二級建造師考試工程法規(guī)(習題卷47)

試卷科目：二級建造師考試工程法規(guī)二級建造師考試工程法規(guī)(習題卷47)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages二級建造師考試工程法規(guī)第1部分：單項選擇題，共71題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.根據法律規(guī)定，下列免責條款無效的是()。A)合同當事人一方受益B)涉及不可抗力造成的對方財產損失C)造成對方人身損害D)約定一方不履行合同義務時必須承擔的法律責任答案:C解析:免責條款無效，是指沒有法律約束力的免責條款?！逗贤ā芬?guī)定，合同中的下列免責條款無效：(1)造成對方人身傷害的;(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。[單選題]2.在工程建設中，建設單位對在建工程的權利是()。A)債權B)所有權C)擔保物權D)用益物權答案:B解析:建設單位對建設工程項目的權利來自于物權中最基本的權利一所有權，施工單位的施工活動是為了形成《物權法》意義上的物一建設工程。[單選題]3.根據我國《行政訴訟法》規(guī)定，當事人不服人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起()日內向上一級人民法院提起上訴。A)5B)7C)15D)30答案:C解析:2020版教材P323頁當事人對第一審判決不服的，有權在判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴，不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。[單選題]4.在施工合同履行過程中，當事人一方可以不承擔違約責任的情形是()A)因三通一平工期拖延，建設單位不能按約定時間提供施工場地B)因建設單位拖延提供圖紙，致使施工單位未能按約定時間開工C)因施工單位自有設備損壞，導致工期拖延D)因發(fā)生洪澇災害，致使施工單位在合同約定的工期后竣工答案:D解析:《合同法》第一百零七條規(guī)定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第一百一十七條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。洪澇災害屬于不可抗力事件，故選項D正確。[單選題]5.對人民法院作出的判決，對其效力理解錯誤的是()。A)對一審判決不服的均可以提起上訴B)對二審判決不服的不可以提起上訴C)超過上訴期的一審判決為生效判決D)最高法院的一審判決為生效判決答案:A解析:2020版教材P304頁民事訴訟分為一審程序、二審程序和執(zhí)行程序三大訴訟階段。并非每個案件都要經過這三個階段，有的案件一審就終結，有的經過二審終結，有的不需要啟動執(zhí)行程序。2020版教材P323：按照《民事訴訟法》的規(guī)定，基層人民法院和它派出的法庭適用簡易程序審理事實清楚、權利義務關系明確、爭議不大的簡單民事案件，標的額為各省、自治區(qū)、直轄市上年度就業(yè)人員年平均工資30%以下的，實行一審終審。[單選題]6.爭議雙方達成和解協議后，一方拒不履行，則另一方可以（）A.請求法院強制執(zhí)行B.請求仲裁強制執(zhí)行A)?B)要求對方承擔締約過失責任C)?D)要求對方承擔不履行和解協議的違約責任答案:D解析:如果一方當事人不按照和解協議執(zhí)行，另一方當事人不能直接申請法院強制執(zhí)行，但可要求對方承擔不履行和解協議的違約責任。[單選題]7.某工程項目標底價是850萬元人民幣，投標時甲承包商根據自己企業(yè)定額算得成本是800萬元人民幣，乙承包商根據自己企業(yè)定額算得成本是700萬元人民幣。則甲承包商投標時報價不得低于()萬元人民幣。A)850B)700C)750D)800答案:D解析:2020版教材P85頁投標人不得以低于成本的報價競標。而對于甲而言的成本價為800萬元。[單選題]8.關于無資質承攬工程的法律規(guī)定，下列表述中正確的是（）。A)無資質的?實際施工人?不能以發(fā)包人為被告主張權利B)無資質承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務分包合同都是無效合同C)當無資質的?實際施工人?以合同向對方為被告起訴時，法院不應受理D)當作為無資質的?實際施工人?的利益受到損害時，不能向合同相對方主張權利答案:B解析:當作為無資質的?實際施工人?的利益受到侵害時，其可以向合同相對方（即轉包方或違法分包方）主張權利，甚至可以向建設工程項目的發(fā)包方主張權利。[單選題]9.王軍是某施工單位的項目經理，2008年8月，他租了一臺壓路機，租期為一年。2008年10月，李海找到王軍，向王軍說明該壓路機已經作為抵押物被抵押了，他就是抵押權人。同時出示了抵押合同。該合同顯示抵押合同生效時間為2008年9月1日。則下面說法正確的是（）。A)王軍不可以繼續(xù)租用該壓路機了B)王軍可以繼續(xù)租用，但如果在租期內李海需要實現抵押權，就不可以租用了C)在租期內，李海不可就此壓路機實現抵押權D)租期過后，若李海尚未實現抵押權，就不可以續(xù)租了答案:C解析:2021/2020版教材P31頁抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；否則，該轉讓行為無效。出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權利。租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的，不影響租賃合同的效力。[單選題]10.下列屬于行政處罰的是()。A)沒收財產B)罰金C)撤職D)責令停產停業(yè)答案:D解析:[單選題]11.下列關于建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查的表述中錯誤的是（）。A)應認真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項目存檔備查B)超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，應到施工現場進行帶班檢查C)建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%D)工程開工或停工復工時，應到施工現場帶班檢查答案:D解析:A正確。建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查時，應認真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項目存檔備查。B正確。工程項目進行超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，建筑施工企業(yè)負責人應到施工現場進行帶班檢查。工程項目出現險情或發(fā)現重大隱患時，建筑施工企業(yè)負責人應到施工現場帶班檢查，督促工程項目進行整改，及時消除險情和隱患。C正確。2011年7月住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》進一步規(guī)定，建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%。D錯誤，《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》規(guī)定的?兩個必須到場?不包括開工或停工復工的情形。[單選題]12.下列承擔違約的責任類型不能與解除合同方式并用的是()A)繼續(xù)履行B)支付定金C)支付違約金D)賠償損失答案:A解析:繼續(xù)履行是一種違約后的補救方式，是否要求違約方繼續(xù)履行是非違約方的一項權利。繼續(xù)履行可以與違約金、定金、賠償損失并用，但不能與解除合同的方式并用。[單選題]13.建造師采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》，一經發(fā)現，其將承擔的法律責任是（）。A)給予警告B)撤銷注冊證書C)處1萬元以上3萬元以下罰款D)取消繼續(xù)教育記錄答案:D解析:對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經發(fā)現，立即取消其繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。[單選題]14.對于建設項目可能產生環(huán)境噪聲污染的，建設單位必須提出環(huán)境影響報告書，規(guī)定環(huán)境噪聲污染的防治措施，并按國家規(guī)定的程序報有關部門批準，該部門是（）。A)環(huán)境保護行政主管部門B)地方政府項目審批部門C)建設項目行政主管部門D)地方政府建設主管部門答案:A解析:2020版教材P288編制環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的建設項目竣工后，建設單位應當按照國務院環(huán)境保護行政主管部門規(guī)定的標準和程序，對配套建設的環(huán)境保護設施進行驗收，編制驗收報告。[單選題]15.施工單位在履行施工合同過程中，不屬于必須執(zhí)行的標準是()。A)國家推薦性標準B)行業(yè)強制性標準C)地方強制性標準D)合同約定的推薦性標準答案:A解析:本題考核的是工程建設標準的分類。保障人體健康，人身、財產安全的標準和法律、行政法規(guī)規(guī)定強制執(zhí)行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。強制性標準一經頒布，必須貫徹執(zhí)行，否則對造成惡劣后果和重大損失的單位和個人，要受到經濟制裁或承擔法律責任。強制性標準以外的標準是推薦性標準。推薦性標準，國家鼓勵企業(yè)自愿采用。[單選題]16.下列關于建設用地使用權轉讓的說法中，錯誤的是()A)當事人應當采用書面形式訂立合同B)使用期限為當地建設行政主管部門規(guī)定的期限C)應當向登記機構申請變更登記D)附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分答案:B解析:建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押的，應當符合以下規(guī)定：(1)當事人應當采取書面形式訂立相應的合同。使用期限由當事人約定，但不得超過建設用地使用權的剩余期限。(2)應當向登記機構申請變更登記。(3)附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分。[單選題]17.甲、乙因鋼材質量產生糾紛，乙申請某仲裁委員會仲裁，仲裁庭裁決駁回乙方請求，乙方認為仲裁庭的仲裁員王某對處理此案有受賄行為。依照我國《仲裁法》的規(guī)定，乙方可以申請（）。A)請求法院撤銷仲裁裁決B)向高級人民法院起訴C)向中級人民法院起訴D)向上級仲裁委員會申訴答案:A解析:2020版教材P337當事人提出證據證明仲裁庭的組成或者仲裁程序違反法定程序的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。[單選題]18.以下關于民事訴訟代理制度，說法正確的是（）。A)當事人最多可以委托3名訴訟代理人B)訴訟代理人不具備律師資格的，只能是當事人親屬C)民事法律行為的委托代理，可以書面形式，也可以口頭形式D)授權委托書注明全權代理的，視為訴訟代理人取得全部訴訟權利答案:C解析:?當事人、法定代理人可以委托1?2人作為其訴訟代理人。?律師、基層法律服務工作者（律師代理）；當事人的近親屬或工作人員；當事人所在社區(qū)、單位以及有關團體推薦的公民（公民代理）。??訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權?。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫?全權代理?而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規(guī)定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。[單選題]19.張某被某建筑公司正在施工的建筑墜落物砸傷住院，花費醫(yī)療費16000元，張某向人民法院起訴,并向法院遞交了診斷證明，則該診斷證明是（）。A)鑒定結論B)書證C)證人證言D)勘驗筆錄答案:B解析:2020版教材P311頁2.書證書證，是指以文字、符號所記錄或表示的，以證明待證事實的文書，如合同、書信、文件、票據等。書證是民事訴訟和仲裁中普遍并大量應用的一種證據。[單選題]20.關于債的發(fā)生依據的說法，正確的是()。A)施工現場的磚塊墜落砸傷現場外的行人，構成侵權之債B)債的形成需要當事人約定產生C)施工現場圍擋倒塌造成路人甲受傷，由施工單位承擔責任D)材料供應商為施工企業(yè)自愿保管財物不會產生債答案:A解析:A正確，施工現場的磚塊墜落砸傷現場外的行人，構成侵權之債。B錯誤，債是按照合同的約定或者按照法律規(guī)定，在當事人之間產生的特定的權利和義務關系。C錯誤，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任。D錯誤，產生無因管理之債。[單選題]21.（2017年）關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是（）。A)投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件B)招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還C)投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金D)投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人答案:D解析:考查投標保證金。選項A，撤回投標文件必須以書面方式提交申請；選項B，投標保證金于撤回投標文件之日起5日內退還。選項C,投標截止日后撤銷投標文件，招標人可以不退還投標保證金。[單選題]22.（2014年）某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔（）。A)行政處分B)違約責任C)行政處罰D)交納罰金答案:B解析:供應商沒有按合同約定及時提供原料，屬于合同的違約，應當承擔違約責任賠償損失。[單選題]23.（2015年）關于擔保的說法，正確的是（）。A)擔保是用益物權的一種B)擔保的目的是保障特定債權實現C)擔保合同是主合同D)反擔保不適用《擔保法》的規(guī)定答案:B解析:本題考查的是擔保與擔保合同的規(guī)定，選項A，用益物權包括土地承包經營權，建設用地使用權，宅基地使用權和地役權。選項C，擔保合同是主合同的從合同。[單選題]24.根據招標投標相關法律法規(guī)，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是（）。A)招標人從幾名中標候選人中確定中標人B)招標人在開標前將投標情況告知其他投標人C)招標人預先內定中標人D)招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給中標人讓利答案:A解析:2020版教材P85招標人與投標人串通投標?！墩袠送稑朔▽嵤l例》進一步規(guī)定，禁止招標人與投標人串通投標。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：（1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人；（2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；（4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件；（5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便；（6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。[單選題]25.《安全生產法》規(guī)定，承擔設備安全評價、認證、檢測、檢驗工作的機構，出具虛假證明的，沒收違法所得；違法所得在10萬元以上的，處違法所得（）的罰款。A)十倍以上B)五倍以上十倍以下C)兩倍以上五倍以下D)一倍以上兩倍以下答案:C解析:2020版教材P254頁《安全生產法》規(guī)定，承擔安全評價、認證、檢測、檢驗工作的機構，出具虛假證明的，沒收違法所得；違法所得在10萬元以上的，并處違法所得2倍以上5倍以下的罰款；[單選題]26.某分包工程發(fā)生了生產安全事故，則按照國家有關規(guī)定負責上報事故的是()A)現場有關人員B)分包單位C)建設單位D)總承包單位答案:D解析:《建設工程安全生產管理條例》第五十條規(guī)定，施工單位發(fā)生生產安全事故，應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規(guī)定，及時、如實地向負責安全生產監(jiān)督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。[單選題]27.對干按照合同約定由建設單位采購運抵現場的墻體材料、門窗、保溫材料，采暖制冷和照明設備等,施工單位應當（）。A)直接使用和安裝B)進行檢驗并經監(jiān)理簽字后再使用和安裝C)在供貨商出具產品合格證后使用和安裝D)按建設單位的指示使用和安裝答案:B解析:2020版教材P270頁施工單位的檢驗要依據工程設計要求、施工技術標準和合同約定。檢驗對象是將在工程施工中使用的建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土。合同若有其他約定的，檢驗工作還應滿足合同相應條款的要求。檢驗結果要按規(guī)定的格式形成書面記錄，并由相關的專業(yè)人員簽字。對于未經檢驗或檢驗不合格的，不得在施工中用于工程上。[單選題]28.關于事故調查處理的說法，正確的有（）。A)為搶救人員、防止事故擴大、疏通交通的需要，可以移動事故現場物件B)死亡10人、重傷10人，直接經濟損失1000萬的事故，應當由市級政府調查C)政府及安監(jiān)部門、監(jiān)察機關、公安機關以及工會均是事故調查組的成員D)對于一般事故縣級人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組成事故調查組進行調查答案:C解析:A錯誤，確因特殊情況需要移動事故現場物件的，必須同時滿足的條件有：（1）搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通的需要。（2）經事故單位負責人或組織事故調查的安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督職責的有關部門同意。（3）做出標志，繪制現場簡圖，拍攝現場照片，對被移動物件貼上標簽，并做出書面記錄。（4）盡量使現場少受破壞。B錯誤，屬于重大事故，應當由省級政府調查。特別重大：國務院或授權部門；重大：省級政府；較大：市級政府；一般：縣級政府；C正確，事故調查組的組成：有關政府、安全生產監(jiān)督管理部門、負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門、監(jiān)察機關、公安機關以及工會派人組成，并應當邀請檢察院參加，事故調查組可以聘請有關專家參與調查，組長由負責事故調查的政府指定。D錯誤，未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組織事故調查組進行調查。[單選題]29.按照《民法總則》的規(guī)定，知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利，不包括下列哪項（）。A)地理標志B)商業(yè)秘密C)集成電路布圖設計D)動物新品種答案:D解析:知識產權是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利。按照《民法總則》的規(guī)定，知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利：（1）作品；（2）發(fā)明、實用新型、外觀設計；（3）商標；（4）地理標志；（5）商業(yè)秘密；（6）集成電路布圖設計；（7）植物新品種；（8）法律規(guī)定的其他客體。因此，D錯誤，不包括動物新品種。[單選題]30.依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為（）人以上的單數A)11B)3C)7D)5答案:D解析:2020版教材P78頁依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為5人以上的單數[單選題]31.乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)聯合共同承包甲公司的建筑工程項目，由于聯合體管理不善，造成該建筑項目損失。關于共同承包責任的說法，正確的是（）。A)甲公司有權請求乙施工企業(yè)與丙施工企業(yè)承擔連帶責任B)乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)對甲公司各承擔一半責任C)甲公司應該向過錯較大的一方請求賠償D)對于超過自己應賠償的那部分份額，乙施工企業(yè)和丙施工企業(yè)都不能進行追償答案:A解析:《招標投標法》規(guī)定，聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任?！督ㄖā芬惨?guī)定，共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。[單選題]32.某施工合同約定，工程通過竣工驗收后2個月內，結清所有工程款。2017年9月1日工程通過竣工驗收，但直到2017年9月20日施工企業(yè)將工程移交建設單位，之后建設單位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企業(yè)將建設單位起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日為（）。A)2017年9月21日B)2017年11月21日C)2018年5月2日D)2017年11月2日答案:D解析:利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（1）建設工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；（3）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。[單選題]33.建設工程開工后因故中止施工，建設單位應當自中止施工之日起的（）內向施工許可證發(fā)證機關報告。A)15日B)30日C)60日D)90日答案:B解析:2020版教材P48頁《建筑法》第十條規(guī)定：在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告。[單選題]34.在建設工程竣工驗收后，向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案的主體是（）。A)施工單位B)設計單位C)監(jiān)理單位D)建設單位答案:D解析:[單選題]35.《民法通則》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得()的同意。A)被代理人B)法定代理人C)第三人D)指定代理人答案:A解析:本題考核的是轉托他人代理應當事先取得被代理人的同意?！睹穹ㄍ▌t》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應當在事后及時告訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉托的人的行為負民事責任，但在緊急情況下，為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的除外。[單選題]36.某住宅工程交付使用后的保修期內，住戶甲委托裝修公司精裝修過程中不慎將衛(wèi)生間防水層破壞，漏水導致下層住戶乙房屋被浸泡。在該事件中不應承擔任何責任賠償的是()。A)負責工程保修的施工單位B)物業(yè)單位C)裝修單位D)住戶甲答案:A解析:2020版教材P296頁施工單位在建設工程質量保修書中，應當對建設單位合理使用建設工程有所提示。如果是因建設單位或者用戶使用不當或擅自改動機構、設備位置以及不當裝修等造成質量問題的，施工單位不承擔保修責任；考前黑鉆押題，考前更新，由此造成的質量受損或者其他用戶損失，應當由責任人承擔相應的責任。[單選題]37.工傷保險基金可用于()。A)工傷預防宣傳B)投資股票使資金增值C)購買貨幣基金使資金保值D)對當年沒有發(fā)生安全事故的企業(yè)予以獎勵答案:A解析:工傷保險基金存入社會保障基金財政專戶，用于《工傷保險條例》規(guī)定的工傷保險待遇，勞動能力鑒定，工傷預防的宣傳、培訓等費用，以及法律、法規(guī)規(guī)定的用于工傷保險的其他費用的支付。任何單位或者個人不得將工傷保險基金用于投資運營、興建或者改建辦公場所、發(fā)放獎金，或者挪作其他用途。[單選題]38.下列使用國有資金的項目中.必須通過招標萬式選擇施工單位的是（）。A)某水利工程，其單項施工合同估算價600萬元人民幣B)利用資金實行以工代賑需要使用農民工C)某軍事工程，其重要設備的采購單項合同估算價100萬元人民幣D)某福利院工程，其單項施工合同估算價300萬元人民幣且施工主要技術采用某專有技術答案:A解析:2020版教材P73根據《必須招標的工程項目規(guī)定》中的規(guī)定，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目第五條本規(guī)定第二條至第四條規(guī)定范圍內的項目，其勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：（一）施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；（二）重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；（三）勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。BCD屬于可以不招標的項目。[單選題]39.不屬于我國規(guī)定的縮短工作時間的工作是（）。A)從事夜班工作的勞動者B)在哺乳期工作的女職工C)16至18歲的未成年勞動者D)企業(yè)中的高級管理人員答案:D解析:本題考查的是勞動者的工作時間和休息休假。我國實行縮短工作時間的主要是：從事礦山、高山、有毒、有害、特別繁重和過度緊張的體力勞動職工，以及紡織、化工、建筑冶煉、地質勘探、森林采伐、裝卸搬運等行業(yè)或崗位的職工；從事夜班工作的勞動者；在哺乳期工作的女職工；16至18歲的未成年勞動者。企業(yè)中的高級管理人員屬于可以實行不定時工作制的職工。[單選題]40.某工程施工時因安全生產設施和安全生產條件不符合國家規(guī)定，發(fā)生重大傷亡事故，則該工程直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法構成的刑事法律責任為()A)工程重大安全事故罪B)重大責任事故罪C)重大勞動安全事故罪D)危險物品肇事罪答案:C解析:在建設工程領域，常見的刑事法律責任：工程重大安全事故罪、重大責任事故罪、重大勞動安全事故罪、串通投標罪。其中，重大勞動安全事故罪：《刑法》第一百三十五條規(guī)定，安全生產設施或者安全生產條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處3年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑。[單選題]41.關于用人單位支付給勞動者的勞動報酬包括貨幣工資、實物報酬和社會保險，對此，下列說法正確的是()。A)用人單位可以實物或有價證券代替支付部分貨幣工資B)實物報酬應是以免費或低于成本價提供給勞動者的物品或服務C)社會保險不包括失業(yè)保險D)貨幣工資不包括獎金、津貼和補貼答案:B解析:[單選題]42.（2018年）關于留置的說法，正確的是（）。A)留置權屬于債權B)債權人不負責保管留置物C)建設工程合同可以適用留置權D)留置權基于法定而產生答案:D解析:按照《擔保法》的規(guī)定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償?！稉７ā芬?guī)定，因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發(fā)生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。法律規(guī)定可以留置的其他合同，適用以上規(guī)定。當事人可以在合同中約定不得留置的物。留置權人負有妥善保管留置物的義務。因保管不善致使留置物滅失或者毀損的，留置權人應當承擔民事責任。[單選題]43.建設工程施工合同發(fā)包人的主要義務不包括（）。A)及時驗收工程B)支付工程價款C)及時檢查隱蔽工程D)不得轉包答案:D解析:發(fā)包人的主要義務包括：（1）不得違法發(fā)包?！逗贤ā芬?guī)定，發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人。（2）提供必要施工條件。發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。（3）及時檢查隱蔽工程。隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。（4）及時驗收工程。建設工程竣工后，發(fā)包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準及時進行驗收。（5）支付工程價款。發(fā)包人應當按照合同約定的時間、地點和方式等，向承包人支付工程價款。[單選題]44.關于施工質量檢驗和返修的說法，不正確的有（）。A)隱蔽工程在隱蔽前，施工單位通知建設單位或監(jiān)理單位即可B)竣工驗收時發(fā)現質量問題的工程，由施工單位負責返修C)嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的，可追究項目負責人的責任D)工程質量檢測機構不得轉讓檢測業(yè)務答案:A解析:A錯誤，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監(jiān)督機構。B正確，不論是施工過程中出現質量問題的建設工程，還是竣工驗收時發(fā)現質量問題的工程，施工單位都要負責返修。C正確，建設工程實行五方責任主體質量終身責任制。D正確，檢測機構不得轉包檢測業(yè)務，工程項目建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測，檢測機構應當對其檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。[單選題]45.關于不動產物權設立的說法，正確的是()。A)經依法登記，發(fā)生設立效力B)合同簽字蓋章，發(fā)生設立效力C)依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記D)未經登記，不動產交易合同無效答案:A解析:本題考查的是物權的設立、變更、轉讓、消滅和保護。不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依法按照法律規(guī)定登記，自記載于不動產登記簿時發(fā)生效力。經依法登記，發(fā)生效力;未經登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記。[單選題]46.某住宅小區(qū)施工時，承包方發(fā)現設計圖紙結構尺寸部分存在錯誤，承包方正確的做法是()。A)仍按圖紙施工B)按經驗繼續(xù)施工C)由施工單位技術人員修改圖紙D)向相關單位及時提出修改建議答案:D解析:施工單位在施工過程中發(fā)現設計文件和圖紙中確實存在差錯，有義務及時向設計單位提出，避免造成不必要的損失和質量問題。[單選題]47.雖然具有易于保存、生動逼真等優(yōu)點，但是也有容易通過技術手段被篡改的缺點（）。A)鑒定結論B)物證C)視聽資料D)勘驗筆錄答案:C解析:2020版教材P312頁視聽資料雖然具有易于保存、生動逼真等優(yōu)點，但是也有容易通過技術手段被篡改的缺點。[單選題]48.根據《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。(2018.8)A)對于限制人身自由的行政強制措施不服的B)國防、外交等國家行為C)行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令D)行政機關對行政機關人員的獎懲、任免等決定答案:A解析:[單選題]49.（2019年）某建設工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工驗收報告，發(fā)包人未組織驗收；3月1日工程由發(fā)包人接收；4月1日承包人提交了結算文件，發(fā)包人遲遲未予結算；6月1日，承包人起訴至人民法院。該工程應付款時間為（）。A)3月1日B)2月1日C)4月1日D)6月1日答案:A解析:當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（1）建設工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；（3）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。[單選題]50.某施工單位未按規(guī)定對商品鋼筋進行驗收，后由于商品鋼筋不合格致使工程停工被迫炸毀，則該施工單位可能承受的不利法律后果是（）。A)罰款但不影響企業(yè)資質，需承擔賠償責任B)罰款且影響企業(yè)資質，并承擔賠償責任C)罰款但不影響企業(yè)資質，且不用承擔賠償責任D)罰款且影響企業(yè)資質，但不用承擔法律責任答案:B解析:2020版教材P273頁《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有其他不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的行為的，責令改正，處以罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書；造成建筑工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；構成犯罪的，依法追究刑事責任。[單選題]51.某房屋建筑工程于2009年3月15日通過竣工驗收，建設單位于2009年3月31日辦理了竣工驗收備案手續(xù)。按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，該工程電氣管線的最低保修期限截止日期是（）。A)2011年3月15日B)2011年3月31日C)2013年3月15日D)2013年3月31日答案:A解析:2020版教材P296頁電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，最低保修期限為2年。[單選題]52.關于建設工程分包的說法，正確的是()A)實行施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成B)總承包單位可以將全部建設工程拆分成若干部分后全部分包給其他施工企業(yè)C)總承包單位可以將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位D)總承包單位未經建設單位同意，將其承包的部分建設工程交由其他企業(yè)完成答案:A解析:《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位。禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人。施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成。[單選題]53.根據規(guī)定，要求專業(yè)承包單位在分包工程時應具有（）。A)施工資質B)勞務資質C)相應資質D)專業(yè)承包資質答案:C解析:2020版教材P97頁《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質條件的分包單位。[單選題]54.生產安全事故的責任人未依法承擔賠償責任，經()依法采取執(zhí)行措施后，仍不能對受害人給予足額賠償的，應當繼續(xù)履行賠償義務。A)人民法院B)公安機關C)勞動保障局D)國家行政機關答案:A解析:2020版教材P248頁生產安全事故的責任人未依法承擔賠償責任，經人民法院依法采取執(zhí)行措施后，仍不能對受害人給予足額賠償的，應當繼續(xù)履行賠償義務；受害人發(fā)現責任人有其他財產的，可以隨時請求人民法院執(zhí)行[單選題]55.分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環(huán)境保護設施應當()驗收。A)分期B)最終一次性C)同時D)分階段答案:A解析:[單選題]56.關于安全生產許可證與資質證書的說法，不正確的有（）。A)兩個證件的批準均屬于建設行政主管部門的行政許可B)兩個證件的申請主體相同C)兩個證件有效期均為3年，期滿前3個月辦理延期D)兩個證件的申請條件均對人員有相應的要求答案:C解析:A正確，兩個證件的批準均屬于建設行政主管部門的行政許可。B正確，兩個證件的申請主體相同，都是建筑施工企業(yè)。C錯誤，安全生產許可證，有效期為3年，有效期屆滿3個月前，申請延期。資質證書，有效期為5年，有效期屆滿3個月前，申請延期。D正確，申請領取安全生產許可證的條件：1.建立、健全安全生產責任制，制定完備的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；2.保證本單位安全生產條件所需資金的投入；3.設置安全生產管理機構，按照國家規(guī)定配備專職安全生產管理人員；4.主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格；5.特種作業(yè)人員經有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；6.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格；7.依法參加工傷保險，依法為現場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費；8.施工現場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產法律、法規(guī)、標準和規(guī)程的要求；9.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝；10.有對危險性較大的分部分項工程及施工現場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預防、監(jiān)控措施和應急預案；11.有生產安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備；12.法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。資質的法定申請條件：企業(yè)應當按照其擁有的資產、主要人員、已完成的工程業(yè)績和技術裝備等條件申請建筑業(yè)企業(yè)資質，經審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質證書后，方可在資質許可的范圍內從事建筑施工活動。[單選題]57.《民事訴訟法》規(guī)定，下列不屬于人民法院應裁定中止執(zhí)行的情形的是(）。A)申請人表示可以延期執(zhí)行的B)案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的C)被執(zhí)行人隱匿可執(zhí)行財產的D)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的答案:C解析:執(zhí)行中止是指在執(zhí)行過程中，因發(fā)生特殊情況，需要暫時停止執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執(zhí)行：①申請人表示可以延期執(zhí)行的；②案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的；③作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的；④作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；⑤人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復執(zhí)行。[單選題]58.根據《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列情形中不屬于強制性標準監(jiān)督檢查內容的是()。(2018.36)A)工程項目規(guī)劃、勘察、設計、施工階段是否符合強制性標準B)工程項目使用的材料、設備是否符合強制性標準C)工程管理人員是否熟悉強制性標準D)工程項目的安全、質量是否符合強制性標準答案:C解析:強制性標準監(jiān)督檢查的內容包括：(1)工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準;(2)工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規(guī)定;(3)工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規(guī)定;(4)工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規(guī)定;(5)工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規(guī)定。【考點來源】2Z207012監(jiān)督檢查的內容和方式[單選題]59.招標投標違法行為記錄公告，絕對禁止公開涉及（）的記錄。A)國家秘密B)個人隱私C)商業(yè)隱私D)政府信息答案:A解析:招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的記錄。但是，經權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。故A正確。[單選題]60.甲企業(yè)與乙銀行簽訂一份50萬元人民幣的貸款合同，丙企業(yè)在貸款合同的擔保人欄目中加蓋了企業(yè)的印章?，F甲企業(yè)逾期沒有還款，下列對于該債務清償的表述不正確的有（）。A)乙銀行有權要求甲企業(yè)對50萬元人民幣債務承擔全部責任B)乙銀行有權要求丙企業(yè)對50萬元人民幣債務承擔責任C)乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業(yè)承擔責任后，才可要求丙企業(yè)承擔責任D)乙銀行有權要求甲企業(yè)對30萬元人民幣債務承擔責任，丙企業(yè)對20萬元人民幣債務承擔責任答案:C解析:2021/2020版教材P29頁保證的方式分為：一般保證和連帶責任保證。當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。[單選題]61.下面不屬于建設工程施工常用擔保種類的是()。A)施工投標保證金B(yǎng))施工合同履約保證金C)預付款擔保D)竣工結算保證金答案:D解析:2021/2020版教材P30頁建設工程施工常用的擔保種類包括:(1)施工投標保證金;(2)施工合同履約保證金;(3)預付款擔保。[單選題]62.關于仲裁協議的說法，不正確的有（）。A)申請仲裁必須書面協議，口頭協議無效B)有效的仲裁協議排除了法院的司法管轄權C)仲裁委員會對超出仲裁協議約定范圍的其他爭議事項無權仲裁D)仲裁協議效力確認，須由仲裁機構所在地的中級人民法院管轄答案:D解析:A正確，仲裁協議應當采用書面形式，口頭方式達成的仲裁意思表示無效。B正確，有效的仲裁協議排除了法院的司法管轄權。C正確，仲裁委員會只能對當事人在仲裁協議中約定的爭議事項進行仲裁，對超出仲裁協議約定范圍的其他爭議事項無權仲裁。D錯誤，當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件，由仲裁協議約定的仲裁機構所在地、仲裁協議簽訂地、申請人住所地、被申請人住所地的中級人民法院或者專門人民法院管轄。[單選題]63.侯某與某施工企業(yè)簽訂了3年的勞動合同，約定試用期為4個月。試用期結束后，侯某與該施工企業(yè)剩余勞動期限為（）。A.2年?B.32個月A)?B)3年C)?D)無固定期限答案:B解析:試用期包含在勞動合同期限內。合同期限：3×12=36個月，試用期為4個月。剩余的勞動期限：36-4=32個月。[單選題]64.關于訴訟與仲裁的區(qū)別，下列說法錯誤的是（）。A)與訴訟相比，仲裁的保密性更強B)與訴訟相比，仲裁更為快捷C)仲裁是最能體現當事人意思自治原則的爭議解決方式D)仲裁裁決書不具有強制執(zhí)行的效力，法院的判決書具有強制執(zhí)行的效力答案:D解析:2020版教材P336仲裁裁決是由仲裁庭作出的具有強制執(zhí)行效力的法律文書。裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。[單選題]65.當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起（）日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回。A)5B)10C)15D)30答案:C解析:2020版教材P328頁執(zhí)行異議。教材P327當事人、利害關系人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，可以向負責執(zhí)行的人民法院提出書面異議。當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回。[單選題]66.（2018年）下列事項中，屬于施工生產安全事故調查組職責的是（）。A)查明事故發(fā)生的間接經濟損失B)追究責任人的法律責任C)提交事故調查報告D)提出對受傷人員的賠償方案答案:C解析:事故調查組履行下列職責：（1）查明事故發(fā)生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失；（2）認定事故的性質和事故責任；（3）提出對事故責任者的處理建議；（4）總結事故教訓，提出防范和整改措施；（5）提交事故調查報告。[單選題]67.推銷員王某與某公司簽訂合同，合同約定試用期為6個月，試用期工資為同類崗位的最低月工資1000元，高于當地最低月工資標準800元。但王某未能按要求完成相應推銷任務，被公司扣發(fā)了工資，每月只能領到300元生活費。對此，下列選項中表述正確的是()。A)該公司不得扣減王某的工資B)由于在試用期內，所以該公司的做法是合法的C)該公司可以扣發(fā)王某的工資，但不得低于用人單位所在地的最低工資標準D)試用期內的工資不得低于本單位相同崗位的最低檔工資答案:C解析:根據《勞動合同法實施條例》第15條的規(guī)定，勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資的80%或者不得低于勞動荅同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。[單選題]68.某建筑公司實施了下列行為，其中符合我國環(huán)境污染防治法律規(guī)范的是（）。A)將建筑垃圾傾倒在季節(jié)性干涸的河道里B)對已受污染的潛水和承壓水混合開采C)冬季工地上的工人燃燒瀝青、油氈取暖D)從事收集、貯存、處置危險廢物經營活動必須申請領取經營許可證答案:D解析:禁止將危險廢物提供或者委托給無經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的經營活動。可得選D[單選題]69.按照合同約定，建設單位應于2012年7月10日向施工單位支付工程價款，然而一直沒有支付。2014年6月10日施工單位提起訴訟，要求建設單位支付全部價款及相應利息。該訴訟行為導致訴訟時效()。A)中止B)中斷C)終止D)失效答案:B解析:本題考核的是訴訟時效中斷?！睹穹ㄍ▌t》規(guī)定，訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。[單選題]70.涉及水土保持的建設項目除按要求編制建設項目的環(huán)境影響報告書外，還必須取得經由水行政主管部門審查同意的()。A)水土保持方案B)水土安全規(guī)劃C)水利用方案D)水土利用標準答案:A解析:[單選題]71.仲裁庭調解達成協議的，調解書自()即發(fā)生法律效益。A)仲裁庭制作完成后B)當事人簽字后C)人民法院確認后D)當事人簽收后答案:D解析:2020版教材P336調解書經雙方當事人簽收后即與裁決書具有同等法律效力。在調解書簽收前當事人反悔的，仲裁庭應當及時作出裁決。調解不成的，仲裁庭應當及時作出裁決。第2部分：多項選擇題，共29題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]72.根據《民事訴訟法》的規(guī)定，以下屬于民事訴訟參加人的是()。A)當事人B)第三人C)證人D)訴訟代理人E)勘驗人答案:AD解析:2020版教材P309頁訴訟參加人：當事人和包括訴訟代理人.[多選題]73.與工程建設關系比較密切的刑事犯罪有（）。A)重大責任事故罪B)受賄罪C)重大勞動安全事故罪D)瀆職罪E)工程重大安全事故罪答案:ACE解析:2021/2020版教材P41頁依據《刑法》規(guī)定，在建設工程領域常見的刑事犯罪有：工程重大安全事故罪、重大責任事故罪、重大勞動安全事故罪、串通投標罪。[多選題]74.根據《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當報廢的建筑起重機械有（）。A)沒有完整安全技術檔案的B)屬國家明令淘汰或者禁止使用的C)沒有齊全有效的安全保護裝置的D)經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的E)超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的答案:BDE解析:有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的；（3）經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的；（4）沒有完整安全技術檔案的；（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第（1)、（2)、（3）項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)。[多選題]75.（2015年）根據《生產安全事故報告調查處理條例》，事故的等級劃分包括（）。A)一般事故B)較大事故C)嚴重事故D)重大事故E)特別重大事故答案:ABDE解析:本題考查的是生產安全事故的等級劃分標準。根據生產安全事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故。[多選題]76.施工合同中對付款時間沒有約定或者約定不明的，按照相關司法解釋的規(guī)定，對應付款時間的理解正確的是()。A)建設工程已實際交付的，為交付之日B)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日C)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日D)承包人主張工程款的，為提出主張之日E)承包人提交竣工驗收報告的，為提交之日答案:ABC解析:本題考核的是欠付工程款的利息支付。利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日;(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之曰。[多選題]77.某勘察公司作為被告收到了人民法院送達的應訴通知書，并附有舉證通知書。關于舉證時限，說法錯誤的有（）。A)舉證時限必須由人民法院指定B)勘查公司可以在舉證期限屆滿前提出反訴C)勘察公司在舉證時限內未提交證據材料即敗訴D)勘查公司不得提延長舉證期限的要求E)勘察公司逾期提交的證據材料，人民法院審理時不組織質證答案:ACD解析:2020版教材P314頁舉證時限，是指法律規(guī)定或法院、仲裁機構指定的當事人能夠有效舉證的期限。舉證時限是一種限制當事人訴訟行為的制度，其主要目的在于促使當事人積極舉證，提高訴訟效率，防止當事人違背誠實信用原則，在證據上搞?突然襲擊?或拖延訴訟?！睹袷略V訟法》規(guī)定，當事人對自己提出的主張應當及時提供證據。人民法院根據當事人的主張和案件審理情況，確定當事人應當提供的證據及其期限。當事人在該期限內提供證據確有困難的，可以向人民法院申請延長期限，人民法院根據當事人的申請適當延長。當事人逾期提供證據的，人民法院應當責令其說明理由；拒不說明理由或者理由不成立的，人民法院根據不同情形可以不予采納該證據，或者采納該證據但予以訓誡、罰款。[多選題]78.根據《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》，發(fā)生工程質量事故，施工企業(yè)項目經理承擔的法律責任有（）。A)項目經理為注冊建造師的，責令停止執(zhí)業(yè)2年B)向社會公布曝光C)處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款D)構成犯罪的，依法追究刑事責任E)項目經理為注冊建造師的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內不予注冊答案:BCD解析:本題考查的是項目經理違法行為應承擔的法律責任。對施公單位項目經理按以下方式進行責任追究：（1）項目經理為相關注冊執(zhí)業(yè)人員的，責令停止執(zhí)業(yè)1年；造成重大質量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年以內不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊；（2）構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任；（3）處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款；（4）向社會公布曝光。[多選題]79.評標委員會應當否決投標人投標的情形包括()。A)投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字B)投標聯合體沒有提交共同投標協議C)投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件D)投標報價高于成本或者低于招標文件設定的最高投標限價E)投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應答案:ABCE解析:2020版教材P78頁招標項目設有標底的，招標人應當在開標時公布。標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為否決投標的條件。有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：(1)投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；(2)投標聯合體沒有提交共同投標協議：(3)投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；(4)同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；(5)投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；(6)投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；(7)投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法。[多選題]80.下列工程施工過程中，屬于侵權責任的情形有()。A)施工單位違約造成供貨商重大損失B)施工單位未按合同約定支付項目經理李某的獎金C)工地的起重機倒塌造成行人黃某被砸傷D)分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞E)施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡答案:CDE解析:本題考核的是侵權之債。侵權是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。侵權行為一經發(fā)生，即在侵權行為人和被侵權人之間形成債的關系。侵權行為產生的債被稱為侵權之債。《侵權責任法》規(guī)定，建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。[多選題]81.建設項目安全設施的（）應當對安全設施設計負責。A)主要負責人B)安全管理人員C)設計人D)設計單位E)施工管理人員答案:CD解析:2020版教材P253頁《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，設計單位和注冊建筑師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當對其設計負責。[多選題]82.根據《安全生產法》的規(guī)定，關于施工生產安全事故應急救援預案的說法，錯誤的是（）。A)生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控B)生產經營單位需制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施C)生產經營單位發(fā)生生產安全事故時，不得在事故調查處理期間擅離職守D)生產經營單位發(fā)生生產安全事故時，單位的主要負責人應立即向上級機構報告，待上級批準后，再進行搶救E)總承辦單位統(tǒng)一組織編制應急救援預案，且統(tǒng)一建立應急救援組織或配備應急救援人員答案:DE解析:生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產經營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。生產經營單位發(fā)生生產安全事故時，單位的主要負責人應當立即組織搶救，并不得在事故調查處理期間擅離職守。[多選題]83.根據《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，自購建筑起重機械的使用單位使用的建筑起重機械應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)的情形有（）。A)沒有完整安全技術檔案的B)屬國家明令淘汰或者禁止使用的C)超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的D)沒有齊全有效的安全保護裝置E)經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的答案:BCE解析:有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的；（3）經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的；（4）沒有完整安全技術檔案的；（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第（1）、（2）、（3）項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)。[多選題]84.根據《建設工程質量管理條例》，必須實施監(jiān)理的工程有(）。A)國家重點建設工程B)大中型公共事業(yè)工程C)成片開發(fā)建設的住宅小區(qū)工程D)亞洲銀行貸款工程E)中國銀行貸款工程答案:ABCD解析:根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定下列建設工程必須實行監(jiān)理：(1）國家重點建設工程；(2）大中型公用事業(yè)工程；(3）成片開發(fā)建設的住宅小區(qū)工程；(4）利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程；(5）國家規(guī)定必須實行監(jiān)理的其他工程。[多選題]85.以下屬于刑事責任承擔方式的是（）。A)拘役B)罰金C)管制D)行政處罰E)支付違約金答案:ABC解析:2021/2020版教材P40頁《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）無期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罰金；（2）剝奪政治權利；（3）沒收財產；（4）驅逐出境。支付違約金是民事責任。[多選題]86.關于建設用地使用權的說法，錯誤的有()。A)建設用地使用權屬于用益物權B)建設用地使用權可以通過出讓或劃撥方式設立C)建設用地使用權自登記時設立D)建設用地使用權期間屆滿的，自動續(xù)期E)建設用地使用權可以在國有土地和集體成有土地上設立答案:DE解析:本題考查建設用地使用權。建設用地使用權，指建設用地使用權人依法對國家所有的土地享有占有、使用和收益的權利，屬于用益物權，A正確，E錯誤。設立建設用地使用權，可以釆取出讓或者劃撥等方式，B正確。設立建設用地使用權的，應當向登記機構申請建設用地使用權登記，建設用地使用權自登記時設立，C正確。住宅建設用地使用權期向屆滿的，自動續(xù)期，而非住宅則按法律規(guī)定辦理，D錯誤。故本題選D、E。[多選題]87.下列屬于安全生產從業(yè)人員權利的有（）。A)知情權B)批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權C)請求民事賠償權D)危險報告權E)緊急避險權答案:ABCE解析:2020版教材P210頁按照《建筑法》、《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，施工作業(yè)人員主要享有如下的安全生產權利：(一）施工安全生產的知情權和建議權(二）施工安全防護用品的獲得權(三）批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權(四）緊急避險權(五）獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利(六）請求民事賠償權[多選題]88.下列建設項目中，可以不招標的是（）。A)個人捐資的公共基礎設施項目中合同估算價為100萬元的設計合同B)使外國政府貸款資金的項目中合同估算價為200萬元的施工單項合同C)世界開發(fā)銀行投資的供水項目中合同估算價為150萬元的材料采購合同D)全部使用財政預算資金的某幼兒園項目工程總承包合同金額人民幣4000萬元E)國有企業(yè)投資占主導地位的項目設計-施工投資總額達550萬答案:BC解析:A應當招標，必須招標范圍內的各類工程建設項目，勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在人民幣100萬元以上的必須招標。B可以不招標，必須招標范圍內的各類工程建設項目，施工單項合同估算價在人民400萬元以上的必須招標。規(guī)模不具備。C可以不招標，必須招標范圍內的各類工程建設項目，重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣200萬元以上的必須招標。規(guī)模不具備。D應當招標，使用財政預算資金屬于必須招標的范圍，而且也達到了相應的規(guī)模，即同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。E應當招標，國有企業(yè)投資占主導地位的項目屬于必須招標的范圍，而且也達到了相應的規(guī)模，即同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。[多選題]89.有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30日以書面形式通知勞動者本人()。A)勞動者患病或者非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用人單位另行安排工作的B)勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的C)嚴重違反勞動紀律或者用人單位規(guī)章制度的D)勞動合同訂立時所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同達成協議的E)嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的答案:ABD解析:[多選題]90.融資租賃中，屬于承租人的義務的是（）。A)按照約定支付租金B(yǎng))妥善保管和使用租賃物C)標的物的瑕疵擔保D)變賣租賃物E)租賃期間屆滿返還租賃物答案:ABE解析:融資租賃中承租人的主要義務是按照約定支付租金、妥善保管和使用租賃物、租賃期間屆滿返還租賃物。[多選題]91.禁止投標人實施的不正當行為的種類有()。A)投標人相互串通投標B)投標人與招標人串通投標C)以低于標底的報價競標D)以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標E)以行賄的手段謀取中標答案:ABDE解析:2020版教材P84頁禁止串通投標的其他不正當競爭行為的規(guī)定：一、禁止投標人相互串通投標；二、禁止招標人與投標人串通投標；三、禁止投標人以行賄手段謀取中標；四、投標人不得以低于成本的報價競標；五、投標人不得以他人名義投標或以其他方式弄虛作假騙取中標。[多選題]92.【2018年真題】關于竣工驗收時應當提交的檔案資料的說法，正確的有（）。A)建設單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他有關部門移交建設項目檔案B)施工企業(yè)應當在合同中明確要求勘察、設計、監(jiān)理等單位分別提供各環(huán)節(jié)文件資料C)施工企業(yè)應當按照歸檔要求制定統(tǒng)一目錄D)工程檢驗評定資料應當由施工企業(yè)提交E)工程檢驗評定資料無需在竣工時提交答案:ACD解析:本題考查竣工驗收檔案資料。B錯誤，建設單位是工程建設活動的總負責方，應當在合同中明確要求勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位分別提供工程建設各環(huán)節(jié)的文件資料，及時