電力工程施工合同

阜陽市10kV**改造工程施工合同合同編號（發(fā)包人）：合同編號（承包人）：工程名稱：阜陽市10kV改造工程發(fā)包人：承包人：簽訂日期：簽訂地點：安徽省阜陽市TOC\o"1-5"\h\z1.工程概況12.工程質量13.工期24.設計文件25.工程價款26.結算方式37.支付方式48.材料設備供應59.雙方派駐本工程項目的代表510.雙方權利611.雙方義務612.工程驗收和保修913.知識產權1114.保密義務1115.合同變更和解除1216.違約責任1217.索賠1518.不可抗力1519.爭議解決方式1620.適用法律1621.合同的生效1622.其他事項1623.特別約定16#如果不可抗力阻礙受影響方履行義務持續(xù)超過120日（含本數），合同各方應協商決定繼續(xù)履行本合同的條款或終止本合同。因政府行為、法律或國家政策發(fā)生重大變更，導致合同一方或多方不能完成本合同項下的義務，合同各方應本著公平合理的原則盡快協商解決。必要時，簽訂合同修改變更協議。爭議解決方式因合同及合同有關事項發(fā)生的爭議，雙方應本著誠實信用原則，通過友好協商解決，經協商仍無法達成一致的，按以下第（2）種方式處理：（1）仲裁：提交仲裁，按照申請仲裁時該仲裁機構有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。（2）訴訟：向發(fā)包人所在地人民法院提起訴訟。19.2在爭議解決期間，合同中未涉及爭議部分的條款仍須履行。適用法律本合同的訂立、解釋、履行及爭議解決，均適用中華人民共和國法律。合同的生效本合同經雙方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋雙方公章或合同專用章之日起生效。合同簽訂日期以雙方中最后一方簽署并加蓋公章或合同專用章的日期為準。其他事項如有未盡事項，雙方可另簽訂補充協議。本合同雙方應同時簽訂安全協議、廉潔協議。本合同附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。22.4本合同一式肆份，發(fā)包人執(zhí)貳份,承包人執(zhí)_貳份，各份具有同等法律效力。特別約定本特別約定是合同各方經協商后對合同其他條款的修改或補充，如有不一致，以特別約定為準。23.1履約擔保23.1.1承包人是否提供履約擔保：丄。23.1.2承包人提供履約擔保的形式、金額及期限：丄。23.2增加以下條款：23.2.1本合同預決算書編制執(zhí)行國家能源局頒布的《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》和《20kV及以下配電網工程預算定額》。23.2.2對工程項目委托中介機構審計送審金額審減率超過10%的，其超過部分的咨詢費用由施工單位承擔（依據安徽省物價局、安徽省建設廳《關于重新制定工程造價咨詢服務收費項目及標準的通知》（皖價服（2007）86號）文）。23.2.3工程結算以采購確認供應商所報單價（或總價）乘以最終折扣率結算（需審計類項目以審定后金額乘以最終折扣率結算）。（以下無正文）承包人：（蓋章）法定代表人（負責人）或承包人：（蓋章）法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：發(fā)包人：（蓋章）簽訂日期：地址：郵編：經辦人：電話：傳真：開戶銀行賬號：簽訂日期：地址：郵編：經辦人：電話：傳真：開戶銀行賬號：稅號：簽訂日期：地址：郵編：經辦人：電話：傳真：開戶銀行賬號：稅號：附件1：安全協議發(fā)包人承包人：根據甲方需要，將?阜陽市10kV***改造工程工程項目委托乙方施工。為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，確保工程項目安全順利進行，明確甲乙雙方安全職責，根據有關規(guī)定，經協商簽訂本協議書，甲、乙雙方必須嚴格履行。一、甲乙雙方必須認真執(zhí)行黨和國家有關安全生產法規(guī)，加強安全管理，確保安全施工。二、甲乙雙方要認真執(zhí)行國家電網公司《安全生產工作規(guī)定》、《安全生產工作規(guī)定》和關于加強承（外）包工程、臨時工的安全管理規(guī)定等有關安全規(guī)程制度。乙方不向甲方索取，即視為乙方已備有上述安全規(guī)定。三、開工前，甲方按規(guī)定預留元作為安全施工保證金。安全保證金統(tǒng)一繳納至公司財務專項費用中。乙方在本工程施工中若發(fā)生人身死亡事故時扣除全部保證金，若發(fā)生人身重傷事故，扣除保證金的50％。若因乙方責任造成甲方設備、電網事故，扣除全部保證金。還應按事故性質和所簽訂的工程合同，依法賠償相應的經濟損失。四、甲方應承擔以下安全責任：1、對乙方的資質進行審查，符合《安全工作規(guī)定》有關要求。2、開工前對乙方負責人和工程技術人員進行全面的安全技術交底，并應有完整的記錄或資料。3、在有危險性的電力生產區(qū)域內作業(yè)，有可能造成火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等容易引起生產設備停電、停運事故的場所作業(yè)時，甲方應事先要求乙方制定安全措施，經甲方審查后，監(jiān)督實施。4、甲方發(fā)現乙方施工中的不安全情況及違章作業(yè)，有權糾正直至停止其工作。對乙方違章作業(yè)行為有權按照甲方的有關規(guī)定進行經濟處罰。五、乙方應承擔以下安全責任：1、乙方承包工程任務后，不準將工程轉包。2、開工前必須進行安全技術交底，全體施工人員均應掌握工程特點及施工安全措施。3、應制訂施工項目的安全技術措施，經甲方技術部門審查合格后執(zhí)行。必要時可請甲方技術部門協助制訂安全技術措施。安全技術措施送甲方安全部門備案。4、現場施工中，必須嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》、《電力建設安全工作規(guī)程》、《電力設備典型消防規(guī)程》和甲方的有關安全管理規(guī)定，進入電力生產區(qū)域內施工，必須按規(guī)定嚴格執(zhí)行工作票制度。5、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行檢查。并符合相關規(guī)定的要求。6、乙方根據工作性質應配齊施工現場的個人安全防護用品，并督促施工人員正確使用安全防護用品和勞動保護用品。7、乙方對所處的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境等，必須認真檢查，發(fā)現隱患應向甲方反映，落實整改后方可施工，一經施工，就表示乙方確認施工場所、作業(yè)環(huán)境等符合安全要求和處于安全狀態(tài)。乙方應對施工過程中產生的后果自行負責。8、乙方在施工期間所使用的設備以及工具等由乙方自備。如乙方必須向甲方借用或租賃設備和工具，乙方必須進行檢驗，一經接收，就表示乙方確認所租賃的設備和工具合格。設備和工具的保管、維修以及在使用過程中產生的故障損壞負責修復和賠償，造成人身事故由乙方承擔責任。9、乙方必須嚴格執(zhí)行各類防火、防爆制度，重點防火部位如需動火工作時，必須使用動火工作票。10、乙方不得擅自敷設電氣線路，否則造成后果由乙方負責。11、乙方在施工中，應保證地下管道、管線、電纜及高低壓架空線、通訊設施的安全。遇有問題應及時向甲方聯系，采取保護措施。12、嚴禁使用未成年工和不適應現場安全施工要求的老、弱、病、殘人員進行施工，否則造成后果由乙方負責。13、乙方單位的特種作業(yè)（操作）人員，必須要持有政府有關部門頒發(fā)的有效證件，持證上崗。14、乙方應接受甲方的安全監(jiān)督和指導，對甲方工程管理、安全部門所提出的意見必須及時整改。發(fā)生事故危及安全生產的情況，必須立即報告甲方工程管理、安全部門。15、乙方人員在施工期間（區(qū)域）造成傷亡、火警、火災、機械傷害事故等，由乙方自行負責，乙方責任造成甲方人員和其他人員傷害，由乙方負責。六、工程結算：工程結束后，甲方安全部門應派員參加驗收；乙方在結算費用時，必須憑本協議書到甲方安全部門進行安全認證，否則財務部門不得辦理付款手續(xù)。七、簽訂合同：本協議書作為工程合同的附件，與工程合同同時簽訂，一式四份（甲乙雙方各執(zhí)二份），隨施工合同簽字后生效（施工合同副本及本協議須在工程開工前交甲方安監(jiān)部門存檔備案）。附件2：廉潔協議發(fā)包人（甲方）：_承包人（乙方）：為了在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生，促進本單位的黨風廉政建設，根據國家和安徽省有關工程承發(fā)包和廉政建設的各項規(guī)定以及《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國家電網公司招投標活動監(jiān)督管理辦法》、《關于推進招投標監(jiān)督領域誠信建設的意見》，特訂立如下協議：一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和省市公司關于黨風廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。二、甲方及其工作人員應做到（一）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。（二）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。（三）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。（四）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。（五）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。（六）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。三、乙方及其工作人員應當做到（一）乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女，下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。（二）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。（三）乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂經濟協議等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。（四）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。四、乙方如發(fā)現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應當向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找