民事起訴狀(修改后)_第1頁
民事起訴狀(修改后)_第2頁
民事起訴狀(修改后)_第3頁
民事起訴狀(修改后)_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

PAGEPAGE4民事起訴狀(修改后)民事起訴狀民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第1頁。民事起訴狀民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第2頁。月村委厄底中橋全部工程，包工包料合同價款為568000元；合同工期為6個月，開工日期為2014年2月6日，竣工日期為2014年8月6合同簽定后，原告向被告提供施工圖紙及施工場地，辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)，協(xié)助被告將施工所需供電等設(shè)施辦理到位，按照合同的約定履行了相應(yīng)的義務(wù)，同時為被告墊付材料費等款項共計人民幣15000元。被告于2014年2月調(diào)來攪拌機(jī)等簡單的施工設(shè)備進(jìn)場開工，拉了兩車片石進(jìn)場；同年3月，被告雇請當(dāng)?shù)貛酌迕裢诳咏ㄔ炝藘勺鶚蚨盏鬃?，?月將施工設(shè)備及施工人員撤離施工現(xiàn)場。5月，被告開始停工，不但未到工地，也未與原告聯(lián)系。為避免施工進(jìn)度延誤，原告于2014年6月多次電話催告被告恢復(fù)施工，但被告提出抽水排干施工場地需要增加費用、雨季施工需要增加費用、再追加6萬元工程款等無理要求予以拒絕。2014年7月，原告方又多次催促被告施工，并希望就被告提出的要求進(jìn)行協(xié)商及簽訂補(bǔ)充協(xié)議，但被告仍拒絕原告的要求，斷絕與原告的聯(lián)系，致使厄底中橋建設(shè)工程長時間處于停工狀態(tài)，施工現(xiàn)場的片石已經(jīng)雜草叢生，兩座橋墩被風(fēng)雨侵蝕得模糊不清。民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第3頁。原告認(rèn)為，永福縣羅錦鎮(zhèn)江月村委厄底中橋工程，屬于多方籌資，上級下?lián)芘涮踪Y金的工程項目。不但上級配套資金須按照工程進(jìn)度下?lián)埽^時間則會受到影響，而且捐資者也必須在工程基礎(chǔ)部分完工才予以捐助。現(xiàn)因被告在合同履行過程中將施工設(shè)備撤離施工現(xiàn)場、惡意停工，導(dǎo)致施工期限屆滿而已完成的工程量卻未達(dá)到全部工程量的1%，使原告失去了取得上級下?lián)芘涮踪Y金的機(jī)會及捐贈人士的資助，給原告方造成巨大的經(jīng)濟(jì)民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第3頁。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)相關(guān)有關(guān)法律規(guī)定向人民法院提起訴訟，懇請人民法院依法支持原告訴訟請求。此致永?？h人民法院起訴人：廣西桂林市永?？h羅錦鎮(zhèn)江月村委厄底屯訴訟代表人：民

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論