醒了-課件-精
- 音頻設(shè)備銷售承攬合同三篇
- 青少年心理健康教育工作手冊
- 《電能計(jì)量》課程設(shè)計(jì)方案思政版
- 房屋互換協(xié)議(4篇)
- 半月板損傷護(hù)理PPT
- 變頻電機(jī)使用說明書
- 孟子三章文言文對比閱讀測試
- 印力商業(yè)洞察-購物中心行業(yè)研究報告 2022-2023
- 老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)登記表
- 牙體缺損的修復(fù) 后牙嵌體牙體預(yù)備
- 職工失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移單
- 顏色革命的歷史發(fā)展原因課件
評論
0/150
提交評論