某產(chǎn)品承攬加工合同書 產(chǎn)品承攬加工合同書(5篇)

某產(chǎn)品承攬加工合同書產(chǎn)品承攬加工合同書(通用5篇)某產(chǎn)品承攬加工合同書篇一

承攬方：簽訂地點：

一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額簽訂時間：年月日

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

單價

總金額

合計人民幣金額(大寫)：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準定做方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限：

交(提)貨時間、：

四、交(提)貨地點、方式：

五、運輸方式及到達站港和費用負擔(dān)：

六、合理損耗及計算方式：

七、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收：

八、驗收標準、方法及提出異議期限：

九、結(jié)算方式及期限：

十、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他商定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

定作方

單位名稱：

(章)

單位地址：

法定代表人：

托付代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱：

(章)

單位地址：

托付代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

稅號：

鑒(公)證看法

經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機關(guān)(章)

年月日

(注：除國家另有規(guī)定外，鑒(公)證明行自愿原則)

某產(chǎn)品承攬加工合同書篇二

托付方：____________________(以下簡稱甲方)

加工方：____________________(以下簡稱乙方)

依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方托付乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成全都并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方供應(yīng)的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開頭計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為《稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-_________)。甲方供應(yīng)施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采納的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結(jié)算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開頭組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，支配發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)覺有質(zhì)量問題，應(yīng)準時通知乙方，乙方必需在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時供應(yīng)給乙方完整、具體的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔(dān)當(dāng)，根據(jù)合同商定價格支付乙方價款。

4、甲方供應(yīng)的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必需在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

乙方責(zé)任

1、乙方擔(dān)當(dāng)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料選購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格根據(jù)甲方供應(yīng)的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等詳細要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方供應(yīng)的施工圖紙。

2、乙方負責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需供應(yīng)所選購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

4、日開頭供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨方案，_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)覺存在質(zhì)量問題，應(yīng)馬上停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

3、甲乙雙方商定，假如乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失擔(dān)當(dāng)責(zé)任，乙方不擔(dān)當(dāng)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責(zé)任

2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責(zé)任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱秘，必需擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)隱秘之日起，至對方將該商業(yè)隱秘公開之日止。

十一、其他商定

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

_______年_______月_______日

某產(chǎn)品承攬加工合同書篇三

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額簽訂時間：年月日

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

單價

總金額

合計人民幣金額(大寫)：

二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準定做方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時間、：

四、交(提)貨地點、方式：

五、運輸方式及到達站港和費用負擔(dān)：

六、合理損耗及計算方式：

七、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收：

八、驗收標準、方法及提出異議期限：

九、結(jié)算方式及期限：

十、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二、其他商定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。

定作方

單位名稱：

(章)

單位地址：

法定代表人：

托付代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱：

(章)

單位地址：

托付代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

稅號：

鑒(公)證看法

經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機關(guān)(章)

年月日

(注：除國家另有規(guī)定外，鑒(公)證明行自愿原則)

某產(chǎn)品承攬加工合同書篇四

xx年9月至今，印務(wù)公司與生物公司簽訂加工承攬合同，商定由印務(wù)公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說明書等物品。合同對品名、數(shù)量、金額、驗收、結(jié)算等事項以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進行了具體的商定。

簽約后，印務(wù)公司依約完成印刷工作，并準時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量酬勞，余款二十多萬元（詳細金額有待進一步核算）始終拖延未予支付。

（二）對雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的分析

1、雙方承攬合同關(guān)系合法有效，對此不應(yīng)有異議。

2、印務(wù)公司完成工作，生物公司應(yīng)支付相應(yīng)酬勞。詳細金額有待細查。

3、生物公司逾期支付酬勞，應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

按合同第十一條第5項規(guī)定，生物公司應(yīng)按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系依據(jù)定作狀況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應(yīng)在具體調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合合同商定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務(wù)公司的解釋和計算。

（三）對本案的預(yù)期

由于生物公司的違約事實較為明確，在協(xié)商不成的狀況下，起訴至法院應(yīng)能得到判決支持。但同時應(yīng)留意：

2、為爭取印務(wù)公司的利益最大化，同時削減訴訟過程中的爭議，在訴前還應(yīng)做好證據(jù)的詳盡收集等預(yù)備工作。

某產(chǎn)品承攬加工合同書篇五

甲方：(定做方)

乙方(承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工__，雙方本著互惠互利，協(xié)商全都的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權(quán)利和義務(wù)

1、合同簽定后，甲方為乙方免費供應(yīng)產(chǎn)品樣本圖案。自然?彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人緣由，不能連續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

2、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2)，拒收任何緣由的半成品和不合格產(chǎn)品。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責(zé)。

2、乙方需按甲方供應(yīng)的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約