廠房改建承攬合同范本

廠房改建承攬合同范本廠房改建承攬合同范本合同編號(hào)：甲方（委托方）：?jiǎn)挝幻Q：地址：法定代表人：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵箱：乙方（承包方）：?jiǎn)挝幻Q：地址：法定代表人：聯(lián)系人：電話：傳真：電子郵箱：鑒于甲方計(jì)劃對(duì)其現(xiàn)有廠房進(jìn)行改建，并委托乙方進(jìn)行相應(yīng)的承攬工作，為明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條合同目的甲方委托乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方現(xiàn)有廠房進(jìn)行改建工程，并按照合同約定的工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期要求進(jìn)行施工。第二條工程范圍1.甲方廠房改建工程的范圍包括但不限于：（詳細(xì)列出改建工程的具體內(nèi)容）2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的相關(guān)要求和設(shè)計(jì)圖紙，按照合同約定進(jìn)行工程施工并保證施工質(zhì)量。第三條工程價(jià)格與支付方式1.工程價(jià)格：本工程的總承包價(jià)為人民幣（大寫）（小寫）元整，包括人工、材料、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。2.支付方式：甲方應(yīng)在簽訂本合同后的（具體日期）前支付工程總價(jià)款的（具體比例）作為預(yù)付款。余款按照工程進(jìn)度支付，每次支付金額不得超過工程總價(jià)款的（具體比例）。最后一期款項(xiàng)應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后的（具體日期）前支付。第四條工期要求1.工期約定：本工程的工期為自（具體日期）起，至（具體日期）止，共計(jì)（具體天數(shù)）個(gè)工作日。2.工期延誤：如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，乙方應(yīng)按照約定的工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。第五條施工質(zhì)量與保修1.施工質(zhì)量要求：乙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.保修期限：乙方對(duì)本工程提供（具體年限）的保修期，保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。第六條違約責(zé)任1.任何一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的金額為合同總價(jià)款的（具體比例）。2.若一方嚴(yán)重違約，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償費(fèi)用，賠償費(fèi)用應(yīng)包括因此而產(chǎn)生的直接損失和間接損失。第七條保密條款1.雙方對(duì)在合同履行過程中所了解到的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他保密信息應(yīng)予以保密。2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方透露對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他保密信息。第八條爭(zhēng)議解決本合同的解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院進(jìn)行訴訟解決。第九條合同生效與變更1.本合同自雙方蓋章之日起生效，有效期為合同履行完畢并經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后終止。2.本合同的任何變更或補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方書面協(xié)議，并由雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)后生效。第十條其他約定事項(xiàng)1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同附件包括但不限于：工程設(shè)計(jì)圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。（以下無正文）甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：