《工程總承包合同示本》

工程總承包合同示范文本1.引言本合同由甲方（簡稱“發(fā)包人”）與乙方（簡稱“承包人”）共同簽署，旨在明確雙方在工程總承包項目中的權利和義務，規(guī)定雙方的責任和約束，確保項目按期、按質(zhì)、按量完成。2.合同目的本合同的目的是為了確保工程項目的順利進行和按照合同要求完成。雙方應本著互信、平等、公正和誠實守信原則，共同努力實現(xiàn)目標：確定工程項目的范圍和要求；明確雙方的責任和義務；確保工程項目按時、按質(zhì)、按量完成；協(xié)商解決可能出現(xiàn)的糾紛和爭議。3.合同條款3.1項目范圍雙方共同確定的工程項目范圍如下：工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]工程規(guī)模：[工程規(guī)模]工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]3.2合同價格雙方共同確定的工程總價為人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]），包含了費用：材料費用人工費用設備費用配套費用管理費用3.3履約保證金雙方約定，承包人應在合同生效后[工期]天內(nèi)向發(fā)包人支付履約保證金，金額為工程總價的[百分比]%。履約保證金將在工程項目完工且驗收合格后返還給承包人。3.4工程進度根據(jù)工程項目的復雜程度和工期要求，雙方共同確定了工程進度計劃，并約定承包人應按照計劃保證工程項目按時完成。3.5資質(zhì)要求承包人應具備相應的工程承包資質(zhì)，包括但不限于要求：注冊資本達到[金額]萬元及；具備相應工程項目經(jīng)驗；具備合法經(jīng)營資格。3.6質(zhì)量保證承包人應確保工程項目按照合同要求的技術標準和質(zhì)量要求進行施工，并承擔由質(zhì)量問題引起的所有責任和費用。3.7變更和索賠雙方約定，如工程項目發(fā)生變更或受到不可抗力等因素的影響，應及時協(xié)商解決，并進行必要的變更和索賠。3.8合同解除本合同在情況下可以解除：雙方協(xié)商一致；雙方一方嚴重違反合同約定；發(fā)包人無法支付工程款。3.9爭議解決雙方如發(fā)生爭議或糾紛，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向相關仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。4.合同生效與變更本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并成為雙方相互約束的法律文件。本合同如需進行任何變更，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行補充協(xié)議。5.合同解除和終止本合同在情況下可以解除或終止：合同期滿或事先達到的目標完成；雙方協(xié)商一致；合同發(fā)生重大違約。6.其他約定雙方在合同簽署過程中可根據(jù)實際需要增加其他約定事項。增加的其他約定事項應以書面形式進行補充協(xié)議，并成為本合同的一部分。為《工程總承包合同示范文本》的內(nèi)容，雙方簽署后，應嚴格按照合同要求履行各自的責任和義務。如有任