施工合同范本2023

施工合同范本20231.引言本文檔為施工合同的范本，其中包括了合同的基本條款及相關(guān)事項(xiàng)。本合同適用于2023年以及之后的施工項(xiàng)目，請合同雙方仔細(xì)閱讀并遵守合同規(guī)定。2.合同雙方本合同由以下雙方共同簽署：甲方：[甲方公司名稱]（以下簡稱“甲方”）地址：[甲方公司地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系人電話]乙方：[乙方公司名稱]（以下簡稱“乙方”）地址：[乙方公司地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人姓名]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系人電話]3.項(xiàng)目概述3.1項(xiàng)目名稱：3.2項(xiàng)目地點(diǎn)：3.3項(xiàng)目范圍：4.條款及條件4.1工期本合同約定的工期為[工期長度]，自合同生效之日起計(jì)算。4.2項(xiàng)目付款4.2.1總價(jià)款本項(xiàng)目的總價(jià)款為[總價(jià)款金額]，以人民幣支付。4.2.2付款方式合同簽署后，甲方應(yīng)在項(xiàng)目啟動前支付合同總價(jià)款的[首付款比例]作為首付款。并按照以下進(jìn)度支付尾款：-完成項(xiàng)目進(jìn)度的[進(jìn)度1]時(shí)，支付尾款的[進(jìn)度1付款比例]；-完成項(xiàng)目進(jìn)度的[進(jìn)度2]時(shí)，支付尾款的[進(jìn)度2付款比例]；-完成項(xiàng)目進(jìn)度的[進(jìn)度3]時(shí)，支付尾款的[進(jìn)度3付款比例]；…4.3停工和遲延罰金4.3.1停工原因甲方有權(quán)要求乙方暫停施工，只需提前[停工通知期限]書面通知乙方。4.3.2停工期限一旦甲方發(fā)出停工通知，乙方應(yīng)停工并采取必要措施，預(yù)計(jì)停工期限為[停工期限]。超過該期限，將按照以下條款產(chǎn)生遲延罰金：在停工期限后的第一周，遲延罰金為合同總價(jià)款的[罰金比例1]；在停工期限后的第二周，遲延罰金為合同總價(jià)款的[罰金比例2]；在停工期限后的第三周，遲延罰金為合同總價(jià)款的[罰金比例3]；…4.4質(zhì)量保證乙方應(yīng)保證施工過程符合相關(guān)法律法規(guī)，并按照合同規(guī)定為甲方提供高質(zhì)量的服務(wù)和產(chǎn)品。4.5變更和解除任何一方在履行本合同時(shí)，欲變更或解除合同，應(yīng)書面通知另一方，并協(xié)商解決。4.6爭議解決在履行本合同時(shí)，若發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的情況下，可向所在地法院提起訴訟。5.簽署本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字后生效。甲方：_________________________日期：_________________________乙方：_________________________日期：_________________________6.附件附件1:項(xiàng)目詳細(xì)說明附件2:付款進(jìn)度表附件3:相關(guān)法律法規(guī)以上是合同內(nèi)容的文檔范本。請雙方按照實(shí)際情況進(jìn)行修改，并確保合同的準(zhǔn)確性和