框架橋施工合同范例

框架橋施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方需要在其項目范圍內(nèi)建設框架橋，乙方愿意按照甲方的要求進行施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規(guī)模：____________________

1.4工程內(nèi)容：____________________

1.5工程投資：____________________

二、合同工期

2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____個月。

2.2乙方應在合同工期內(nèi)完成框架橋的施工任務，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。

三、工程款支付

3.1甲方應按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付合同總額的____%作為預付款；

（2）工程進度達到設計要求，經(jīng)甲方驗收合格后，支付合同總額的____%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，支付合同總額的____%作為竣工款；

（4）工程保修期滿后，支付合同總額的____%作為保修金。

3.2甲方支付工程款的方式為：銀行轉賬。

四、工程質量與驗收

4.1乙方應嚴格按照國家相關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到設計要求。

4.2工程竣工后，甲方有權對工程進行驗收。驗收合格后，乙方應在甲方驗收合格之日起____個工作日內(nèi)，向甲方提供工程驗收報告。

4.3如乙方提供的工程驗收報告存在虛假、隱瞞等情形，甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任。

五、工程保修

5.1乙方對框架橋的施工質量承擔保修責任，保修期限為____年。

5.2保修期內(nèi)，如因乙方施工原因導致框架橋出現(xiàn)質量問題，乙方應負責修復，并承擔相應的費用。

六、違約責任

6.1乙方未按合同約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總額的____%。

6.2甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為逾期付款金額的____%。

6.3雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.框架橋施工圖紙

2.框架橋施工組織設計

3.框架橋施工合同附件一：工程量清單

4.框架橋施工合同附件二：材料設備清單

5.框架橋施工合同附件三：工程進度計劃

6.框架橋施工合同附件四：工程質量保證措施

7.框架橋施工合同附件五：工程驗收報告

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：____________________

鑒于甲方需要在其項目范圍內(nèi)建設框架橋，乙方愿意按照甲方的要求進行施工，第三方作為監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督和指導，以確保工程質量符合國家相關標準和甲方的要求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規(guī)模：____________________

1.4工程內(nèi)容：____________________

1.5工程投資：____________________

二、合同工期

2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____個月。

2.2乙方應在合同工期內(nèi)完成框架橋的施工任務，如因乙方原因導致工程延期，乙方應向甲方支付違約金，違約金為每日合同總額的____%。

三、工程款支付

3.1甲方應按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付合同總額的____%作為預付款；

（2）工程進度達到設計要求，經(jīng)甲方驗收合格后，支付合同總額的____%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，支付合同總額的____%作為竣工款；

（4）工程保修期滿后，支付合同總額的____%作為保修金。

3.2甲方支付工程款的方式為：銀行轉賬。

四、第三方監(jiān)理職責

4.1第三方作為監(jiān)理單位，對工程進行全程監(jiān)督，包括但不限于施工過程、材料采購、質量檢驗等。

4.2第三方應確保工程質量符合國家相關標準和甲方的要求，對不符合標準的工程有權要求乙方進行整改。

4.3第三方應定期向甲方報告工程進度和質量情況。

五、工程質量與驗收

5.1乙方應嚴格按照國家相關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到設計要求。

5.2工程竣工后，甲方有權對工程進行驗收。驗收合格后，乙方應在甲方驗收合格之日起____個工作日內(nèi)，向甲方提供工程驗收報告。

5.3如乙方提供的工程驗收報告存在虛假、隱瞞等情形，甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任。

六、第三方權益

6.1第三方有權收取監(jiān)理費用，監(jiān)理費用為合同總額的____%。

6.2第三方有權在監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，乙方應予以配合。

七、甲方的權益保障

7.1甲方對工程進度、質量、安全等方面擁有最終決定權。

7.2甲方有權要求乙方提供工程相關資料，包括但不限于設計文件、施工圖紙、質量檢驗報告等。

7.3甲方有權要求乙方對工程進行整改，直至符合要求。

八、乙方的違約及限制條款

8.1乙方如未按時完成工程，每延期一日，應向甲方支付違約金，違約金為每日合同總額的____%。

8.2乙方如發(fā)現(xiàn)施工過程中存在安全隱患，應立即停止施工，并及時報告甲方。

8.3乙方如違反合同約定，導致工程質量不合格，應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

10.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

十一、附件

1.框架橋施工圖紙

2.框架橋施工組織設計

3.框架橋施工合同附件一：工程量清單

4.框架橋施工合同附件二：材料設備清單

5.框架橋施工合同附件三：工程進度計劃

6.框架橋施工合同附件四：工程質量保證措施

7.框架橋施工合同附件五：工程驗收報告

結尾：

第三方介入的意義和目的在于確保工程質量和施工安全，同時為甲方提供專業(yè)、客觀的監(jiān)理服務。甲方為主導的目的和意義在于保障甲方權益，確保工程按時、按質完成，實現(xiàn)甲方投資效益的最大化。通過引入第三方監(jiān)理，甲方能夠在施工過程中得到更加專業(yè)、公正的監(jiān)督，降低工程風險，提高工程質量和施工安全水平。同時，甲方通過加強自身權利的行使，能夠更好地掌控工程進度和質量，確保項目順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：____________________

鑒于甲方計劃在其項目范圍內(nèi)建設一座橋梁，乙方作為承包商負責橋梁的施工，第三方作為工程咨詢公司提供技術支持和咨詢服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規(guī)模：____________________

1.4工程內(nèi)容：____________________

1.5工程投資：____________________

二、合同工期

2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____個月。

2.2乙方應按照合同工期完成橋梁的施工任務，如因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的責任，并支付乙方合理的延期費用。

三、工程款支付

3.1甲方應按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付合同總額的____%作為預付款；

（2）工程進度達到設計要求，經(jīng)甲方驗收合格后，支付合同總額的____%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，支付合同總額的____%作為竣工款；

（4）工程保修期滿后，支付合同總額的____%作為保修金。

3.2甲方支付工程款的方式為：銀行轉賬。

四、第三方咨詢職責

4.1第三方作為工程咨詢公司，負責為乙方提供技術支持、項目管理咨詢和風險評估等服務。

4.2第三方應確保乙方施工過程中的技術方案符合工程標準和設計要求。

4.3第三方應定期向乙方提供咨詢報告，并對施工過程中出現(xiàn)的問題提出建議。

五、乙方權益保障

5.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款，并確保工程款的及時到位。

5.2乙方有權根據(jù)工程進度和實際情況，提出合理的變更申請，甲方應在乙方提出變更后____個工作日內(nèi)給予答復。

5.3乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如施工場地、水電供應等。

六、甲方違約及限制條款

6.1甲方如未按時支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付違約金，違約金為逾期款項的____%。

6.2甲方如因自身原因導致工程延期，應向乙方支付合理的延期費用，并承擔因此產(chǎn)生的額外損失。

6.3甲方不得無理要求乙方進行工程變更，如因甲方原因導致變更，甲方應承擔由此產(chǎn)生的所有費用。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.橋梁施工圖紙

2.橋梁施工組織設計

3.橋梁施工合同附件一：工程量清單

4.橋梁施工合同附件二：材料設備清單

5.橋梁施工合同附件三：工程進度計劃

6.橋梁施工合同附件四：工程質量保證措施

7.橋梁施工合同附件五：工程驗收報告