版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
第頁共頁有關(guān)承攬加工合同匯總八篇有關(guān)承攬加工合同匯總八篇承攬加工合同篇1訂立合同雙方:承攬方:縣木具廠以下簡稱甲方定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。第一條加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜臺│1304090│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料臺面柜臺│18010095│件│10│其中不││││││帶抽屜│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃臺面柜臺│18010095│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布貨架│18040200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百貨電器貨架│18080200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百貨貨架│18050200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二條加工成品質(zhì)量要求:一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。三、嚴(yán)格掌握木制品的木材枯燥程度,榫縫、肩角構(gòu)造必須嚴(yán)密,鞏固、外表必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的根據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在按照乙方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停頓工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提早或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算,共計980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計算,共計490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。第十二條甲方的違約責(zé)任一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收。第十三條乙方的違約責(zé)任一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。五、乙方如無故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承當(dāng)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建立銀行各存一份。甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:黃華新(簽名)地址:七都鎮(zhèn):66.8971開戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所帳號:104750乙方:縣百貨公司代表人:王新法地址:城關(guān)中山街5號:33.7347開戶銀行:縣支行帳號:003485承攬加工合同篇2簽定日期:_______年____月____日定作方〔甲方〕:______________:________________________承攬方〔乙方〕:______________:________________________經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價金額定作方供給原材料:原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。3.交貨地點及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。4.貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限:____________________________________________。5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕:_______________乙方〔蓋章〕:_______________承攬加工合同篇3買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人承受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比方合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停頓加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)答應(yīng)不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制消費(fèi)人消費(fèi)過程、而相關(guān)商品消費(fèi)人也同意定作人對自己的消費(fèi)過程進(jìn)展必要控制時,雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但假如該合同中沒有定作方控制消費(fèi)過程的意思表示,或者該合同明確排擠定作方對消費(fèi)方的必要控制,那么不管雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次,從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了到達(dá)最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事____利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。由此可見,二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對消費(fèi)過程的控制和監(jiān)視;假如一個合同規(guī)定了定作人對消費(fèi)過程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要局部,那么該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之那么屬于買賣合同。二、其他詳細(xì)區(qū)別:1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。2、在買賣合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物;承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險,可由買受人承當(dāng),也可以由出賣人承當(dāng)。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承當(dāng)工作物意外滅失的風(fēng)險。因此,實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的承受人對消費(fèi)進(jìn)展控制的內(nèi)容。比方審查合同有沒有約定標(biāo)的物承受人享有材料選材或者消費(fèi)過程的監(jiān)視檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對消費(fèi)過程的必要控制,假如沒有表達(dá)對消費(fèi)過程的控制,應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之那么認(rèn)定為承攬合同。承攬加工合同篇4承攬方〔甲方〕:_________定作方〔乙方〕:_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時間交付地點運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的',乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方:1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。〔二〕乙方:1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務(wù)的,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________〔書信、、電報、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下:_________。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否那么,由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按以下第_________種方式解決:〔1〕提交_________仲裁委員會仲裁;〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。承攬方〔蓋章〕:_____________定作方〔蓋章〕:_____________法定代表人〔簽字〕:_________法定代表人〔簽字〕:_________地址:_______________________地址:________________________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________承攬加工合同篇5甲方:____________________乙方:____________________代表:____________________代表:________________________年____月____日____年____月____日甲方:中國________公司,地址:________:________電傳:________法定代表人:________職務(wù):________國籍:________乙方:____國________公司,地址:________:________電傳:________法定代表人:________職務(wù):________國籍:________雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。第一條加工內(nèi)容乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。第二條交貨乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。第三條來料數(shù)量與質(zhì)量乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供局部不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。第四條加工數(shù)量與質(zhì)量甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。第五條加工費(fèi)甲方為乙方進(jìn)展加工的加工費(fèi),在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費(fèi)是根據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用程度有變化時,雙方將另行議定。第六條付款方式乙方將不作價的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信譽(yù)證,支付加工費(fèi)。第七條運(yùn)輸與保險乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。第八條不可抗力由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。第九條仲裁本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)展仲裁。仲裁適用法律為:1.中華人民共和國參加的國際公約、條約;2.中華人民共和國法律;3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承當(dāng)。第十條合同有效期本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時終止。第十一條合同的續(xù)訂本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。第十二條合同文本與文字本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。第十三條其他1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險等項開支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)展驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量缺乏,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。第十四條合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)代表:________________代表:____________________年____月____日____年____月____日承攬加工合同篇6認(rèn)立合同雙方:承攬方:定作方:定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量第二條加工成品質(zhì)量要求:第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。1.原材料等物品交〔提〕日期計算,雙方協(xié)商。第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元〔即總價款的%〕,在加工量到達(dá)%,定作方付給承攬方元〔即總價款的%〕,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元〔即總價款的%〕,預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清?!矁r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算?!车诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其它〔如:.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等?!车谑l承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補(bǔ)交等〕,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;〔合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金〕以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提早交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的__%〔30-50%的幅度〕或酬金總額的__%〔30-50%幅度〕違約金。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)展檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕,承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在獲得合法證明后,可免予承當(dāng)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__〔如經(jīng)鑒證或公證,那么應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定作方:〔蓋章〕承攬方:〔蓋章〕代表人:〔蓋章〕代表人:〔蓋章〕地址:地址:::開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:年月日訂承攬加工合同〔二〕現(xiàn)有_________________單位將______________〔地點或加工件全稱〕交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原那么特制定以下條款,望雙方遵守。甲方:________________________乙方:________________________一、工程工程1、工程名稱_____________________________________________2、工程地點_____________________________________________3、工程范圍_____________________________________________4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。〔不可抗拒原因順延〕二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停頓施工?!菜屑庸ぎa(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng)〕三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。五、加工產(chǎn)品〔工程〕總價人民幣____________________元整,大寫〔________________________________元整〕?!泊私痤~不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。〕六、付款方式__________________1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。3、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________%。4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。5、驗收合格后一次性支付加工件總額。七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期1、玻璃_________________2、鋼材_________________3、鋁材_________________4、油漆_________________5、噴塑_________________八、平安消費(fèi)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)平安施工的規(guī)章制度,服從甲方安全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程,施工中如因違背操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。九、驗收:甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或開工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提早按照同等獎勵。十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份本合同雙方簽字之日起生效,至工程完畢、工程款付清后自行失效。〔本合同所有來往____作為本合同附件具有同等法律效力〕。甲方:〔章〕乙方:〔章〕::電子郵箱:電子郵箱:開戶行:開戶行:________年______月_____日承攬加工合同篇7鑒于甲方是在北京市合法注冊的,消費(fèi)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:品名規(guī)格單位數(shù)量備注二、原材料提供:1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:年月日。2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)展檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::年月日。4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)展進(jìn)展檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。三、技術(shù)資料及圖紙1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)展檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)展檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。四、質(zhì)量要求:1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的根據(jù)。〔也可不約定此工程〕五、加
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 高中歷史第四章雅爾塔體系下的“冷戰(zhàn)”與和平4.2各國首顆原子彈記錄文本素材北師大版選修3
- 八年級英語下冊Unit4Whydon'tyoutalktoyourparentsSectionA第2課時3a-4c教案新版人教新目標(biāo)版
- 2024-2025學(xué)年新教材高中生物第三章細(xì)胞的代謝第四節(jié)細(xì)胞呼吸為細(xì)胞生活提供能量課時2隨堂速練含解析浙科版必修1
- 2025屆高考英語二輪復(fù)習(xí)之全國卷陌生詞匯七
- 蟋蟀住宅建筑風(fēng)格變遷(2024版)
- 《贈劉景文》課件更新:2024年教育改革特別版
- 2024年學(xué)習(xí)理論:《狐假虎威》課件與學(xué)習(xí)理論的融合
- 2024年教育創(chuàng)新:《驛路梨花》課件研討會
- 網(wǎng)絡(luò)零售平臺精細(xì)化運(yùn)營與營銷策略方案
- 網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)急預(yù)案
- 2023北京海淀區(qū)高二上學(xué)期期末語文試題及答案
- 糧油售后服務(wù)承諾書
- 科研倫理與學(xué)術(shù)規(guī)范-課后作業(yè)答案
- 藥學(xué)職業(yè)生涯人物訪談
- 單位職工獨(dú)生子女父母一次性退休補(bǔ)貼申請表
- 國有集團(tuán)公司中層及員工履職追責(zé)問責(zé)處理辦法模版
- 管理學(xué)-第6章-組織設(shè)計
- 2020醫(yī)用氧藥典標(biāo)準(zhǔn)
- 七年級生物作業(yè)設(shè)計
- 2023年考研英語二真題(含答案及解析)【可編輯】
評論
0/150
提交評論