汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同集合1

1/1汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同集合1

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同1

編號(hào)：采購(gòu)單位(甲方)：

供應(yīng)商(乙方)：

鑒證方：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)和采購(gòu)文件(編號(hào)：)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下條款：

第一條：車(chē)型、配臵、顏色、數(shù)量、價(jià)格金額單位：元數(shù)量單位：臺(tái)

注：以上合同總價(jià)系指在杭州市區(qū)的交貨價(jià)(包括運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)。

第二條：質(zhì)量保證

1、乙方保證本合同所供車(chē)輛是符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國(guó)家“三C”認(rèn)證或通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)檢測(cè)的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。

2、合同車(chē)輛在交貨過(guò)程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗(yàn)收合格后提車(chē)。

3、如發(fā)生所供車(chē)輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

第三條：交貨時(shí)間、地點(diǎn)

1、乙方在合同生效后個(gè)工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車(chē)輛運(yùn)至指定地點(diǎn)，由甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收，乙方須配合甲方做好驗(yàn)收提車(chē)工作。

2、在交付車(chē)輛時(shí)，乙方必須向甲方提供車(chē)輛上牌(驗(yàn)證)所需的一切相關(guān)資料及隨車(chē)的工具器材，并在保養(yǎng)手冊(cè)上粘貼《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)聯(lián)系單》。

第四條：驗(yàn)收

1、乙方將車(chē)輛運(yùn)達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》和《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車(chē)輛和所有配件、附件，必須保證其序列號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)統(tǒng)一對(duì)應(yīng)、描述一致。

2、鑒證方將會(huì)同采購(gòu)辦、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)以及聘請(qǐng)的技術(shù)顧問(wèn)履行監(jiān)督責(zé)任。

第五條：售后服務(wù)

乙方保證在驗(yàn)收合格交貨的同時(shí)辦理車(chē)輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實(shí)杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(diǎn)(站)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車(chē)輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。

第六條：履約保證金

乙方在簽訂合同的同時(shí)須向鑒證方繳納合同總價(jià)2%的履約保證金(合計(jì)人民幣元)，合同履行完畢后，由乙方開(kāi)具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財(cái)政或稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》、《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無(wú)息原額退還手續(xù)。

第七條：貨款的支付

經(jīng)甲方驗(yàn)收合格交貨后，乙方須在三個(gè)工作日內(nèi)將《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》、《杭州市政府采購(gòu)售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報(bào)鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收回復(fù)單》在個(gè)工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。

第八條：其它約定

第九條：違約責(zé)任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價(jià)‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時(shí)甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。

2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價(jià)‰的違約金;甲方無(wú)正當(dāng)理由拒付貨款的，應(yīng)向乙方償付合同總價(jià)2%的違約金。

第十條爭(zhēng)議的解決

本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的規(guī)定處理。

第十一條合同的生效

1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個(gè)工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。

2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

3、采購(gòu)文件(編號(hào)：)、應(yīng)標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)過(guò)程中形成的文字資料、詢(xún)標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。

4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

年月日：年月日：

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同2

出賣(mài)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）簽定地點(diǎn)：

買(mǎi)受人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）簽定時(shí)間：xx年x月x日

一、汽車(chē)型號(hào)及金額：

汽車(chē)

品牌x型號(hào)x發(fā)動(dòng)

機(jī)號(hào)x合格

證號(hào)x車(chē)架號(hào)x海關(guān)

單號(hào)x商檢

單號(hào)x顏色價(jià)格x備注

二、交車(chē)地點(diǎn)、方式：

交車(chē)地點(diǎn)：x交車(chē)時(shí)間：

付款方式：x付款時(shí)間：

三、質(zhì)量、維修：

1、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。

3、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛基本情況。

4、出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：

（1）銷(xiāo)售票；

（2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；

（3）保修卡或保修手冊(cè)；

（4）說(shuō)明書(shū)；

（5）隨車(chē)工具及備胎。（以上3、4、5項(xiàng)如沒(méi)有，售前應(yīng)說(shuō)明）

5、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。

6、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

7、汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問(wèn)題，可由出賣(mài)人協(xié)助買(mǎi)受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

8、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

9、如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。

四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：

五、合同爭(zhēng)議的解決方式：

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：

1、提交x仲裁委員會(huì)仲裁；

2、依法向人民法院起訴。

六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車(chē)交易市場(chǎng)主辦單位留存x份（市場(chǎng)留存期一年）。

七、本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同3

買(mǎi)方xxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

賣(mài)方xxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

保證人xxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)

上列當(dāng)事人就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜訂立合約如下：

第一條甲方就其約定，將其所有的轎車(chē)售予乙方，乙方買(mǎi)受。

第二條后記轎車(chē)的買(mǎi)賣(mài)總金額為人民幣xx元整。乙方依照下列方式支付款項(xiàng)予甲方。

(1)本日(訂約日)先交付定金xx元。

(2)余款xx元(中期款)于申請(qǐng)過(guò)戶(hù)的同時(shí)支付。

(3)余款xx元，可分十次支付，自xxxx年x月x日至x月止，每月x日前支付xx元，乙方應(yīng)于過(guò)戶(hù)時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿(mǎn)金額的支票匯出交付。

第三條甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過(guò)戶(hù)與交付手續(xù)：

前條第(3)項(xiàng)的支票于過(guò)戶(hù)的同一日支付。

第四條辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第五條乙方若無(wú)法履行第二條第(3)款項(xiàng)中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。

第六條甲方須保證后記轎車(chē)并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個(gè)月以?xún)?nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。

第七條后記轎車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車(chē)丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。

第八條丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本契約按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。

本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。

賣(mài)方(甲方)xxx

住址：

身份證統(tǒng)一號(hào)碼：

買(mǎi)方(乙方)xxx

住址：

身份證統(tǒng)一號(hào)碼：

見(jiàn)證人(丙方)xxx

住址：

身份證統(tǒng)一號(hào)碼：

附：轎車(chē)的標(biāo)示

牌照號(hào)碼：

顏色：

型式：

引擎號(hào)碼：

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同4

合同編號(hào)：___________

委托服務(wù)協(xié)議書(shū)

委托人（乙方）：______________________

受托人（甲方）：______________________

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項(xiàng)

乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：

（1）代辦選牌□

（2）代辦按揭□

（3）代辦保險(xiǎn)□

（4）代辦上牌□

（5）代辦裝潢□

（6）代辦其它事項(xiàng)____________________________________________。

二、委托報(bào)酬

為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時(shí)支付___________元，大寫(xiě)______________________。

甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費(fèi)），合計(jì)___________元，大寫(xiě)___________。

三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

1、代辦選牌，代辦費(fèi)：___________元。

2、代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。

3、代辦保險(xiǎn)：

（1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱(chēng)：___________。

（2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□

（3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：________________元。

（4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)，費(fèi)用：__________元。

（5）車(chē)輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：__________________元。

（6）其他險(xiǎn)種名稱(chēng)及費(fèi)用：__________________。

（7）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：__________________元。

（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)和車(chē)輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)書(shū)面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。

4、代辦上牌，費(fèi)用概算如下：

養(yǎng)路費(fèi)____________元，車(chē)船稅____________元，購(gòu)置稅____________元，注冊(cè)費(fèi)：______元，其他______元，合計(jì)約____________元。

5、代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目____________，費(fèi)用____________元。

6、代辦其他項(xiàng)目__________________，費(fèi)用____________元。

7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門(mén)規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。

四、上述費(fèi)用采取下列第______種方式支付：

1、乙方預(yù)付。

2、甲方暫先墊付。

五、上牌服務(wù)完成期限：

______年______月______日前。

六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車(chē)移交如下材料：

（1）購(gòu)置稅憑證

（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證

（3）機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)單

（4）行駛證

（5）車(chē)船稅憑證

（6）車(chē)輛牌照號(hào)碼：__________________。

七、違約責(zé)任

1、甲方在辦理委托事項(xiàng)過(guò)程中車(chē)輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險(xiǎn)公司索賠；保險(xiǎn)賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致車(chē)輛未上相關(guān)保險(xiǎn)或保險(xiǎn)公司以車(chē)輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實(shí)際損失。

3、除不可抗力或政府有關(guān)部門(mén)的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項(xiàng)的，乙方有權(quán)按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過(guò)_______日，甲方應(yīng)按全部車(chē)價(jià)款_______%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

4、因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。

八、其他約定：______________________________。

甲方簽字或蓋章：______乙方簽字或蓋章：______

日期：________________日期：________________

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同5

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車(chē)交易大量增加，因汽車(chē)交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車(chē)登記過(guò)戶(hù)手續(xù)而主張合同無(wú)效，有些因?yàn)槲吹狡?chē)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易而主張無(wú)效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類(lèi)糾紛中，對(duì)同一類(lèi)型的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無(wú)效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。

一、買(mǎi)賣(mài)合同的法律依據(jù)、特征

對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買(mǎi)賣(mài)合同的法律規(guī)定及它的特征。《中華人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱(chēng)《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同?！?/p>

買(mǎi)賣(mài)合同的法律特征：1、買(mǎi)賣(mài)合同是有名合同;2、買(mǎi)賣(mài)合同是賣(mài)方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買(mǎi)方支付價(jià)款的合同;3、買(mǎi)賣(mài)合同是雙務(wù)合同;4、買(mǎi)賣(mài)合同是有償合同;5、買(mǎi)賣(mài)合同多是諾成合同;6、買(mǎi)賣(mài)合同是要因合同;7、買(mǎi)賣(mài)合同為要式或不要式合同。

二、審理汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的依據(jù)

《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行行?！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易，銷(xiāo)車(chē)方須向機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣(mài)車(chē)的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、原始購(gòu)車(chē)發(fā)票、成交發(fā)票、

購(gòu)置附加費(fèi)憑證、車(chē)船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購(gòu)車(chē)方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門(mén)憑舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車(chē)管部門(mén)憑此辦理轉(zhuǎn)籍過(guò)戶(hù)手續(xù)?！睋?jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車(chē)交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行汽車(chē)交易，因而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。有些法院則以汽車(chē)交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)籍過(guò)戶(hù)手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。

如案例一：

原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車(chē)口頭買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂?gòu)買(mǎi)的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車(chē)出賣(mài)給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥?chē)及該車(chē)的有關(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購(gòu)車(chē)款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車(chē)的轉(zhuǎn)籍過(guò)戶(hù)手續(xù)。爾后李春桂將該車(chē)開(kāi)往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車(chē)從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車(chē)費(fèi)后將該車(chē)領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車(chē)未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效為由，要求將該車(chē)退回馮彬，馮彬退還購(gòu)車(chē)款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱(chēng)，該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購(gòu)車(chē)款和接受車(chē)輛及該車(chē)證件，買(mǎi)賣(mài)合同已成立，李春桂以其隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的訴訟請(qǐng)求。

原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買(mǎi)賣(mài)瓊C02034號(hào)攔板小貨車(chē)，雖然該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車(chē)交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過(guò)戶(hù)手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車(chē)的買(mǎi)賣(mài)是無(wú)效的。原告李春桂要求退車(chē)退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十

八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、原告應(yīng)在判決書(shū)生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車(chē)退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購(gòu)車(chē)款16500元;三、原告用車(chē)受罰6000元及停車(chē)費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過(guò)戶(hù)手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車(chē)輛管理部門(mén)的登記是機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)行為生效的必然條件，車(chē)輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效?！蓖瑫r(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外?！惫时景鸽p方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車(chē)從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無(wú)效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷(xiāo)。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷(xiāo)瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。

案例二：

原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車(chē)的買(mǎi)賣(mài)事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車(chē)，車(chē)輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣(mài)給潘世海。雙方約定，車(chē)價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫(xiě)下欠條一張，其欠條載明：“欠購(gòu)車(chē)款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車(chē)價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫(xiě)下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車(chē)開(kāi)走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購(gòu)車(chē)款8000元，朱海林也沒(méi)有將該車(chē)的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元，并承擔(dān)車(chē)旅費(fèi)100元。潘世海辯稱(chēng)，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒(méi)有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒(méi)有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車(chē)修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車(chē)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車(chē)使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車(chē)每天折舊費(fèi)為元。

原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車(chē)，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣(mài)的舊貨車(chē)，必須要在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無(wú)效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車(chē)賣(mài)給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買(mǎi)賣(mài)無(wú)效。對(duì)無(wú)效買(mǎi)賣(mài)所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元和車(chē)旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車(chē)給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車(chē)輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車(chē)款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車(chē)交付被上訴人，沒(méi)有將該車(chē)相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車(chē)退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車(chē)款支付上訴人，也不及時(shí)將車(chē)退回上訴人，致使該車(chē)由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車(chē)的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車(chē)款沒(méi)有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒(méi)有法律依據(jù)，也沒(méi)有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)維修汽車(chē)配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒(méi)有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同為無(wú)效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》是屬于部門(mén)的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無(wú)效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購(gòu)車(chē)款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷(xiāo)。依照《中華人

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同6

合同編號(hào)：___________

甲方（出賣(mài)人）：_________________

乙方（買(mǎi)受人）：_________________

甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)事宜，訂立本合同。

第一條品牌名稱(chēng)、型號(hào)、顏色、數(shù)量、金額

品牌名稱(chēng)

型號(hào)規(guī)格

顏色

甲方贈(zèng)送配置

乙方選購(gòu)配置

數(shù)量（臺(tái)）

車(chē)輛單價(jià)（元）

車(chē)輛總價(jià)（元）

第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

（一）甲方向乙方出售的車(chē)輛，其質(zhì)量必須符合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說(shuō)明書(shū)載明的基本使用要求，符合青島市人民政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。

（二）甲方向乙方出售的車(chē)輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛的汽車(chē)。

（三）雙方對(duì)車(chē)輛質(zhì)量的認(rèn)定有爭(zhēng)議的，以經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。第三條付款方式

簽署本合同時(shí)，甲方收取乙方定金________元，如乙方不履行約定則無(wú)權(quán)要求返還定金，甲方不履行約定的按法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。定金可抵車(chē)款，但定金數(shù)額不得超過(guò)車(chē)款總額的______％。

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方選擇下述第______種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方：

（一）一次性付款方式

____________年______月______日前，支付全部車(chē)款，計(jì)人民幣_(tái)___________元，大寫(xiě)：__________________。

（二）汽車(chē)消費(fèi)貸款方式

1．________年________月________日前，首付全部車(chē)款的_____％，計(jì)人民幣_(tái)_______________元，大寫(xiě)：_____________________；

2．余款計(jì)人民幣_(tái)_______元，大寫(xiě)________________________，于________年________月________日前支付。

乙方可通過(guò)雙方共同確定的金融機(jī)構(gòu)辦理汽車(chē)消費(fèi)貸款支付余款。但如因乙方原因造成以下情況，視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任：

（1）乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦妥有關(guān)汽車(chē)消費(fèi)貸款事宜（以實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn)）；

（2）乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補(bǔ)足支付。

（三）分期付款方式

1．________年________月________日前，支付全部車(chē)款的______％，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)：________________________；

2．________年________月________日前，支付全部車(chē)款的______％，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)：________________________；

3．________年________月________日前，支付最后一期車(chē)款，計(jì)人民幣_(tái)_______________元，大寫(xiě)：________________________。第四條交車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)及提車(chē)方式

（一）交車(chē)時(shí)間：________年________月________日前。

（二）交車(chē)地點(diǎn)：________________________。

（三）提車(chē)方式：乙方自提□甲方送車(chē)上門(mén)□經(jīng)雙方驗(yàn)收，簽訂車(chē)輛交接書(shū)。（附件一）第五條車(chē)輛交付及驗(yàn)收方式

（一）車(chē)輛交接時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。

（二）乙方驗(yàn)收車(chē)輛無(wú)誤后，甲方向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)，即為該車(chē)輛正式交付。

（三）自車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。第六條違約責(zé)任

（一）一方遲延交車(chē)或遲延支付車(chē)款的，應(yīng)每日按照遲延部分車(chē)款____％的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。遲延超過(guò)一個(gè)月的，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求遲延方賠償損失。一方難以履行合同的，可依法辦理提存。

（二）在______年______月______日前，甲方交付的汽車(chē)不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。

（三）經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購(gòu)汽車(chē)確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，甲方可依據(jù)國(guó)家關(guān)于召回的法律法規(guī)協(xié)助汽車(chē)制造商主動(dòng)召回有問(wèn)題的車(chē)輛；由車(chē)輛缺陷所造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，乙方可向汽車(chē)制造商要求賠償，也可向甲方要求賠償。如乙方選擇向汽車(chē)制造商賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方對(duì)該車(chē)有特殊的使用要求時(shí)，應(yīng)該明示告知，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第七條不可抗力

（一）任何一方對(duì)由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負(fù)責(zé)任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力或發(fā)生不可抗力后沒(méi)有采取補(bǔ)救措施和通知義務(wù)的，不能免除責(zé)任。

（二）遇有不可抗力的一方，應(yīng)在______日內(nèi)將事件的情況以書(shū)面形式（含傳真、電子郵件、手機(jī)短信等形式）通知另一方，并在事件發(fā)生后______日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報(bào)告。第八條解決爭(zhēng)議的方式

合同發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解，協(xié)商或者調(diào)解不成時(shí)約定采取下列第______種方式解決：

（一）向____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

（二）依法向人民法院起訴。第九條雙方特別約定

經(jīng)雙方協(xié)商，甲方為乙方：一）代辦保險(xiǎn)□（二）代辦按揭□（三）代辦上牌服務(wù)□

代辦上述服務(wù)雙方另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書(shū)。（附件二）第十條其他

（一）雙方地址、電話(huà)若有改變，應(yīng)在變更之日起______日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，因一方遲延通知而造成損失的，由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)責(zé)任。

（二）本合同的未盡事宜及需變更的事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

（三）本合同的金額應(yīng)當(dāng)同時(shí)以大、小寫(xiě)表示，大小寫(xiě)數(shù)額應(yīng)當(dāng)一致，不一致的，以大寫(xiě)為準(zhǔn)。

（四）其他約定條款：_______________________。第十一條合同的生效

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式______份，雙方各執(zhí)______份。送______份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

住所：__________________________住所：__________________________

證照種類(lèi)及號(hào)碼：________________證照種類(lèi)及號(hào)碼：________________

代理人：________________________代理人：________________________

聯(lián)系電話(huà)：______________________聯(lián)系電話(huà)：______________________

簽約日期：______________________簽約地點(diǎn)：______________________注：

1．本合同文本是根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》和《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)制定的規(guī)范文本,印制的合同條款為提示性條款，供汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同雙方當(dāng)事人參照使用，當(dāng)事人在簽約之前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本規(guī)范文本的內(nèi)容。

2．出賣(mài)人應(yīng)具有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)資格，且具有所銷(xiāo)售車(chē)輛的所有權(quán)和代理銷(xiāo)售權(quán)。

3．本合同所稱(chēng)汽車(chē)是指由汽車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)出售的新車(chē)。

4．經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商確定，可以對(duì)本規(guī)范文本的條款內(nèi)容（包括選擇內(nèi)容、填寫(xiě)空格部分的內(nèi)容）進(jìn)行選擇、修改、增補(bǔ)或刪減?！踔羞x擇內(nèi)容以劃“√”方式選定。合同中手寫(xiě)體與印刷體有異議或沖突時(shí)，以手寫(xiě)體為準(zhǔn)；本合同與補(bǔ)充協(xié)議有異議或沖突時(shí)，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

5．本合同的紙制文本由青島市工商局定點(diǎn)印刷單位印刷，未經(jīng)同意，任何企業(yè)不得擅自印刷或改變格式和內(nèi)容進(jìn)行印刷。

6．本合同條款由青島市工商行政管理局四方分局負(fù)責(zé)解釋。青島市工商行政管理局四方分局監(jiān)制

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同7

出賣(mài)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

買(mǎi)受人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

保證人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）

上列當(dāng)事人就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜訂立合約如下：

第一條甲方就其約定，將其所有的汽車(chē)售予乙方，乙方買(mǎi)受。

第二條后記汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)總金額為人民幣元整。乙方依下列方式支付款項(xiàng)予甲方：

（1）本日（訂約日）先交付定金元整。

（2）余款元（中期款）于申請(qǐng)過(guò)戶(hù)的同時(shí)支付。

（3）余款元，可分十次支付，自至止，每月日前支付元，乙方應(yīng)于過(guò)戶(hù)時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿(mǎn)額的支票匯出交付。

第三條甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過(guò)戶(hù)與交付手續(xù)：

第二條第（3）項(xiàng)的支票于過(guò)戶(hù)的同一日支付。

第四條辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第五條乙方若無(wú)法履行第二條第（3）款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。

第六條甲方須保證后記汽車(chē)并無(wú)瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個(gè)月以?xún)?nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。

第七條后記汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。

第八條丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本合同按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。

出賣(mài)人（甲方）：

買(mǎi)受人（乙方）：

保證人（丙方）：

附：

汽車(chē)的標(biāo)示：牌照號(hào)碼：

顏色：

型號(hào)：

引擎號(hào)碼：

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同8

賣(mài)方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號(hào)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。

買(mǎi)方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。

甲、乙雙方通過(guò)平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車(chē)出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：

一、出售車(chē)輛車(chē)型：所售車(chē)輛車(chē)型：東風(fēng)金霸貨車(chē)，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)。

二、所售車(chē)輛作價(jià)及付款方式：所售車(chē)輛作價(jià)元整，里程為公里。合同簽訂之日一次性付清。

三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路安全實(shí)施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車(chē)輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過(guò)戶(hù)登記。如辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續(xù)，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日以前的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，自XXXX年XX月XX日以后的相關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日起車(chē)輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。

四、甲、乙雙方簽訂合同時(shí)在見(jiàn)證人面前將車(chē)輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。

五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。

六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見(jiàn)證單位一份。

甲方：乙方：

見(jiàn)證單位：XXXXXXX法律事務(wù)所

XXXX年XX月XX日

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同9

合同編號(hào)：___________

出賣(mài)人(甲方)：__________

簽訂地點(diǎn)：__________

買(mǎi)賣(mài)人(一方)：__________

簽訂日期：______年__月__日

雙方經(jīng)協(xié)商，簽訂本合同，其條款如下：

一、甲方同意將______車(chē)出售給乙方，該車(chē)相關(guān)參數(shù)如下：

品牌型號(hào)號(hào)牌號(hào)碼車(chē)輛類(lèi)型發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)車(chē)架號(hào)累計(jì)行使里程公里年審有效期養(yǎng)路費(fèi)有效期保險(xiǎn)有效期路橋費(fèi)有效期車(chē)輛使用性質(zhì)其他狀況□營(yíng)運(yùn)□非營(yíng)

□其他

二、車(chē)輛交易約定事項(xiàng)

1、交易車(chē)輛價(jià)款：(人民幣)__________元;大寫(xiě)：__________。

2、付款方式：乙方于_____年__月__日向甲方預(yù)付車(chē)款的__%，計(jì)______元;待交易車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成，且車(chē)輛及其證件交付完畢時(shí)，即時(shí)支付交易車(chē)輛的所有余款______元。

3、甲方應(yīng)提供及其證件，以便辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù);并于______年__月__日交付交易車(chē)輛，交付地點(diǎn)__________，應(yīng)隨車(chē)移交的相關(guān)證件如下：

□機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證□機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)□車(chē)輛購(gòu)置附加稅本□車(chē)船使用稅票

□養(yǎng)路費(fèi)憑證□路橋費(fèi)憑證□機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)單□營(yíng)運(yùn)車(chē)輛專(zhuān)用票、證□其它證件__________。證件總計(jì)______件

4、甲乙雙方同意委托____________________(交易公司全稱(chēng))依法辦理交易車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。雙方約定，交易手續(xù)費(fèi)、證照費(fèi)由___方承擔(dān)。

三、權(quán)利義務(wù)

1、甲方應(yīng)保證其對(duì)出賣(mài)車(chē)輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車(chē)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

2、甲方必須真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所售車(chē)輛的基本情況，并提供合法、有效的賣(mài)車(chē)相關(guān)證件;乙方應(yīng)提供合法有效的買(mǎi)車(chē)相關(guān)憑證。

3、乙方應(yīng)按照本合同約定時(shí)間、地點(diǎn)與甲方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)政見(jiàn)，并支付相關(guān)款項(xiàng)：甲方在收取車(chē)款后，應(yīng)開(kāi)具收款憑證。

4、在辦理交易車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍之前，因交易車(chē)輛所發(fā)生的任何經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)，在辦理交易車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中，因車(chē)輛使用發(fā)生的問(wèn)題及法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)均由使用者負(fù)責(zé)和承擔(dān);交易車(chē)輛過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)籍完成及其證件交付之后，因乙方原因所發(fā)生的任何經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

四、違約責(zé)任

1、第三人對(duì)交易車(chē)輛主張權(quán)利并有確實(shí)證據(jù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。

2、因甲方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍的，乙方有權(quán)中止合同、甲方應(yīng)向乙方返還已付車(chē)款并承擔(dān)由此造成的損失;因乙方原因致使車(chē)輛約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍的，甲方有權(quán)中止合同、退還已付車(chē)款并由乙方承擔(dān)由此造成的損失;因交易公司的原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)籍的，由交易公司承擔(dān)由此造成的損失。

3、甲方未按照約定交付車(chē)輛或相關(guān)證件的，逾期每日按車(chē)款總價(jià)__%的'標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

4、乙方未按照約定交付車(chē)輛的，逾期每日按車(chē)款總價(jià)__%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

五、合同爭(zhēng)議解決方式

因本合同引起的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：

1、提交__________仲裁委員會(huì)仲裁;

2、依法想人民法院起訴。

六、甲、乙雙方已閱讀本合同條款，并充分理解合同各條款之內(nèi)容;本合同一式四份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效;未盡事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議;補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

出賣(mài)人(甲方)：

買(mǎi)受人(乙方)：

出賣(mài)人姓名(簽章)__________

買(mǎi)受人名稱(chēng)(簽章)__________

地址：__________

地址：__________

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同10

立合同單位供方：上海某柴油機(jī)廠

需方：濟(jì)南某汽車(chē)廠

經(jīng)過(guò)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

（一）品名、規(guī)格、數(shù)量、金額及交貨日期。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按部頒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（三）產(chǎn)品原材料來(lái)源：由供方解決。

（四）產(chǎn)品驗(yàn)收方法：由需方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

（五）產(chǎn)品包裝要求：用木箱包裝。

（六）交（提）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)：由供方用火車(chē)托運(yùn)到需方所在地，運(yùn)費(fèi)由需方負(fù)責(zé)。

（七）貨款結(jié)算方法：每批貨到全后十日內(nèi)付款，通過(guò)工商銀行辦理托收。

（八）經(jīng)濟(jì)責(zé)任：按《合同法》規(guī)定的原則執(zhí)行。如供方因產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，應(yīng)負(fù)責(zé)包修、包換、包退，并承擔(dān)由此而支付的費(fèi)用；因產(chǎn)品數(shù)量短少，不符合合同規(guī)定，供方應(yīng)償付需方不能交貨的貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應(yīng)由供方負(fù)責(zé)賠償；因交貨日期不符合合同規(guī)定，比照工商銀行延期付款的規(guī)定，每延期一天，按延交貨款總值0.03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規(guī)定日期付款，應(yīng)比照工商銀行延期付款規(guī)定償付供方罰金。

（九）供需雙方由于人力不可抗拒和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商和合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免于承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（十）本合同自簽訂日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽具修訂或撤銷(xiāo)合同的協(xié)議書(shū)。并報(bào)合同雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)和鑒證機(jī)關(guān)備案。

（十一）本合同正本兩份，供、需雙方各執(zhí)一份。副本四份，送供、需雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)各一份，鑒證機(jī)關(guān)、工商銀行各一份。

供方：上海某柴油機(jī)廠負(fù)責(zé)人：（蓋章）需方：濟(jì)南某汽車(chē)廠

代表人：電話(huà)：負(fù)責(zé)人：（蓋章）

圖文傳真（FAX):代表人：電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：圖文傳真（FAX):

賬號(hào)：開(kāi)戶(hù)銀行二賬號(hào)：

地址：地址：

鑒證機(jī)關(guān)：

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同11

出賣(mài)方：王__________________，身份證號(hào)：__________________

(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

買(mǎi)受方：張__________________，身份證號(hào)：__________________

(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌__________________重型自卸貨車(chē)一輛出售給乙方。車(chē)號(hào)為陜__________________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為_(kāi)_________________，車(chē)輛識(shí)別代號(hào)為_(kāi)_________________?，F(xiàn)雙方根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，就有關(guān)問(wèn)題達(dá)成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。

一、標(biāo)的

甲方出售給乙方的標(biāo)的車(chē)輛為“陜汽”牌__________________重型自卸貨車(chē)。車(chē)號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車(chē)輛識(shí)別代號(hào)見(jiàn)上。價(jià)款：標(biāo)的車(chē)輛售價(jià)為貳拾壹萬(wàn)伍仟元整(￥215000元)。

二、付款方式

車(chē)款由乙方于20____年4月17日付款壹拾捌萬(wàn)元整(￥180000元)，其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。

三、證照手續(xù)的過(guò)戶(hù)與辦理

車(chē)輛行駛證的車(chē)主姓名為王______________?，F(xiàn)雙方同意車(chē)輛行駛證的車(chē)主姓名不變，車(chē)輛不辦任何過(guò)戶(hù)手續(xù)。日后乙方如果需過(guò)戶(hù)，甲方應(yīng)提供相關(guān)材料并積極配合，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

四、標(biāo)的車(chē)輛的交付使用和相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)車(chē)輛及其手續(xù)(行車(chē)證、車(chē)輛的戶(hù)口手續(xù)、車(chē)輛附加費(fèi)購(gòu)置發(fā)票、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票等)的交付期限為20____年4月17日，在乙方向甲方交付購(gòu)車(chē)現(xiàn)金時(shí)交付。車(chē)輛交付前的所有費(fèi)用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔(dān)，車(chē)輛交付后的所有費(fèi)用及其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。車(chē)輛交付乙方后，因車(chē)輛所發(fā)生的一切事故責(zé)任，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

五、違約責(zé)任

1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償給另一方造成的經(jīng)濟(jì)損失;

2、如果甲方因?yàn)楹退说膫鶆?wù)糾紛導(dǎo)致車(chē)輛被保全或扣留，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失(包括車(chē)輛停運(yùn)損失和駕駛員的誤工費(fèi))。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，補(bǔ)充合同。

七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽名)：__________________乙方(簽名)：__________________

簽約日期：二〇____年__月__日

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同12

簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：

出賣(mài)人（甲方）：

買(mǎi)受人（乙方）：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜訂立本合同。

第一條汽車(chē)名稱(chēng)、數(shù)量及價(jià)款

汽車(chē)品牌：

型號(hào)規(guī)格：

生產(chǎn)廠商：

產(chǎn)地：

配置（標(biāo)準(zhǔn)配置/選用配置）：

數(shù)量（臺(tái)）：

車(chē)身顏色：

首選：

次選：

單價(jià)（人民幣）：

內(nèi)飾顏色：

首選：

次選：

總價(jià)（人民幣）大寫(xiě)：

備注：

第二條定金

雙方約定：本合同簽訂時(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付定金__________元，大寫(xiě)：____________________。

甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無(wú)權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。

第三條付款方式

乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時(shí)間，如期足額將車(chē)款支付給甲方。

1、一次性付款方式：簽訂本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)__________。

2、分期付款方式：簽訂本合同時(shí)，_____年_____月_____日前，支付全部車(chē)價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)__________元。

年月日前，支付全部車(chē)價(jià)款的__________%，計(jì)人民幣_(tái)____元，大寫(xiě)_____元。

年月日前，支付余款，計(jì)人民幣_(tái)____元，大寫(xiě)_____元。

3、貸款方式：見(jiàn)《貸款合同》。

第四條質(zhì)量

1、甲方出售的車(chē)輛，質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于汽車(chē)產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財(cái)產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車(chē)輛落籍地有關(guān)部門(mén)關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方出售的車(chē)輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛的汽車(chē)。

3、雙方對(duì)車(chē)輛是否存在質(zhì)量問(wèn)題有爭(zhēng)議的，依據(jù)法律法規(guī)或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實(shí)，可以直接作為判定問(wèn)題的依據(jù)；需要進(jìn)行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為準(zhǔn)。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無(wú)法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。

第五條交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式

1、交車(chē)時(shí)間：_____年_____月_____日前。

2、交車(chē)方式：乙方自提□；甲方送車(chē)上門(mén)□。

3、交車(chē)地點(diǎn)：

4、交車(chē)時(shí)里程表記錄小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。

5、甲方交付車(chē)輛時(shí)應(yīng)同時(shí)提供：

（1）銷(xiāo)售發(fā)票；（2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單；（3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)；（4）車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊(cè)（中文）；（5）隨車(chē)工具及備件清單；（6）。

6、甲方應(yīng)在交車(chē)時(shí)當(dāng)場(chǎng)演示、檢查車(chē)輛的基本使用功能，如實(shí)回答乙方的提問(wèn)，配合乙方對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收。乙方應(yīng)對(duì)車(chē)輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出，由雙方進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于確屬質(zhì)量問(wèn)題的，乙方有權(quán)要求更換車(chē)輛；對(duì)于車(chē)輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方?jīng)]有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權(quán)解除合同。更換車(chē)輛與解除合同的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。7、甲方將車(chē)輛交由乙方實(shí)際支配并向乙方交付隨車(chē)文件時(shí)，雙方應(yīng)簽訂車(chē)輛交接書(shū)（見(jiàn)附件一），即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付時(shí)起，該車(chē)輛的所有權(quán)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。

第六條售后服務(wù)

1、車(chē)輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。

2、甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)供乙方選擇。

在保修期內(nèi)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。

3、乙方使用車(chē)輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車(chē)輛說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車(chē)輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

4、生產(chǎn)廠商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、本合同簽訂后，國(guó)家出臺(tái)有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨或車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

6、生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。

7、其它條款：

第七條違約責(zé)任

1、甲方未按時(shí)交付車(chē)輛的，或因甲方原因?qū)е陆桓段茨軐?shí)現(xiàn)的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車(chē)價(jià)款的%支付違約金或適用定金條款。

2、乙方未按約定支付車(chē)價(jià)款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向甲方支付違約金，超過(guò)_____日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車(chē)價(jià)款的%支付違約金或適用定金條款。

3、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車(chē)輛不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的責(zé)任。

4、經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，車(chē)輛確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財(cái)產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)模缟a(chǎn)廠商有過(guò)錯(cuò)的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償；乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)?，甲方有協(xié)助乙方的義務(wù)。

5、甲方明知車(chē)輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷(xiāo)售車(chē)輛的，乙方有權(quán)要求更換車(chē)輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。

6、因車(chē)身超重，尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無(wú)法上牌照，乙方有權(quán)退車(chē)。

7、保修期中，乙方所購(gòu)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量故障，甲方在_____日內(nèi)未能修復(fù)，影響乙方正常使用的，每延期一日應(yīng)賠償乙方因延誤使用該車(chē)輛造成的損失_____元。

8、一方無(wú)正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按__________的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。

9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，并應(yīng)在10日內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

第八條其他約定

未盡事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。專(zhuān)用車(chē)買(mǎi)賣(mài)可另附附件。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議、附件均為本合同的組成部分。

其他約定：

第九條解決爭(zhēng)議的方法

甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決；

（一）提交仲裁委員會(huì)仲裁；

（二）依法向人民法院提起訴訟。

第十條生效

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

地址：

地址：

證照名稱(chēng)：

證照名稱(chēng)：

證照號(hào)碼：

證件號(hào)碼：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

聯(lián)系電話(huà)：

聯(lián)系電話(huà)：

郵政編碼：

郵政編碼：

簽訂時(shí)間：

簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：

簽訂地點(diǎn)：

附件一

合同編號(hào)：

車(chē)輛交接書(shū)

出賣(mài)人（甲方）：

買(mǎi)受人（乙方）：

_____年_____月_____日_____時(shí)，甲、乙雙方在_____對(duì)_____牌汽車(chē)進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：

1、甲方交付給乙方的車(chē)輛品牌及型號(hào)規(guī)格為：_______________乙方經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)為該車(chē)輛符合雙方于_____年_____月_____日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同（編號(hào)為）的約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_______________車(chē)架號(hào)：_______________），同意接受。

2、隨車(chē)文件清單如下（打√）：

（1）發(fā)票□（2）合格證□（3）說(shuō)明書(shū)□（4）保修卡□（5）海關(guān)證□（6）商檢證□（7）進(jìn)口車(chē)關(guān)單□（8）進(jìn)口車(chē)商檢單□（9）其他：__________。

3、下列車(chē)輛項(xiàng)目完好無(wú)損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打√，不正常的打×，空格內(nèi)可自行添加項(xiàng)目。

外觀及漆面

燈光

電動(dòng)天線(xiàn)

內(nèi)飾

反光鏡

CD

轉(zhuǎn)向

輪胎及備胎

收放機(jī)

制動(dòng)

雨刮器

點(diǎn)煙器

手剎

發(fā)動(dòng)機(jī)

鑰匙及遙控器

離合器

空調(diào)

千斤頂

排擋

門(mén)窗

隨車(chē)工具

儀表盤(pán)

電動(dòng)天窗

警示牌

4、里程表顯示數(shù)：__________公里。

5、其它交接事項(xiàng)：

本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之時(shí)起生效。

甲方簽字或蓋章：

乙方簽字或蓋章：

時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分

時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分

附件二：

合同編號(hào)：

委托服務(wù)協(xié)議書(shū)

委托人（乙方）：

受托人（甲方）：

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項(xiàng)

乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：

（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險(xiǎn)□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項(xiàng)。

二、委托報(bào)酬

為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時(shí)支付_____元，大寫(xiě)：_______________

甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費(fèi)），合計(jì)__________元，大寫(xiě)_______________。

三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

1、代辦選牌，代辦費(fèi)：_____元。

2、代辦按揭，代辦費(fèi)：_____元。

3、代辦保險(xiǎn)：

（1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱(chēng)：

（2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□

（3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：_____元。

（4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)，費(fèi)用：_____元。

（5）車(chē)輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：_____元。

（6）其他險(xiǎn)種名稱(chēng)及費(fèi)用：_____。

（7）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：_____元。

（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)和車(chē)輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)書(shū)面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。

4、代辦上牌，費(fèi)用概算如下：

養(yǎng)路費(fèi)_____元，車(chē)船稅_____元，購(gòu)置稅_____元，注冊(cè)費(fèi)：_____元，其他_____元，合計(jì)約_____元。

5、代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目_____，費(fèi)用_____元。

6、代辦其他項(xiàng)目_____，費(fèi)用_____元。

7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門(mén)規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。

四、上述費(fèi)用采取下列第_____種方式支付：

1、乙方預(yù)付。2、甲方暫先墊付。

五、上牌服務(wù)完成期限：_____年_____月_____日前。

六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車(chē)移交如下材料：

（1）購(gòu)置稅憑證（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證（3）機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)單（4）行駛證（5）車(chē)船稅憑證（6）車(chē)輛牌照號(hào)碼：__________。

七、違約責(zé)任：

1、甲方在辦理委托事項(xiàng)過(guò)程中車(chē)輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險(xiǎn)公司索賠；保險(xiǎn)賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致車(chē)輛未上相關(guān)保險(xiǎn)或保險(xiǎn)公司以車(chē)輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實(shí)際損失。

3、除不可抗力或政府有關(guān)部門(mén)的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項(xiàng)的，乙方有權(quán)按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過(guò)日，甲方應(yīng)按全部車(chē)價(jià)款_____%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

4、因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。

八、解決爭(zhēng)議的方法：同《江蘇省汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同》。

九、其他約定：

甲方簽字或蓋章：

乙方簽字或蓋章：

日期：

日期：

汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同13

合同編號(hào)：

出賣(mài)人(甲方)：

買(mǎi)受人(乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜，訂立本合同。

第一條汽車(chē)名稱(chēng)、數(shù)量及價(jià)款

汽車(chē)品牌型號(hào)

生產(chǎn)廠商產(chǎn)地

發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)合格證號(hào)

車(chē)架號(hào)海關(guān)單號(hào)

商檢單號(hào)配置(標(biāo)準(zhǔn)配置/選用配置)

車(chē)身顏色內(nèi)飾顏色

單價(jià)(人民幣)

數(shù)量

總價(jià)(人民幣)

備注

第二條定金條款

乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車(chē)款的_______%(此比例不得超過(guò)全車(chē)款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。乙方違約導(dǎo)致合同解除的，無(wú)權(quán)要求返還定金;甲方違約導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)雙倍返還定金。

第三條付款方式

乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方。

1、一次性付款方式：簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)___________元，大寫(xiě)_________________元。

2、分期付款方式：

簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)___________元。

___年___月___日前支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)___________元。

___年___月___日前支付最后一期車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)___________元。

3、汽車(chē)消費(fèi)貸款方式：首付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元。

以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn))。

(2)乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補(bǔ)足支付的。

屬甲方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

4、預(yù)付款方式：簽署本合同時(shí)，支付預(yù)付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元，_________時(shí)一次性付清余款。

第四條質(zhì)量

1、甲方向乙方出售的車(chē)輛，質(zhì)量必須符合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標(biāo)符合車(chē)輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方向乙方出售的汽車(chē)，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛。

3、雙方對(duì)車(chē)輛質(zhì)量認(rèn)定有爭(zhēng)議的，以國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。

第五條交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式

1、交車(chē)時(shí)間：_______年____月____日前。

2、交車(chē)方式：乙方自提□;甲方送車(chē)上門(mén)□;貨交承運(yùn)人□。

3、交車(chē)地點(diǎn)：______________________________。

4、交車(chē)時(shí)里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

5、甲方在向乙方交付車(chē)輛時(shí)須同時(shí)提供：

(1)銷(xiāo)售發(fā)票;(2)(國(guó)產(chǎn))車(chē)輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單;(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè);(4)車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊(cè)(中文);(5)隨車(chē)工具及備件清單。

6、車(chē)輛交接時(shí)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。

7、甲方將汽車(chē)交由乙方實(shí)際支配下并向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件時(shí)，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)(見(jiàn)附件)，即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

第六條不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書(shū)面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報(bào)告。

第七條售后服務(wù)的約定

1、車(chē)輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。

2、在上述保修期內(nèi)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)的，甲方應(yīng)為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的維修保養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)，由乙方自行選擇。

在上述保修期內(nèi)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。

3、乙方使用汽車(chē)前應(yīng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車(chē)輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題，或者到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方自行承擔(dān)后果。

4、如生產(chǎn)廠商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，按國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。

5、本合同簽訂后，國(guó)家如出臺(tái)有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

6、生產(chǎn)廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的規(guī)定執(zhí)行。

第八條違約責(zé)任

1、甲方不按時(shí)交付車(chē)輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)_______日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車(chē)款的_______%支付違約金。

2、甲方交付的汽車(chē)不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。

3、經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購(gòu)汽車(chē)確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，如甲方無(wú)過(guò)錯(cuò)，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車(chē)有缺陷或存在其他特殊的使用要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第九條其他約定

本合同的未盡事宜及本合同在履行過(guò)程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

其他約定______________________

第十條解決爭(zhēng)議的方法

本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下面第_____種方式解決：

(一)提交____仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)向_________人民法院提起訴訟。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

地址：地址：

證照名稱(chēng)：證照名稱(chēng)：

證照號(hào)碼：證照號(hào)碼：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：

傳真：傳真：

郵政編碼：郵政編碼：

簽訂時(shí)間：簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：簽訂地點(diǎn)：

附件一

車(chē)輛交接書(shū)

_______年_____月_____日_____時(shí)，甲、乙雙方在________________________對(duì)______________牌汽車(chē)進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：

1.甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌及型號(hào)規(guī)格為：___________________________________

乙方經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)為符合雙方______年______月_________日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同約定(發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_________車(chē)架號(hào)：___________)，同意接受。

2.隨車(chē)文件清單如下(打√)：

(1)發(fā)票□(2)合格證□(3)說(shuō)明書(shū)□(4)保修卡□(5)海關(guān)證□

(6)商檢證□(7)進(jìn)口車(chē)關(guān)單□(8)進(jìn)口車(chē)商檢單□(9)其他：________________

3.下列車(chē)輛項(xiàng)目完好無(wú)損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”。

外觀_______，發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)_______，其它_______

4.里程表顯示數(shù)：_____________公里

5.其他交接事項(xiàng)：本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方簽章：乙方簽章：

日期：日期：

附件二

委托服務(wù)協(xié)議書(shū)

委托人(乙方)：

受托人(甲方)：

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、委托事項(xiàng)乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)(打√)：

(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險(xiǎn)□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項(xiàng)目：

二、委托報(bào)酬

為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)事先支付__________元，大寫(xiě)___________。

甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費(fèi))合計(jì)__________元，大寫(xiě)_______________________。

三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：

1、代辦上牌，代辦費(fèi)：___________元。

2、代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。

3、代辦保險(xiǎn)。

(1)