2024年變電工程承攬合同通用

第頁2024年變電工程承攬合同通用變電工程承攬合同通用1

甲方：(發(fā)包方)________________

乙方：(承包方)________________

附：身份證復(fù)印件電話號碼

本著相互信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。

第一條工程概況

1、裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________

2、工期：________年________月________日至________年________月________日

本項(xiàng)工程預(yù)料費(fèi)用________元人民幣。

其次條材料供應(yīng)的約定

甲方供應(yīng)的材料

1、乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序須要購買的材料的清單，并注明所須要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)供應(yīng)乙方須要的材料。甲方負(fù)責(zé)選購 供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)剛好向甲方提出，甲方仍表示運(yùn)用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方擔(dān)當(dāng)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、甲方選購 供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的.雙倍補(bǔ)償給甲方。

3、乙方自帶施工的必需工具(錐子、切割片等)，平安帽、平安帶等，要保證平安性、良好運(yùn)用性，乙方自行擔(dān)當(dāng)工具修理費(fèi)和損耗費(fèi)用。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。

第四條有關(guān)平安生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，削減環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與四周單位、住戶的關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行愛護(hù)。

4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整齊，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工緣由需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必需留意平安，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。

7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)覺偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。

第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

工程款付款方式：

1、布管驗(yàn)收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付________%

2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)

1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)

3)水電施工的穿墻、打孔、切割

4)開關(guān)面板安裝

5)小五金、馬桶、的安裝

6)后期燈具的安裝

工程結(jié)算方式：

按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：________元/平米(套內(nèi)面積)

第六條違約責(zé)任：

1、甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。

守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方擔(dān)當(dāng)。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一樣后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不行抗力或不行預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。

第十條附則

(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。

(六)合同簽訂地：________大酒店

特殊條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不擔(dān)當(dāng)乙方以及乙方人員的工資、人身損害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。

甲方簽字(蓋章)：________________

乙方簽字(蓋章)：________________

________年________月________日

變電工程承攬合同通用2

甲方：_______________

乙方：_______________

依照《________》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細(xì)實(shí)際狀況，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方托付,擔(dān)當(dāng)甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,詳細(xì)事宜雙方明確如下：

一、甲方托付給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：

1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試

二、

有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：

1、乙方應(yīng)依據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，幫助并協(xié)作線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。剛好供應(yīng)竣工資料。

2、乙方選購 全部電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家選購 ，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、變配電及線路安裝工程應(yīng)依據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。

4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。

三、

工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：

1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。

2、工程預(yù)算款總計(jì)：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)

3、本工程款分2次結(jié)清，其中：

(1)

、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計(jì)________元)

(2)

、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的.結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。

四、

施工及竣工驗(yàn)收：

1、依據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)建施工條件。

2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工，遇特別狀況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。

3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場幫助解決安裝施工期間所發(fā)生的特別狀況。

4、乙方在施工期間應(yīng)留意平安,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。

5、乙方在工程結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

五、合

同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

六、合

同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合

同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。

甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________

代表：________________代表：________________

________年____月____日________年____月____日

變電工程承攬合同通用3

承攬方:__________________有限公司分公司(以下稱乙方)

定作方:__________________有限責(zé)任公司(以下稱甲方)

依據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程詳細(xì)狀況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。

a、承攬項(xiàng)目名稱：__________________

b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：__________________

c、本工程自_________年_________月_________日開工自_________年_________月_________日竣工,中途遇不行抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：包工不包料。

e、承攬價(jià)格：以實(shí)際粘貼面積_________元計(jì)算。

f、工程量計(jì)算方法：每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。

2、承攬工程內(nèi)容：窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

a、材料由甲方自行進(jìn)場。

b、施工質(zhì)量：根據(jù)防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4、付款方式：工程完工驗(yàn)收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的_________%保修金，保修到期后置留的'保修金全部付給承攬方。

5、驗(yàn)收方法：工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕修理，甲方可以不付給乙方預(yù)留的_________%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它緣由造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

7、工期：依據(jù)定作方的要求而定。

8、平安施工條例：

1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特別平安管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特別平安管理規(guī)定介紹造成平安事故，定作方應(yīng)擔(dān)當(dāng)肯定責(zé)任。

2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成平安事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

9、糾紛的處理：

發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年修理期過后、當(dāng)日修理款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定作方：_________承攬方：_________

定作方代表：_________承攬方代表：_________

_________年_________月_________日

變電工程承攬合同通用4

以下簡稱甲方：________________

以下簡稱乙方：________________

乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、平安和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程量

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

4.___________________________。

二、

工程要求

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

4.___________________________。

5.___________________________。

三、甲

方責(zé)任范圍

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

四、乙

方責(zé)任范圍

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

五、

技術(shù)要求

1.___________________________。

2.___________________________。

3.___________________________。

六、

工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期

1.施工工期：自開工之日起____日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的._____%。

2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時(shí)將從工程款干脆扣除。

3.質(zhì)保期：質(zhì)保期________年，驗(yàn)收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。

七、

其它要求

1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。

2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方平安規(guī)程，并簽訂平安、文明施工協(xié)議。由乙方緣由造成的擔(dān)心全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。

3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必需無償進(jìn)行修復(fù)。

4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

變電工程承攬合同通用5

甲方：________________

乙方：________________住址：________________

身份證號碼：________________

甲方承建的________________物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況：

框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)：四層，總高度：________米，建筑面積約________平方米。

二、

工程地址：

________縣________鎮(zhèn)________大道

三、

承包形式：

1、本工程中的砌體，二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程，以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方。

2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、________、電線、膠水管、廣線，加班須要的照明及個人平安防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。

四、

承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價(jià)：

1、工作內(nèi)容：

(1)

、施工圖以內(nèi)全部磚砌體，包括主體構(gòu)造，零星砌體等全部內(nèi)容;

(2)

、依據(jù)主控線放(彈)砌體線;

(3)

、現(xiàn)場全部二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁，零星等;

(4)

、現(xiàn)場的砌體所需砂漿，二次構(gòu)造砼的自拌，攪拌機(jī)由甲方供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員支配，人員必需持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理，其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無專業(yè)機(jī)操人員，甲方將另行支配，其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé);

(5)

、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)，所搭架體必需滿意平安須要，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架;

以上工作內(nèi)容均需根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時(shí)按項(xiàng)目部的詳細(xì)要求進(jìn)行施工。

2、承包方式：實(shí)行承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi)，承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi)，搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會________費(fèi)，暫住證費(fèi)用，交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用，按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。

3、承包單價(jià)：

4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必需達(dá)到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除)。

5、計(jì)量方式：計(jì)算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的'按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行。

6、付款方式：每月________日計(jì)量，次月________日按計(jì)量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗(yàn)收后三個月內(nèi)付清。

五、

工期要求

1、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行;

2、乙方依據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度狀況，協(xié)作項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整;

3、甲方確定的工期月安排、周安排作為本協(xié)議附件，乙方必需遵照執(zhí)行;

4、乙方必需按甲方的工期安排，組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方緣由影響其它工種及班組的施工，使整個工期安排不能按時(shí)完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行懲罰，此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除。

5、因乙方緣由工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。

6、如乙方勞動力不足，達(dá)不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請人員幫助施工，其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。

六、

質(zhì)量要求：

1、乙方在施工過程中除根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴(yán)格根據(jù)業(yè)主、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工;

2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿足工程”為質(zhì)量目標(biāo);

3、乙方必需配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作，協(xié)作甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。

4、乙方必需嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)覺乙方工程質(zhì)量問題，由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內(nèi)必需整改完備，如乙方超出規(guī)定的時(shí)效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)賜予乙方100~500元的懲罰，并擔(dān)當(dāng)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。

5、乙方