承包工程施工合同糾紛起訴狀

承包工程施工合同糾紛起訴狀原告（甲方）：XXX被告（乙方）：XXX原告XXX，系因承包工程施工合同糾紛，于XXXX年X月X日向貴法院提起訴訟，現(xiàn)向貴院提出起訴狀如下：一、訴訟請求1、要求判決被告乙方支付我方甲方施工款金額XX元，并承擔(dān)逾期違約金XX元。2、請求判決被告乙方支付我方甲方因提起本起訴訟所產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用及律師費(fèi)用XX元。二、事實和理由1、承包工程施工合同的訂立（1）本案中，原告與被告于XXXX年X月X日簽訂了承包工程施工合同，約定由原告負(fù)責(zé)設(shè)計施工，被告負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的施工材料及人力資源。（2）合同約定我方施工應(yīng)完成于XXXX年X月X日，并規(guī)定若我方施工延期，則被告應(yīng)支付我方延期違約金。（3）我方甲方依法履行合同約定，并于規(guī)定時間內(nèi)完成工程。2、被告未履行合同約定然而，就在工程即將完工之際，被告未能如期提供材料及人力資源，并在我方甲方催促下才于XXXX年X月X日提供工程所需材料，且不及時調(diào)配人力資源導(dǎo)致施工拖延。3、原告已依法提出索賠，但被告未能履行支付義務(wù)我方甲方在被告未履行合同義務(wù)時，依法提出索賠，并要求乙方支付相應(yīng)的逾期違約金，但經(jīng)多次催促后乙方仍未支付。4、被告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任被告未履行承包工程施工合同中約定的支付義務(wù)，對我方甲方的經(jīng)濟(jì)利益造成了損失。本案中，我方甲方已完成了施工，并依法履行了自己的合同義務(wù)，但被告未履行其支付義務(wù)，致使我方甲方承受了相應(yīng)的損失。因此，被告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、證據(jù)1、承包工程施工合同書。2、我方甲方索賠函及被告乙方回復(fù)函。3、相關(guān)人員的現(xiàn)場監(jiān)督照片及視頻。4、其他證據(jù)文件。四、訴訟費(fèi)用及律師費(fèi)用1、原告依照國家規(guī)定已繳納訴訟費(fèi)用XX元。2、根據(jù)《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，我方甲方已支付律師費(fèi)用XX元。五、財產(chǎn)與收入情況原告XXX無財產(chǎn)和固定收入，為此，請求法院依法判決被告支付上述款項。六、訴訟代理人的授權(quán)我方甲方特委托XXX為本案的訴訟代理人，授權(quán)XXX代表我方甲方進(jìn)行訴訟，包括但不限于提起起訴、修改、放棄、撤回訴訟請求、進(jìn)行和解、承認(rèn)、放棄、變更案由、代理執(zhí)行等法律事務(wù)。請貴