道路照明安裝分包協(xié)議

PAGEPAGE1道路照明安裝分包協(xié)議甲方：_______（以下簡稱“甲方”）乙方：_______（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方將道路照明安裝工程分包給乙方施工的相關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______道路照明安裝工程2.工程地點：_______3.工程內容：道路照明設備的采購、安裝、調試及售后服務等。4.工程面積：_______平方米5.工程期限：_______天（自合同簽訂之日起計算）二、分包范圍及要求1.乙方按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范和施工方案進行施工。2.乙方負責采購符合國家相關標準的照明設備，并承擔設備運輸、安裝、調試及售后服務等。3.乙方負責辦理與工程相關的各項審批手續(xù)，并承擔相應的費用。4.乙方負責按照甲方的要求進行施工，確保工程質量和安全。三、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.付款方式：乙方按照工程進度向甲方申請付款，甲方在收到乙方申請后_______天內支付相應款項。四、工期及質量要求1.乙方應按照合同約定的工期完成工程，并確保工程質量符合國家相關標準和甲方的要求。2.乙方應按照甲方的要求提交施工進度計劃，并在工程關鍵節(jié)點向甲方報告工程進度。3.乙方應按照甲方的要求進行工程驗收，并承擔驗收不合格部分的整改費用。五、違約責任1.乙方未按照合同約定的工期完成工程的，應向甲方支付違約金，具體金額為合同價款的_______%。2.乙方提供的照明設備不符合國家相關標準的，應承擔相應的法律責任。3.甲方未按照合同約定的付款期限支付款項的，應向乙方支付逾期付款的違約金，具體金額為應付未付款項的_______%。六、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日以上內容僅供參考，具體合同內容請根據(jù)實際情況和法律法規(guī)進行調整。2024帶目錄帶附件詳細版-道路照明安裝分包協(xié)議目錄一、引言二、定義與術語三、工程概況四、分包范圍及要求五、合同價款及支付方式六、工期及質量要求七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、引言1.1本協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2024年簽訂：甲方：[甲方名稱]（以下簡稱“甲方”）乙方：[乙方名稱]（以下簡稱“乙方”）1.2本協(xié)議的目的是明確雙方在道路照明安裝工程（以下簡稱“工程”）中的權利、義務和責任，確保工程的順利進行。二、定義與術語2.1“工程”指2024年道路照明安裝工程，包括但不限于照明設備的采購、安裝、調試和售后服務等。2.2“分包范圍”指甲方根據(jù)本協(xié)議將工程中的部分工作委托給乙方完成的范圍。2.3“合同價款”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方支付的工程費用。三、工程概況3.1工程名稱：2024年道路照明安裝工程3.2工程地點：[工程地點]3.3工程內容：照明設備的采購、安裝、調試和售后服務等。3.4工程面積：[工程面積]平方米3.5工程期限：[工程期限]天（自合同簽訂之日起計算）四、分包范圍及要求4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范和施工方案進行施工。4.2乙方負責采購符合國家相關標準的照明設備，并承擔設備運輸、安裝、調試及售后服務等。4.3乙方負責辦理與工程相關的各項審批手續(xù)，并承擔相應的費用。4.4乙方負責按照甲方的要求進行施工，確保工程質量和安全。五、合同價款及支付方式5.1合同價款：人民幣（大寫）：[合同價款]元整（小寫）：￥[合同價款]元。5.2付款方式：乙方按照工程進度向甲方申請付款，甲方在收到乙方申請后[付款期限]天內支付相應款項。六、工期及質量要求6.1乙方應按照合同約定的工期完成工程，并確保工程質量符合國家相關標準和甲方的要求。6.2乙方應按照甲方的要求提交施工進度計劃，并在工程關鍵節(jié)點向甲方報告工程進度。6.3乙方應按照甲方的要求進行工程驗收，并承擔驗收不合格部分的整改費用。七、違約責任7.1乙方未按照合同約定的工期完成工程的，應向甲方支付違約金，具體金額為合同價款的[違約金比例]%。7.2乙方提供的照明設備不符合國家相關標準的，應承擔相應的法律責任。7.3甲方未按照合同約定的付款期限支付款項的，應向乙方支付逾期付款的違約金，具體金額為應付未付款項的[逾期付款違約金比例]%。八、爭議解決8.1本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件附件一：施工圖紙和技術規(guī)范附件二：施工進度計劃附件三：工程驗收標準甲方（蓋章）：[甲方名稱]乙方（蓋章）：[乙方名稱]甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日以上內容僅供參考，具體合同內容請根據(jù)實際情況和法律法規(guī)進行調整。附件列表：1.施工圖紙和技術規(guī)范2.施工進度計劃3.工程驗收標準4.工程量清單5.付款申請表6.工程變更單7.工程驗收報告8.違約金支付憑證違約行為羅列及認定：1.乙方未按合同約定的工期完成工程，認定為違約。2.乙方提供的照明設備不符合國家相關標準，認定為違約。3.甲方未按合同約定的付款期限支付款項，認定為違約。法律名詞及解釋：1.分包協(xié)議：指甲方將工程的部分工作委托給乙方完成，并明確雙方權利、義務和責任的合同。2.違約金：指甲方或乙方違反合同約定，應向對方支付的違約責任賠償金。3.工程驗收：指甲方根據(jù)合同約定對乙方完成的工程進行檢查、確認和接收的過程。4.訴訟：指當雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，無法通過協(xié)商解決時，可以向人民法院提起訴訟，請求法院判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應合理安排施工進度，避免因自身原因導致工期延誤。如遇不可抗力因素導致工期延誤，應及時通知甲方，并協(xié)商解決。2.質量問題：乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范和施工方案進行施工，確保工程質量。如有質量問題，應承擔整改費用。3.付款逾期：甲方應按照合同約定的付款期限支付款項。如有逾期付款，應向乙方支付違約金。4.爭議解決：雙方在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可以向人民法院提起訴訟。解決方法：1.工期延誤：乙方應制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如遇不可抗力因素，應及時通知甲方，并協(xié)商延長工期。2.質量問題：乙方應加強施工質量管理，確保工程質量符合國家相關標準和甲方要求。如有質量問題，應及時整改，直至合格。3.付款逾期：甲