電力施工合同范本

第頁共頁電力施工合同范本電力施工合同合同編號：_____________甲方：（委托方）公司名稱：地址：聯(lián)系人：電話：乙方：（承攬方）公司名稱：地址：聯(lián)系人：電話：鑒于甲方希望乙方承攬電力施工項目，并達成協(xié)議，根據中華人民共和國相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、互利的原則，經友好協(xié)商，達成以下合同：第一條合同概述甲方委托乙方承攬電力施工項目，具體包括但不限于：_____________（具體項目描述）。雙方在履行合同過程中，應遵守合同約定，按照質量、安全、進度要求進行施工。第二條工期本項目工期為_______天（具體工期），自合同生效之日起計算。第三條價格及支付方式1.本項目總價為人民幣_______元。價格包括施工費用、材料費用、設備費用等，具體費用清單見附件。2.甲方應按以下方式支付款項給乙方：（1）合同簽訂后，甲方預付款人民幣_______元。（2）工程完工后，甲方按照實際完成的工作量支付相應款項。（3）乙方完成工程驗收后，甲方支付尾款人民幣_______元。3.甲方支付款項的方式為銀行轉賬或現(xiàn)金支付，雙方應當確?？铐椀陌踩蜏蚀_性。第四條材料設備1.乙方應保證所使用的材料設備符合國家相關標準，并提供合格證明。2.委托乙方（甲方指定的其他單位）采購材料設備的，乙方應妥善履行采購合同義務，負責合同履行過程中的材料設備質量和進度。3.如因乙方采購的材料設備不合格或進度延誤導致工程質量和進度問題，乙方應負責重新采購或返工，并承擔相應的費用。第五條施工質量1.乙方應按照國家和地方相關標準規(guī)范進行施工，確保施工質量符合要求。2.甲方有權對施工過程進行監(jiān)督和檢查，乙方應積極配合并提供必要的工作協(xié)助。3.如發(fā)現(xiàn)施工質量不合格，甲方有權要求乙方進行整改，并在規(guī)定時間內完成。第六條安全措施1.乙方應按照國家和地方相關法律法規(guī)，制定并執(zhí)行相應的安全施工方案，確保施工過程中的安全。2.乙方應派遣專業(yè)安全人員進行現(xiàn)場安全管理，提供必要的安全設施和防護措施。3.如因乙方違反安全規(guī)定而導致事故發(fā)生，乙方應負責賠償相應的損失，并承擔法律責任。第七條違約責任1.乙方如未按合同約定時間完成施工，甲方有權要求乙方按照合同約定支付違約金。2.甲方如未按時支付款項，乙方有權要求甲方支付滯納金。3.除非因不可抗力原因導致合同無法履行，否則任何一方違反合同約定應承擔相應的違約責任。第八條爭議解決因履行本合同所發(fā)生的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意提交有管轄權的人民法院裁決。第九條合同變更除非經雙方協(xié)商一致并以書面形式作出的變更，本合同任何條款和內容均不得隨意修改。第十條其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并在項目完成驗收后終止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等效力。甲方（蓋章）：