2023年二建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》點(diǎn)睛提分卷（六）附詳解

2023年二建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》點(diǎn)睛提分卷（六）附

詳解

一、單選題

1.某有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人，因不能歸責(zé)與本人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證

明生效判決的部分內(nèi)容錯(cuò)誤，損害其民事權(quán)益，則該第三人行使撤銷之訴的法定

期間是（）個(gè)月。

A、24

B、18

C、12

D、6

答案：D

解析：以上規(guī)定的第三人，因不能歸責(zé)于本人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證明

發(fā)生法律效力的判決、裁定'調(diào)解書的部分或者全部?jī)?nèi)容錯(cuò)誤，損害其民事權(quán)益

的，可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道其民事權(quán)益受到損害之日起6個(gè)月內(nèi)，向作出該判

決'裁定、調(diào)解書的人民法院提起訴訟。

2.施工中發(fā)包人如需提前竣工，正確的做法是（）。

A、發(fā)包人只需要提前書面通知承包人提前竣工的時(shí)間

B、發(fā)包人需要通知承包人提前竣工的時(shí)間及追加的價(jià)款

C、發(fā)包人需要與承包人協(xié)商一致，簽訂提前竣工協(xié)議

D、發(fā)包人與承包人需要針對(duì)此工程另訂協(xié)議

答案：C

解析：承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。施

工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件

組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施'發(fā)包

人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。

3.城市道橋'鐵路、工業(yè)廠房等建設(shè)項(xiàng)目，在建成后使用過程中可能會(huì)對(duì)周圍環(huán)

境產(chǎn)生噪聲污染，因此'建設(shè)單位在()就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設(shè)環(huán)

境噪聲污染防治設(shè)施。

A、建設(shè)前期

B、建設(shè)過程中

C、建設(shè)后期

D、使用過程中

答案：A

解析：本題考查的是建設(shè)項(xiàng)目噪聲污染的防治。城市道橋、鐵路、工業(yè)廠房等建

設(shè)項(xiàng)目，在建成后使用過程中可能會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染，因此，建設(shè)單位

在建設(shè)前期就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設(shè)環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施。

4.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證的前提是，中止施工滿()的工程恢

復(fù)施工。

A、1個(gè)月

B、3個(gè)月

C、1年

D、2年

答案：C

解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止

施工之日起一個(gè)月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工

作。建筑工程恢復(fù)施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告；中止施工滿一年的工程恢復(fù)施

工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。

5.某房地產(chǎn)開發(fā)公司委托李某采購(gòu)陶瓷用品，并簽訂了委托購(gòu)買合同。合同中約

定了陶瓷用品采購(gòu)價(jià)格范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、委托期限等內(nèi)容。在購(gòu)買陶瓷用品過程

中，李某超越了委托權(quán)限給房地產(chǎn)開發(fā)公司造成了經(jīng)濟(jì)損失。此時(shí)房地產(chǎn)開發(fā)公

司（）。

A、與李某重新簽訂合同

B、可對(duì)李某造成的損失提出索賠

C、自己承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失

D、與李某共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失

答案：B

解析：教材P171受托人超越權(quán)限給委托人造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

6.當(dāng)事人雙方就消滅有效合同達(dá)成意思表示一致的，稱為（）。

A、協(xié)議解除

B、約定解除

C、法定解除

D、協(xié)商解除

答案：B

解析：教材P125《民法典》第93條規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同。當(dāng)

事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時(shí)，解除權(quán)人可以解除

合同。

7.二級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)不包括()。

A、12層以上的房屋建筑工程

B、高度50米以上的建筑物或構(gòu)筑物

C、單體建筑面積3萬(wàn)平方米以上的房屋建筑工程

D、建筑面積5萬(wàn)平方米以上的住宅小區(qū)或建筑群體

答案：C

解析：《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》中規(guī)定，二級(jí)建造師可以擔(dān)任二級(jí)及以

下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理。二級(jí)注冊(cè)建造師可以承擔(dān)中、

小型工程施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。按照《注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》，選項(xiàng)A、B、

D是二級(jí)建筑企業(yè)承擔(dān)工程的標(biāo)準(zhǔn)，也屬于二級(jí)注冊(cè)建造師可以執(zhí)業(yè)的工程規(guī)模,

選項(xiàng)C屬于一級(jí)建筑企業(yè)承擔(dān)工程的標(biāo)準(zhǔn)，超出了執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。

8.甲企業(yè)與乙運(yùn)輸公司簽訂了貨物運(yùn)輸合同，在合同履行過程中，甲企業(yè)未按合

同內(nèi)容履行合同，乙運(yùn)輸公司可將其貨物Oo

A、抵押

B、留置

C、質(zhì)押

D、拍賣

答案：B

解析：三、留置按照《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同

約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)

依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受

償。

9.采取固定總價(jià)的施工合同中約定混凝土強(qiáng)度為C25,出于安全的考慮，建設(shè)單

位將混凝土強(qiáng)度提高到C30。施工合同中無C30混凝土的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，雙方對(duì)該混

凝土計(jì)價(jià)發(fā)生爭(zhēng)議。關(guān)于工程價(jià)款處理的說法，正確的是（）。

A、應(yīng)按照建設(shè)單位提出的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)償

B、應(yīng)按照施工企業(yè)提出的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)償

C、合同總價(jià)款不予調(diào)整

D、協(xié)商不成，可以參照簽訂施工合同時(shí)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法

或計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定

答案：D

解析：因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對(duì)該部分

工程價(jià)款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管

部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款。

10.用人單位自用工之日起超過過1個(gè)月不滿1年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同

的，應(yīng)向勞動(dòng)者支付每月（）倍的工資

A、1.2

B、1.5

C、2

D、3

答案：C

解析：教材P151用人單位自用工之日起超過1個(gè)月不滿1年未與勞動(dòng)者訂立書

面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付2倍的工資。

11.監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)工人不聽勸阻，基坑開挖時(shí)盲目堆土，對(duì)

基坑安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。其應(yīng)當(dāng)()。

A、要求施工單位整改，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

B、要求施工單位整改，并及時(shí)報(bào)告主管部門

C、要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

D、要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告主管部門

答案：C

解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，

發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工

單位暫時(shí)停止施工,并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，

工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。

12.甲設(shè)備租賃公司與乙建筑工程公司簽訂了融資租賃合同，雙方約定，甲應(yīng)按

照乙的要求，從國(guó)外購(gòu)買起重設(shè)備租賃給乙，乙支付租金。在乙使用起重設(shè)備中

發(fā)生了故障,并及時(shí)告知甲和國(guó)外出售商，而國(guó)外出售商不履行修理義務(wù)。此時(shí)，

應(yīng)行使索賠的權(quán)利的是()。

A、甲設(shè)備租賃公司

B、擔(dān)保人

C、乙建筑工程公司

D、代理人

答案：C

解析：教材P166融資租賃合同中，出賣人不履行合同義務(wù)的，由承租人行使索

賠權(quán)利。而答案A設(shè)備租賃公司為出租人，與題意不符；答案B、D分別為擔(dān)保

人和代理人，在題中沒有出現(xiàn)。只有乙建筑工程公司為承租人，可以行使索賠的

權(quán)利。

13.施工企業(yè)要求建設(shè)單位出具銀行保函作為工程款支付擔(dān)保，則保證人應(yīng)為()。

A、監(jiān)理單位

B、銀行

C、建設(shè)單位

D、施工企業(yè)

答案：B

解析：在建設(shè)工程活動(dòng)中，保證是最為常用的一種擔(dān)保方式。所謂保證，是指保

證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)

責(zé)任的行為。具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。

但在建設(shè)工程活動(dòng)中，由于擔(dān)保的標(biāo)的額較大，保證人往往是銀行，也有信用較

高的其他擔(dān)保人，如擔(dān)保公司。銀行出具的保證通常稱為保函，其他保證人出具

的書面保證一般稱為保證書。

14.乙方的違約行為導(dǎo)致工程受到損失，甲方采取措施減損，導(dǎo)致?lián)p失減少到3

萬(wàn)元，但甲方支出相應(yīng)的措施費(fèi)用是0.5萬(wàn)元，乙方應(yīng)該支付甲方()萬(wàn)元費(fèi)用。

A、0.5

B、2.5

C、3

D、3.5

答案：D

解析：教材P118《民法典》規(guī)定，當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施

防止損失的擴(kuò)大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠

償。當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。

15.下列關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的效力表述中，正確的是()o

A、沒有進(jìn)行轉(zhuǎn)移登記，房屋買賣合同不生效

B、導(dǎo)致不能進(jìn)行房屋轉(zhuǎn)移登記的房屋買賣合同一方當(dāng)事人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任

C、未辦理預(yù)告登記就不能辦理房屋轉(zhuǎn)移登記

D、預(yù)告登記不影響處分房屋的權(quán)利

答案：B

解析：，物權(quán)變動(dòng)的基礎(chǔ)往往是合同關(guān)系，如買賣合同導(dǎo)致物權(quán)的轉(zhuǎn)讓。當(dāng)事人

之間訂立有關(guān)設(shè)立'變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者

合同另有約定外，自合同成立時(shí)生效；未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。不

動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定登記，自記載于不動(dòng)產(chǎn)

登記簿時(shí)發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生法律效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法

律另有規(guī)定的除外。所以，合同效力與物權(quán)效力不能畫等號(hào)。故A選項(xiàng)不符合題

干要求；而B項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng)。關(guān)于預(yù)告登記的效力：《物權(quán)法》

第20條規(guī)定：“當(dāng)事人簽訂買賣房屋或者其他不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的協(xié)議，為保障將來

實(shí)現(xiàn)物權(quán)，按照約定可以向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)預(yù)告登記。預(yù)告登記后，未經(jīng)預(yù)告登記

的權(quán)利人同意，處分該不動(dòng)產(chǎn)的，不發(fā)生物權(quán)的效力”。故C、D選項(xiàng)都不符合

題干要求?？键c(diǎn):本題考查合同與物權(quán)登記的關(guān)系、預(yù)告登記的效力

16.甲建筑施工企業(yè)與乙房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂了建筑施工合同，并附加簽訂了易貨

買賣合同，該易貨買賣合同是指買賣雙方（）的買賣。

A、以擔(dān)保易物

B、以物易物

C、以保險(xiǎn)額易物

D、以資金易物

答案:B

解析：教材P159易貨買賣是指買賣雙方以物易物的買賣。比如用的人用大別針

換別墅。

17.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建設(shè)施工的，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)O。

A、由投標(biāo)人自行編制

B、完全響應(yīng)招標(biāo)文件各項(xiàng)要求

C、包括投標(biāo)擔(dān)保

D、包括擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備

答案:D

解析：招標(biāo)項(xiàng)目屬于建設(shè)施工項(xiàng)目的，投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷'業(yè)績(jī)和擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備等。故選D

18.按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》要求，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)

計(jì)文件向O作出詳細(xì)說明。

A、監(jiān)理單位

B、建設(shè)單位

C、施工單位

D、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

答案：C

解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)

文件向施工單位作出詳細(xì)說明。

19.對(duì)證據(jù)有無證明力和證明力大小進(jìn)行審查確認(rèn)是由（）。

A、當(dāng)事人進(jìn)行質(zhì)證

B、法院進(jìn)行認(rèn)證

C、證人出庭作證

D、鑒定人進(jìn)行鑒定

答案：B

解析：認(rèn)證，即證據(jù)的審核認(rèn)定，是指法院對(duì)經(jīng)過質(zhì)證或當(dāng)事人在證據(jù)交換中認(rèn)

可的各種證據(jù)材料作出審查判斷，確認(rèn)其能否作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)。認(rèn)證是

正確認(rèn)定案件事實(shí)的前提和基礎(chǔ)，其具體內(nèi)容是對(duì)證據(jù)有無說明里和證明力大小

金星審查確認(rèn)。

20.工程監(jiān)理單位應(yīng)依法承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)，下列工程監(jiān)理單位的行為正確的是

0O

A、將本單位斐質(zhì)借給其他工程監(jiān)理單位承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

B、以其他工程監(jiān)理單位名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

C、在本單位資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

D、將已中標(biāo)的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給具備相同資質(zhì)的其他工程監(jiān)理單位

答案：C

解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級(jí)的

費(fèi)質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。禁止工程監(jiān)理單位

超越本單位資質(zhì)等級(jí)許可的范圍或者以其他工程監(jiān)理單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理

業(yè)務(wù)。禁止工程監(jiān)理單位允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)

務(wù)。工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。

21.(2016年)根據(jù)《建筑法》施工企業(yè)在施工中使用不合格的建筑材料、建筑

構(gòu)配件和設(shè)備，情節(jié)尚不嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)給予的處罰是()o

A、吊銷資質(zhì)證書

B、責(zé)令停業(yè)整頓

C、責(zé)令改正，除以罰款

D、降低斐質(zhì)等級(jí)

答案：C

解析：《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑

材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有其他不按照工程設(shè)計(jì)圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

施工的行為的，責(zé)令改正，處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等

級(jí)或者吊銷資質(zhì)證書；造成建筑工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，負(fù)責(zé)返工、

修理，并賠償因此造成的損失；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

22.(2018年)根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工總承包項(xiàng)目的分包工

程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報(bào)事故的是()O

A、分包單位

B、總承包單位

C、建設(shè)單位

D、現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任人

答案：B

解析：本題考查的是施工生產(chǎn)安全事故報(bào)告及采取相應(yīng)措施的規(guī)定?！督ㄔO(shè)工程

安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相

關(guān)傷亡事故報(bào)告和調(diào)查處理的規(guī)定，及時(shí)'如實(shí)地向負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部

門'建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門報(bào)告；特種設(shè)備發(fā)生事故的，還應(yīng)當(dāng)同

時(shí)向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程，由總承包單

位負(fù)責(zé)上報(bào)事故。

23.（2020年真題）某建設(shè)工程施工合同約定的開工日期為3月1日，發(fā)包人于

3月10日向承包人發(fā)出開工通知。開工通知載明的開工日期為3月20日。接到

形式通知后，承包人由于人員、設(shè)備未能及時(shí)到位。3月30日才正式進(jìn)場(chǎng)施工。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋

（二）》，該項(xiàng)目開工日期應(yīng)當(dāng)為（）O

A、3月1日

B、3月20日

C、3月10日

D、3月30日

答案：B

解析：P111717《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問

題的解釋（二）》（法釋[2018]20號(hào)）規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程開工日期有爭(zhēng)

議的，人民法院應(yīng)當(dāng)分別按照以下情形予以認(rèn)定：（1）開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)

理人發(fā)出的開工通知載明的開工日期;開工通知發(fā)出后，尚不具備開工條件的,

以開工條件具備的時(shí)間為開工日期；因承包人原因?qū)е麻_工時(shí)間推遲的，以開工

通知載明的時(shí)間為開工日期。（2）承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工的，

以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間為開工日期。（3）發(fā)包人或者監(jiān)理人未發(fā)出開工通知，亦

無相關(guān)證據(jù)證明實(shí)際開工日期的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮開工報(bào)告、合同、施工許可證、

竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或者竣工驗(yàn)收備案表等載明的時(shí)間，并結(jié)合是否具備開工條件的事

實(shí)，認(rèn)定開工日期。

24.按照建設(shè)部《全國(guó)建筑市場(chǎng)各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，下列選項(xiàng)中

屬于施工單位工程質(zhì)量不良行為的是（）。

A、串通投標(biāo)

B、偷工減料

C、惡意拖欠或克扣勞動(dòng)者工資

D、出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書

答案：B

解析：教材P106（三）工程質(zhì)量不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）在施工中偷工減料的，

使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有不按照工程設(shè)計(jì)圖紙或施工

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的其他行為的；（2）未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的；（3）未對(duì)建筑

材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢測(cè)，或未對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、

試件以及有關(guān)材料取樣檢測(cè)的；（4）工程竣工驗(yàn)收后，不向建設(shè)單位出具質(zhì)量

保修書的，或質(zhì)量保修的內(nèi)容、期限違反規(guī)定的；（5）不履行保修義務(wù)或者拖

延履行保修義務(wù)的。

25.下列不屬于物權(quán)種類的是（）。

A、所有權(quán)

B、使用物權(quán)

C、用益物權(quán)

D、擔(dān)保物權(quán)

答案：B

解析：物權(quán)的種類包括：所有權(quán)、用益物權(quán)'擔(dān)保物權(quán)。

26.（2019年）采取弄虛作假等手段取得《注冊(cè)建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，立即（）。

A、取消當(dāng)事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對(duì)社會(huì)公布

B、撤銷當(dāng)事人注冊(cè)證書

C、撤銷當(dāng)事人建造師資格證書

D、處以罰款

答案：A

解析：對(duì)于采取弄虛作假等手段取得《注冊(cè)建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

立即取消當(dāng)事人繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對(duì)社會(huì)公布

27.用人單位與勞動(dòng)者在用工前訂立勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)關(guān)系自（）之日起建立。

A、實(shí)際用工

B、訂立勞動(dòng)合同

C、勞動(dòng)合同備案

D、實(shí)際支付工資

答案：A

解析：本題考查的是勞動(dòng)合同的基本條款和訂立勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)。用人

單位自用工之日起即與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系。

28.甲乙雙方的施工合同約定工程應(yīng)于2013年5月10日竣工，但是乙方因?yàn)楣?/p>

理不善導(dǎo)致工程拖期，在5月20日到5月25日該地區(qū)發(fā)生洪災(zāi)，造成工期一再

拖延，最后竣工時(shí)間為2013年5月31日。甲方在支付乙方工程費(fèi)用時(shí)，擬按照

合同約定扣除因乙方工程拖期的違約費(fèi)用，那么甲方應(yīng)該計(jì)算()天的拖期違約

損失。

A、15

B、16

C、17

D、21

答案：D

解析：本題考查的是違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗

力的，不能免除責(zé)任。

29.以下仲裁協(xié)議有效的是()。

A、爭(zhēng)議發(fā)生之后才達(dá)成的仲裁協(xié)議

B、未排除法院管轄權(quán)的仲裁協(xié)議

C、以口頭方式約定的仲裁協(xié)議

D、約定了兩個(gè)仲裁委員會(huì)的仲裁協(xié)議

答案：A

解析：仲裁是當(dāng)事人根據(jù)在糾紛發(fā)生前或糾紛發(fā)生后達(dá)成的協(xié)議，自愿將糾紛提

交中立第三方作出裁決，糾紛各方都有義務(wù)執(zhí)行該裁決的一種解決糾紛的方式。

30.(2018年)根據(jù)《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，政府采購(gòu)工程依法不進(jìn)行招標(biāo)的，

可以采用的采購(gòu)方式是()o

A、詢價(jià)

B、單一來源采購(gòu)

C、直接確定

D、框架協(xié)議

答案：B

解析：2014年8月經(jīng)修改后頒布的《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》規(guī)定，政府

采購(gòu)工程進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，適用招標(biāo)投標(biāo)法。2015年1月頒布的《中華人民共

和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，政府采購(gòu)工程依法不進(jìn)行招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)

依照政府采購(gòu)法和本條例規(guī)定的競(jìng)爭(zhēng)性談判或者單一來源采購(gòu)方式采購(gòu)。

31.下列可移動(dòng)文物中不屬于國(guó)家所有的是O。

A、中國(guó)境內(nèi)出土的文物，國(guó)家另有規(guī)定的除外

B、國(guó)有文物收藏單位的文物

C、流失于海外的文物

D、國(guó)家購(gòu)買的文物

答案:C

解析：本題考查的是受國(guó)家保護(hù)的文物范圍。本題可憑常識(shí)進(jìn)行選擇：中華人民

共和國(guó)境內(nèi)地下、內(nèi)水和領(lǐng)海中遺存的一切文物，屬于國(guó)家所有。

32.《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明投標(biāo)有效期。投標(biāo)有效

期從（）起算。

A、招標(biāo)公告發(fā)布之日

B、領(lǐng)取招標(biāo)文件之日

C、提交投標(biāo)文件的截止之日

D、資格預(yù)審結(jié)束之日

答案：C

解析：招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明投標(biāo)有效期。投標(biāo)有效期從提交投標(biāo)文件的

截止之日起算。

33.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列關(guān)于用人單位向勞動(dòng)者支付報(bào)酬的表述正確的是

（）0

A、勞動(dòng)報(bào)酬中的貨幣工資不包括津貼與補(bǔ)貼

B、用人單位支付的工資可以以實(shí)物或有價(jià)證券等形式代替支付

C、勞動(dòng)者在婚喪假期間，用人單位可不支付工費(fèi)

D、用人單位拖欠勞動(dòng)報(bào)酬的，勞動(dòng)者可以依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)支付令，人

民法院應(yīng)當(dāng)依法發(fā)出支付令。

答案：D

解析：教材P132用人單位應(yīng)當(dāng)按照勞動(dòng)合同約定和國(guó)家規(guī)定，向勞動(dòng)者及時(shí)足

額支付勞動(dòng)報(bào)酬。勞動(dòng)報(bào)酬是指勞動(dòng)者為用人單位提供勞動(dòng)而獲得的各種報(bào)酬,

通常包括三個(gè)部分：⑴貨幣工紇包括各種工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等；⑵

實(shí)物報(bào)酬，即用人單位以免費(fèi)或低于成本價(jià)提供給勞動(dòng)者的各種物品和服務(wù)等；

（3）社會(huì)保險(xiǎn)，即用人單位為勞動(dòng)者支付的醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)老'工傷等保險(xiǎn)金。

用人單位和勞動(dòng)者可以在法律允許的范圍內(nèi)對(duì)勞動(dòng)報(bào)酬的金額、支付時(shí)間、支付

方式等進(jìn)行平等協(xié)商。勞動(dòng)報(bào)酬的支付要遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定：（1）用人單位

支付勞動(dòng)者的工資不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べM(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（2）工資應(yīng)當(dāng)以貨幣形式按

月支付勞動(dòng)者本人，即不得以實(shí)物或有價(jià)證券等形式代替貨幣支付；（3）用人

單位應(yīng)當(dāng)依法向勞動(dòng)者支付加班費(fèi);勞動(dòng)者在法定休假日、婚喪假期間、探親假

期間、產(chǎn)假期間和依法參加社會(huì)活動(dòng)期間以及非因勞動(dòng)者原因停工期間，用人單

位應(yīng)當(dāng)依法支付工資。用人單位拖欠或者未足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的，勞動(dòng)者可以依

法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)支付令，人民法院應(yīng)當(dāng)依法發(fā)出支付令。

34.不動(dòng)產(chǎn)作為擔(dān)保物，依法可以設(shè)置的擔(dān)保方式為()

A、質(zhì)押

B、留置

C、保證

D、抵押

答案：D

解析：本題可用排除法解答。擔(dān)保方式分為保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金?！稉?dān)

保法》第6條規(guī)定：“所謂保證，是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債

務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為”。保證是具有代為清償債

務(wù)能力的法人、其他組織或者公民以人格、信譽(yù)作為擔(dān)保的一種方式，不需要提

供任何財(cái)產(chǎn)?？梢奀選項(xiàng)不符合題干要求。根據(jù)《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，

質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人將其動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作

為債權(quán)的擔(dān)保。質(zhì)押擔(dān)保物可以是動(dòng)產(chǎn)或者權(quán)利，但不可以是不動(dòng)產(chǎn)。可見A

選項(xiàng)不符合題干要求。按照《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，留置是指?jìng)鶛?quán)人按

照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)

人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款

優(yōu)先受償。留置只能針對(duì)動(dòng)產(chǎn)，不可以針對(duì)權(quán)利和不動(dòng)產(chǎn)留置?？梢夿選項(xiàng)不符

合題干要求。根據(jù)《擔(dān)保法》和《物權(quán)法》的規(guī)定，抵押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人

不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保方式。抵押擔(dān)保物可以是動(dòng)產(chǎn)也

可以是不動(dòng)產(chǎn)。本題干是以不動(dòng)產(chǎn)作為擔(dān)保物，而不動(dòng)產(chǎn)是不可移動(dòng)的，只有抵

押符合“不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)占有”的情形?？梢奃項(xiàng)正確?？梢奀選項(xiàng)不符合題干要求。

考點(diǎn):考查對(duì)擔(dān)保方式的理解

35.(2015年)根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱瞞相關(guān)情況或提

供虛假材料申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)費(fèi)質(zhì)的，不予受理并給予警告，申請(qǐng)人在O內(nèi)不得

再次申請(qǐng)。

A、4年

B、3年

G2年

D、1年

答案：D

解析：本題考查的是施工許可法律制度違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任?！督ㄖI(yè)企

業(yè)費(fèi)質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，申請(qǐng)人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)建筑業(yè)企

業(yè)資質(zhì)的，不予受理或不予行政許可，并予以警告，申請(qǐng)人在1年內(nèi)不得再次申

請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)費(fèi)質(zhì)。

36.工程監(jiān)理單位與建筑施工企業(yè)串通,弄虛作假、降低工程質(zhì)量的，由此給建設(shè)

單位造成損失的,下列說法正確的是()。

A、由建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部賠償責(zé)任

B、由監(jiān)理單位承擔(dān)全部賠償責(zé)任

C、監(jiān)理單位與建筑施工企業(yè)按各自比例分別承擔(dān)賠償責(zé)任

D、監(jiān)理單位與建筑施工企業(yè)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

答案：D

解析：《建筑法》規(guī)定，工程監(jiān)理單位與建設(shè)單位或者建筑施工企業(yè)串通，弄虛

作假、降低工程質(zhì)量的，責(zé)令改正，處以罰款，降低資質(zhì)等級(jí)或者吊銷資質(zhì)證書；

有違法所得的，予以沒收；造成損失的，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法

追究刑事責(zé)任。

37.關(guān)于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。

A、可以由1名仲裁員組成

B、可以由2名仲裁員組成

C、首席仲裁員應(yīng)當(dāng)由仲裁委員會(huì)主任指定

D、當(dāng)事人未在仲裁規(guī)定的期限內(nèi)選定仲裁員的，視為撤回仲裁申請(qǐng)

答案：A

解析:本題考查的是仲裁庭的組成。仲裁案件采用普通程序或者簡(jiǎn)易程序來審理。

采用普通程序?qū)徖碇俨冒讣?，?名仲裁員組成合議仲裁庭；采用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/p>

仲裁案件，由1名仲裁員組成獨(dú)任仲裁庭。選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；當(dāng)事人約

定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應(yīng)當(dāng)各自選定1名或者各自委托仲裁委員會(huì)主任

指定1名仲裁員，第三名仲裁員由當(dāng)事人共同選定或者共同委托仲裁委員會(huì)主任

指定第三名仲裁員是首席仲裁員，選項(xiàng)C中“應(yīng)當(dāng)”說法過于絕對(duì)，因此不選;

選項(xiàng)D錯(cuò)誤，當(dāng)事人沒有在仲裁規(guī)定的期限內(nèi)約定仲裁庭的組成方式或者選定仲

裁員的，由仲裁委員會(huì)主任指定。

38.北江市第三建筑工程公司（甲公司）經(jīng)過業(yè)主同意將該實(shí)驗(yàn)樓的玻璃幕墻的

安裝分包給乙施工單位，乙在施工過程中出現(xiàn)了質(zhì)量事故。則北江中學(xué)可（）。

A、只能要求甲承擔(dān)責(zé)任

B、只能要求乙承擔(dān)責(zé)任

C、要求甲和乙承擔(dān)連帶責(zé)任

D、要求甲和乙與自己分擔(dān)責(zé)任

答案：C

解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對(duì)分包工程

的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任。

39.按照建筑法及其相關(guān)規(guī)定，投標(biāo)人之間（）不屬于串通投標(biāo)的行為。

A、相互約定抬高或者降低投標(biāo)報(bào)價(jià)

B、約定在招標(biāo)項(xiàng)目中分別以高、中、低價(jià)位報(bào)價(jià)

C、相互探聽對(duì)方投標(biāo)報(bào)價(jià)

D、先進(jìn)行內(nèi)部競(jìng)價(jià)，內(nèi)定中標(biāo)人后再參加投標(biāo)

答案：C

解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，禁止招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)。有

下列情形之一的，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)：（1）招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)

文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標(biāo)人；（2）招標(biāo)人直接或者間接向投標(biāo)人泄露

標(biāo)底、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員等信息；（3）招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人壓低或者抬高投

標(biāo)報(bào)價(jià)；（4）招標(biāo)人授意投標(biāo)人撤換、修改投標(biāo)文件；招標(biāo)人明示或者暗示投

標(biāo)人為特定投標(biāo)人中標(biāo)提供方便；（5）招標(biāo)人與投標(biāo)人為謀求特定投標(biāo)人中標(biāo)

而采取的其他串通行為。排除法選C。

40.（2020年真題）《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》由（）三部分組成。

A、合同總則、合同分則'合同附則

B、合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款

C、合同總則、通用條件、專用條件

D、合同協(xié)議書、合同條款、合同附件

答案：B

解析：P127-128《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》由合同協(xié)議書、通用合同條

款、專用合同條款三部分組成。

41.關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是O。

A、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記

B、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記

C、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時(shí)生效

D、不動(dòng)產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機(jī)構(gòu)辦理

答案：A

解析：不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定登記，自記載

于不動(dòng)產(chǎn)登記簿時(shí)發(fā)生效力。經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力。

不動(dòng)產(chǎn)登記，由不動(dòng)產(chǎn)所在地的登記機(jī)構(gòu)辦理。

42.施工企業(yè)要求建設(shè)單位出具銀行保函作為工程款支付擔(dān)保,則保證人應(yīng)為（）。

A、監(jiān)理單位

B、銀行

C、建設(shè)單位

D、施工企業(yè)

答案：B

解析：（三）工程款支付擔(dān)保工程款支付擔(dān)保，是發(fā)包人向承包人提交的，保證

按照合同約定支付工程款的擔(dān)保，通常采用由銀行出具保函的方式。

43.下列行為中，構(gòu)成重大責(zé)任事故罪的行為應(yīng)是（）o

A、工地塔吊倒塌，造成臨近小吃部房屋被砸塌

B、包工頭單某素來與工人梁某不和，明知某行為違反安全管理的規(guī)定，可能會(huì)

發(fā)生重大傷亡事故，仍然強(qiáng)迫梁某實(shí)施這一行為，導(dǎo)致梁某死亡

C、工地安全管理人員于某，因?yàn)榕侣闊?，沒有嚴(yán)格執(zhí)行工人進(jìn)工地必須戴安全

帽的安全規(guī)定，結(jié)果因?yàn)榇u墻倒塌，砸傷工人1人

D、工地施工人員不按安全生產(chǎn)規(guī)定，擅自將廢棄的建筑用釘子扔到周圍的地上，

造成15人被扎傷

答案：B

解析：重大責(zé)任事故罪：《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134條規(guī)定，在

生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)

重后果的，處3年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以

下有期徒刑。強(qiáng)令他人違章冒險(xiǎn)作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重

后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別惡劣的，處5年以上有期徒刑。

44.關(guān)于建設(shè)工程施工合同中的賠償損失，下列不屬于承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損

失是（）。

A、轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書等造成的損失

B、轉(zhuǎn)包、違法分包造成的損失

C、偷工減料等造成的損失

D、未及時(shí)檢查隱蔽工程造成的損失

答案：D

解析：教材P119承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損失主要包括：（1）轉(zhuǎn)讓、出借斐質(zhì)證書

等造成的損失；（2）轉(zhuǎn)包、違法分包造成的損失；（3）偷工減料等造成的損失；（4）

與監(jiān)理單位串通造成的損失；（5）不履行保修義務(wù)造成的損失；（6）保管不善造成

的損失；（7）合理使用期限內(nèi)造成的損失。

45.刑事責(zé)任不包括O。

A、警告

B\罰金

C、拘役

D、有期徒刑

答案：A

解析：刑事責(zé)任，是指犯罪主體因違反刑法，實(shí)施了犯罪行為所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)

任。其承擔(dān)方式主要是刑罰，也包括一些非刑罰的處罰方法。2015年8月經(jīng)修

改后公布的《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，刑法分為主刑和附加刑。主刑包括管

制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑；附加刑包括罰金、剝脫政治權(quán)利'沒收

財(cái)產(chǎn)、驅(qū)逐出境。

46.（2019年）關(guān)于可撤銷合同撤銷權(quán)的說法，正確的是（）o

A、因欺詐致使對(duì)方意思不真實(shí)，構(gòu)成撤銷事由

B、可以使尚未成立的合同歸于無效

C、撤銷權(quán)的行使應(yīng)當(dāng)以通知的方式作出

D、當(dāng)事人不得自行放棄撤銷權(quán)

答案：A

解析：選項(xiàng)B錯(cuò)誤，合同的撤銷是使已經(jīng)生效的合同歸于無效。C錯(cuò)誤，可撤銷

合同行使撤銷權(quán)應(yīng)當(dāng)向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。D錯(cuò)誤，當(dāng)事人可以放棄行

使撤銷權(quán)，撤銷權(quán)消滅。

47.下列選項(xiàng)中，不屬于投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)的是（）。

A、甲投標(biāo)人掛靠乙單位

B、甲從乙單位轉(zhuǎn)讓資質(zhì)

C、甲從乙單位借用資質(zhì)

D、甲乙投標(biāo)人約定，本項(xiàng)目以甲為主，乙作為陪標(biāo)，甲中標(biāo)后分給乙部分利潤(rùn)

答案：D

解析：教材P86投標(biāo)人有下列情形之一的，屬于招標(biāo)投標(biāo)法第33條規(guī)定的以其

他方式弄虛作假的行為：（1）使用偽造、變?cè)斓脑S可證件；（2）提供虛假的財(cái)

務(wù)狀況或者業(yè)績(jī)；（3）提供虛假的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者主要技術(shù)人員簡(jiǎn)歷、勞動(dòng)關(guān)

系證明；（4）提供虛假的信用狀況；（5）其他弄虛作假的行為。

48.對(duì)一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期

屆滿之日起（）個(gè)月。

A、3

B、4

C、5

D、6

答案：D

解析：一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日

起6個(gè)月。

49.某市建委的下列行為中，當(dāng)事人不服，但不能申請(qǐng)行政復(fù)議的是（）o

A、對(duì)某建筑公司罰款2000元

B、沒收該公司違法所得8萬(wàn)元

C、責(zé)令某建筑公司停產(chǎn)停業(yè)

D、對(duì)某施工合同糾紛進(jìn)行調(diào)解

答案：D

解析：本題考查的是行政復(fù)議的范圍。不服行政機(jī)關(guān)對(duì)民事糾紛作出的調(diào)解或者

其他處理，應(yīng)當(dāng)依法申請(qǐng)仲裁或者向法院提出訴訟，不能提起行政復(fù)議。

50.物品的外部、特征、質(zhì)量等說明待證事實(shí)的一部分或全部的物品，稱為()。

A、書證

B、物證

C、視聽資料

D、鑒定結(jié)論

答案：B

解析：物證的定義。物證，是指用物品的外部、特征、質(zhì)量等說明待證事實(shí)的一

部分或全部的物品。

51.下列行為中，屬于要約的是()。

A、發(fā)布招標(biāo)公告

B、寄送價(jià)目表

C、寄送訂貨單

D、發(fā)布招股說明書

答案：C

解析：【考點(diǎn)】本題考查要約與要約邀請(qǐng)的區(qū)別《民法典》第14條規(guī)定了要約

的概念。要約是希望和他人訂立合同的意思表示。與之易混淆的是要約邀請(qǐng)。要

約邀請(qǐng)是指行為人作出的邀請(qǐng)他方向自己發(fā)出要約的意思表示。常見的要約邀請(qǐng)

有招標(biāo)公告、拍賣公告、一般商業(yè)廣告、寄送價(jià)目表'招股說明書等。A、B、D

選項(xiàng)均為要約邀請(qǐng)，C選項(xiàng)正確。

52.陽(yáng)光工程公司提出與公司員工李某解除合同，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除了勞

動(dòng)合同。李某在該公司工作了2年4個(gè)月，解除合同前李某月工費(fèi)2400元。李

某要求公司經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，而陽(yáng)光公司認(rèn)為是雙方協(xié)商終止合同，不應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)

償。根據(jù)《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，下列說法正確的是()O

A、陽(yáng)光公司無須給予李某任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

B、陽(yáng)光公司應(yīng)當(dāng)給予李某6000元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

C、陽(yáng)光公司應(yīng)當(dāng)給予李某7200元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

D、陽(yáng)光公司應(yīng)當(dāng)給予李某5600元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

答案：B

解析：教材P136每滿1年支付1個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付，6個(gè)月以上不

滿1年的，按1年計(jì)算，不滿6個(gè)月的，向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

這里2年4個(gè)月，也就是補(bǔ)償2.5個(gè)月的工資，即2.5*2400=6000

53.根據(jù)我國(guó)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工起重機(jī)械和整體提升

腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝'拆卸單位，未編制拆卸方案和制定安全施

工措施的，可以()o

A、責(zé)令限期改正

B、直接吊銷資質(zhì)證書

C、責(zé)令限期改正，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款

D、直接責(zé)令停業(yè)整頓

答案：C

解析：施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝、拆卸單位

有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)

重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)，直至吊銷費(fèi)質(zhì)證書；造成損失的，依法承

擔(dān)賠償責(zé)任：未編制拆裝方案、制定安全施工措施的；

54.2010年6月24日，甲施工企業(yè)與乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)簽訂一份鋼材購(gòu)銷合同，

合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款應(yīng)于2010年8月31日前付清，丙

企業(yè)在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠

款，乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)于2010年9月20日向法院提起訴訟。則下列關(guān)于保證責(zé)任

和保證期間的表述中，正確的是()。

A、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自2010年8月31日起6個(gè)月

B、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證期間為自2010年9月20日起6個(gè)月

C、丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自2010年8月31日起6個(gè)月

D、丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間為自2010年9月20日起6個(gè)月

答案：C

解析：連帶責(zé)任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)

履行期屆滿之日起六個(gè)月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

55.下列選項(xiàng)中，符合《建筑法》有關(guān)施工許可證規(guī)定的說法或做法的是。。

A、為爭(zhēng)取早日竣工，建設(shè)單位可先行開工建設(shè)，但最遲應(yīng)該在開工后1個(gè)月內(nèi)

申請(qǐng)補(bǔ)辦施工許可證

B、開工前，建設(shè)單位可申請(qǐng)延期辦理施工許可證，延期至多允許3個(gè)月

C、取得施工許可證后，工程未按期開工的，該施工許可證將在3個(gè)月后自行廢

止

D、取得施工許可證后，工程因故中止，建設(shè)單位在一個(gè)月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)遞交了

報(bào)告

答案：D

解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止

施工之日起一個(gè)月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工

作。建筑工程恢復(fù)施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告；中止施工滿一年的工程恢復(fù)施

工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。

56.債權(quán)人無正當(dāng)理由拒絕接受履行，致使債務(wù)人難以履行債務(wù)時(shí)，債務(wù)人可以

采取的消滅債務(wù)的方式是()。

A、銷消

B、提存

C、混同

D、免除

答案：B

解析：【考點(diǎn)】本題考查消滅債務(wù)的方式及其概念，因一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而使

既存的債權(quán)債務(wù)關(guān)系在客觀上不復(fù)存在，叫做債的消滅。消滅債務(wù)的方式包括履

行、提存、混同'免除'當(dāng)事人死亡等。抵消，是指同類已到履行期限的對(duì)等債

務(wù)，因當(dāng)事人相互抵充其債務(wù)而同時(shí)消滅。提存是指?jìng)鶛?quán)人無正當(dāng)理由拒絕接受

履行或其下落不明，或數(shù)人就同一債權(quán)主張權(quán)利，債權(quán)人一時(shí)無法確定，致使債

務(wù)人一時(shí)難以履行債務(wù)，經(jīng)公證機(jī)關(guān)證明或人民法院的裁決，債務(wù)人可以將履行

的標(biāo)的物提交有關(guān)部門保存的行為?；焱?，是指某一具體之債的債權(quán)人和債務(wù)人

合為一體。免除，是指?jìng)鶛?quán)人放棄債權(quán)，從而免除債務(wù)人所承擔(dān)的義務(wù)。A、C

選項(xiàng)的條件不足，缺乏“同類已到履行期限的對(duì)等債務(wù)”'“債權(quán)人和債務(wù)人合

為一體”的背景信息。D選項(xiàng)在實(shí)踐情形中發(fā)生的可能性較小，不宜選擇。B選

項(xiàng)相對(duì)其他選項(xiàng)而言，更為符合題意。

57.甲地注冊(cè)的建設(shè)單位與乙地注冊(cè)的施工企業(yè)在丙地簽訂了建設(shè)工程施工合同。

合同約定，項(xiàng)目所在地為丁地，若發(fā)生糾紛，向丙地法院起訴。則該合同確定訴

訟管轄的標(biāo)準(zhǔn)為()o

A、原告住所地

B、被告住所地

C、合同簽訂地

D、合同履行地

答案：C

解析：協(xié)議管轄《民事訴訟法》規(guī)定，合同的雙方當(dāng)事人可以在書面合同中協(xié)議

選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭(zhēng)

議有實(shí)際聯(lián)系的地點(diǎn)的人民法院管轄，但不得違反本法對(duì)級(jí)別管轄和專屬管轄的

規(guī)定。

58.甲公司和乙公司之間的合同糾紛案件經(jīng)仲裁委員會(huì)仲裁作出裁決，雙方對(duì)裁

決不服，認(rèn)為仲裁庭認(rèn)定的事實(shí)存在嚴(yán)重錯(cuò)誤，而該仲裁委員會(huì)隨后也發(fā)現(xiàn)當(dāng)事

人反映的事實(shí)確實(shí)存在，仲裁庭認(rèn)定的事實(shí)嚴(yán)重錯(cuò)誤。對(duì)此，正確的處理方式是

Oo

A、甲公司、乙公司重新達(dá)成仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁

B、仲裁委員會(huì)撤銷該仲裁裁決，由當(dāng)事人重新選任仲裁員進(jìn)行仲裁

C、甲公司和乙公司就已經(jīng)裁決的事項(xiàng)向人民法院提起訴訟

D、甲公司和乙公司請(qǐng)求人民法院撤銷該仲裁裁決

答案：D

解析：教材P336仲裁實(shí)行一裁終局制度，當(dāng)事人不得就已經(jīng)裁決的事項(xiàng)再行申

請(qǐng)仲裁，也不得就此提起訴訟；當(dāng)事人申請(qǐng)人民法院撤銷裁決的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行。

59.勞動(dòng)爭(zhēng)議申請(qǐng)仲裁的時(shí)效期間為()年。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

解析：教材P149勞動(dòng)爭(zhēng)議申請(qǐng)仲裁的時(shí)效期間為一年。

60.下列關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說法中，正確的是()。

A、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系

B、建設(shè)行政主管機(jī)構(gòu)可以為招標(biāo)人推薦招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

C、招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)行政監(jiān)督部門批準(zhǔn)

D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以在所代理的招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo)或者代理投標(biāo)

答案：A

解析：五、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)交易場(chǎng)所《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，設(shè)區(qū)的市

級(jí)以上地方人民政府可以根據(jù)實(shí)際需要，建立統(tǒng)一規(guī)范的招標(biāo)投標(biāo)交易場(chǎng)所，為

招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)提供服務(wù)。招標(biāo)投標(biāo)交易場(chǎng)所不得與行政監(jiān)督部門存在隸屬關(guān)系,

不得以營(yíng)利為目的。國(guó)家鼓勵(lì)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子招標(biāo)投標(biāo)。

多選題

1.工程建設(shè)領(lǐng)域較常見的侵權(quán)行為有()o

A、對(duì)公民身體造成傷害的侵權(quán)行為

B、環(huán)境污染致人損害的侵權(quán)行為

C、對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵害造成經(jīng)濟(jì)損失的行為

D、地面施工致人損害的侵權(quán)行為

E、建筑物及地上構(gòu)筑物致人損害的侵權(quán)行為

答案:ABD

解析：侵權(quán)糾紛是指一方當(dāng)事人對(duì)另一方當(dāng)事人侵權(quán)而產(chǎn)生的糾紛。在建設(shè)工程

領(lǐng)域也易發(fā)生侵權(quán)糾紛，如施工單位在施工過程中未采取相應(yīng)的防護(hù)措施而造成

對(duì)他方損害而產(chǎn)生的侵權(quán)糾紛，未經(jīng)許可使用他方的專利、工法等而造成的知識(shí)

產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛等。

2.下列國(guó)家機(jī)關(guān)中，有權(quán)制定地方性法規(guī)的有()。

A、省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常委會(huì)

B、省、自治區(qū)、直轄市的人民政府

C、省級(jí)人民政府所在地的市級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)

D、省級(jí)人民政府所在地的市級(jí)人民政府

E、國(guó)務(wù)院各部委

答案：AC

解析：教材P3頁(yè)省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)本行

政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸的前提下，

可以制定地方性法規(guī)。

3.可以提起行政復(fù)議的事項(xiàng)包括()o

A、行政處罰

B、行政強(qiáng)制措施

C、行政征收

D、行政處分

E、行政機(jī)關(guān)對(duì)民事糾紛作出的調(diào)解

答案：ABC

解析：下列事項(xiàng)應(yīng)按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復(fù)議：（1）不服行

政機(jī)關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律'行政法規(guī)

的規(guī)定提起申訴；（2）不服行政機(jī)關(guān)對(duì)民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理，應(yīng)當(dāng)

依法申請(qǐng)仲裁或者向法院提起訴訟。

4.（2020年真題）關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的有（）o

A、退還投標(biāo)保證金時(shí)，無須退還保證金利息

B、投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算價(jià)的2%

C、招標(biāo)人在招標(biāo)文件中可以要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金

D、投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致

E、中標(biāo)人無正當(dāng)理由不予招標(biāo)人訂s立合同，取消其中標(biāo)資格，投標(biāo)保證金不

予退還

答案:CDE

解析：P81-84《招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施條例》投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估價(jià)的2%。

投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》

進(jìn)一步規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過項(xiàng)目估算價(jià)的2%,但最高不得超過80萬(wàn)元人

民幣。招標(biāo)人終止招標(biāo)，已經(jīng)收取投標(biāo)保證金的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)退還所收取的

投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息。投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，招標(biāo)人已收取

投標(biāo)保證金的，應(yīng)當(dāng)自收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)退還。投標(biāo)截止后

投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金。

5.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，用人單位在招用勞動(dòng)者時(shí)可對(duì)勞動(dòng)者采取的行為有()。

A、扣押居民身份證

B、扣押職業(yè)資格證

C、要求提供擔(dān)保

D、簽訂專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)違約條款

E、簽訂競(jìng)業(yè)限制保證書

答案：DE

解析：《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，勞動(dòng)者違反本法規(guī)定解除勞動(dòng)合同，或者違反勞動(dòng)

合同中約定的保密義務(wù)或者競(jìng)業(yè)限制，給用人單位造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)

任?？梢娪萌藛挝豢蓪?duì)勞動(dòng)者采取的行為有BE兩項(xiàng)。

6.若建筑工程不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，則建筑主管部門對(duì)建設(shè)方可能的處罰措施有

()0

A、不得批準(zhǔn)開工建設(shè)

B、也可以批準(zhǔn)開工建設(shè)，但是需要責(zé)令其限期改正

C、已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工、限期改正

D、已經(jīng)開工建設(shè)的，限期改正，但不需要停止施工

E、已經(jīng)建成的，不得銷售或者使用

答案:ACE

解析：《節(jié)約能源法》規(guī)定，不符合建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑工程，建設(shè)主管部門不

得批準(zhǔn)開工建設(shè)；已經(jīng)開工建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止施工、限期改正；已經(jīng)建成的，

不得銷售或者使用。

7.（2020年真題）財(cái)產(chǎn)抵押時(shí)，抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立的有（）.

A、原材料

B、交通運(yùn)輸工具

C、生產(chǎn)設(shè)備

D、建設(shè)用地使用權(quán)

E、正在建造的建筑物

答案:ABC

解析：P30-33當(dāng)事人以下列財(cái)產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立，未經(jīng)

登記，不得對(duì)抗善意第三人：（1）生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品；（2）交通

運(yùn)輸工具；（3）正在建造的船舶、航空器。

8.物權(quán)的種類包括（）o

A、所有權(quán)

B、債權(quán)

C、用益物權(quán)

D、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

E、擔(dān)保物權(quán)

答案：ACE

解析：根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，物權(quán)包括所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)。即A、

C、E三個(gè)選項(xiàng)為正確答案。此外，債權(quán)為相對(duì)權(quán)，物權(quán)為絕對(duì)權(quán)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)為

無形財(cái)產(chǎn)權(quán)，物權(quán)為有形財(cái)產(chǎn)權(quán)。

9.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。

A、管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格

B、建立.健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

C、保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

D、有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安

全防護(hù)服裝

E、依法辦理了建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)

答案：ABCD

解析：《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》中進(jìn)一步作出規(guī)定，建筑施工

企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列安全生產(chǎn)條件：（1）建立、健全安全

生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（2）保證本單位安全

生產(chǎn)條件所需資金的投入；（3）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配

備專職安全生產(chǎn)管理人員；（4）主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理

人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格；（5）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)

務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；（6）管理人員和作業(yè)人員

每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格；（7）依法參加工傷保險(xiǎn)，依

法為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)費(fèi);

（8）施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場(chǎng)所和安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)

具及配件符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律'法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求；（9）有職業(yè)危害

防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全

防護(hù)服裝；(10)有對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的

部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；(11)有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案'

應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；(12)法律、

法規(guī)規(guī)定的其他條件。

10.房屋開發(fā)公司與建材公司簽訂一份裝飾材料購(gòu)銷合同，后因該批裝飾材料質(zhì)

量問題，雙方發(fā)生糾紛，起訴至人民法院。人民法院經(jīng)過審理后，判決建材公司

退還貨款。建材公司不服上訴，二審法院審理認(rèn)為上訴請(qǐng)求不成立，判決維持原

判決。該判決產(chǎn)生的法律效力有()。

A、雙方的購(gòu)銷合同解除

B、雙方的裝飾材料質(zhì)量爭(zhēng)議消滅

C、人民法院非經(jīng)法定審判監(jiān)督程序，不得撤銷該判決

D、建材公司不履行義務(wù)時(shí)，房屋開發(fā)公司可申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行

E、二審法院審理后，訴訟程序即告終結(jié)

答案：BCDE

解析：由于我國(guó)實(shí)行兩審終審制，上訴案件經(jīng)二審法院審理后，作出的判決、裁

定為終審的判決、裁定，訴訟程序即告終結(jié)，

11.貨運(yùn)合同的法律特征體現(xiàn)在O。

A、貨運(yùn)合同是諾成合同

B、貨運(yùn)合同的標(biāo)的物是貨物

C、貨運(yùn)合同是雙務(wù)、有償合同

D、貨運(yùn)合同的收貨人和托運(yùn)人可以是同一人

E、托運(yùn)人對(duì)相應(yīng)運(yùn)輸貨物享有留置權(quán)

答案：ACD

解析：教材P167貨運(yùn)合同具有以下法律特征：（一）貨運(yùn)合同是雙務(wù)、有償合同；

（二）貨運(yùn)合同的標(biāo)的是運(yùn)輸行為；（三）貨運(yùn)合同是諾成合同；（四）貨運(yùn)合同

當(dāng)事人的特殊性

12.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15日前，

將（）報(bào)送工程所在地的縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門備案。

A、施工單位資質(zhì)等級(jí)證明

B、擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明

C、相鄰建筑物和構(gòu)筑物及地下工程的有關(guān)資料

D、拆除施工組織方案

E、堆放、清除廢棄物的措施

答案：ABDE

解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15

日前，將有關(guān)資料報(bào)送建設(shè)工程所在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部

門或者其他有關(guān)部門備案。（1）施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證明；（2）擬拆除建筑物、構(gòu)筑

物及可能危及毗鄰建筑的說明；（3）拆除施工組織方案；（4）堆放、清除廢棄物的

措施。可見ABDE為正確選項(xiàng)

13.以下情況可能會(huì)造成工期延誤，其中（）情況經(jīng)工程師確認(rèn)，工期應(yīng)相應(yīng)的

順延。

A、一周內(nèi)停水、停電累計(jì)超過8小時(shí)

B、設(shè)計(jì)變更和工程量增加

C、發(fā)包方未按合同約定提供圖紙

D、不可抗力

E、承包方因質(zhì)量不合格返工

答案：BCD

解析：教材P112(二)工期順延當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽

證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限

內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為

由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出

工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工

期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

14.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定，下列情形中屬于中標(biāo)無效的有()。

A、投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報(bào)價(jià)等投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容

B、不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝

C、招標(biāo)人明示或者暗示投標(biāo)人為特定投標(biāo)人中標(biāo)提供方便

D、中標(biāo)人未按照招標(biāo)文件的要求提交履約保證金的

E、提供虛假的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者主要技術(shù)人員簡(jiǎn)歷'勞動(dòng)關(guān)系證明

答案：ABCE

解析：依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)人向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)

人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況的，影響