住房裝修承攬合同樣式范文合集3篇

住房裝修承攬合同樣式范文(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方(簡稱甲方)：************承包方(簡稱乙方)：************甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方打算托付乙方進行住房裝修，為愛護雙方的合法權益，合本工程的詳細狀況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工地點：************2.住房構：房型房廳套，施工面積****平方米。3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。4.承包方式：****(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自****年****月****日開工，至****年****月****日竣工，****工期****天。二、工程價款及算的商定1.工程總價款：￥****元，大寫(人民幣)：********詳見本合同裝修工程報價單。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付****元訂金，其次次付款時扣除(2)其次次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計****元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計****元(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計****元(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。三、關于材料供應的商定1.甲方供應的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責選購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應準時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方擔當。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方供應材料價款保管費，費率由雙方商定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.乙方對甲方選購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方供應的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。四、關于工程質量及驗收的商定1.本工程執(zhí)行DBJ08C62C97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30C1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2.本工程由****方設計施工方案。3.甲方供應的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方擔當，工期順延。由于乙方緣由造成質量事故，其返工費用由乙方擔當，工期不變。4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗收甲、乙雙方應準時辦理隱藏工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參與驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方擔當，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須準時通知乙方，另定驗收日期。五、有關平安生產(chǎn)和防火的商定六、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方供應經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方供應施工需用的水、電等必備條件，并說明使用留意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關系等的協(xié)調工作。2、乙方參與甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨便拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線。七、違約責任1.由于甲方緣由導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方****元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，支付***元違約金。2.由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的****%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：********電話：********乙方(簽章)：********電話：********簽訂地點：********簽訂日期：***年***月***日住房裝修承攬合同樣式范文(第二篇)住房裝修承攬合同合同編號：_______甲方（業(yè)主）：______________________通訊地址：______________________電話號碼：______________________乙方（裝修公司）：______________________通訊地址：______________________電話號碼：______________________鑒于甲方擁有位于___________（具體地址）的住房，并希望對該住房進行裝修，乙方作為裝修公司愿意承攬該裝修項目。雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下合同：一、項目概述1.1甲方將住房裝修工程承包給乙方，裝修內容包括但不限于：（具體列出裝修項目）1.2裝修工程的驗收標準以國家有關標準為準。雙方應在合同簽訂后共同制定驗收標準，并將其作為執(zhí)行裝修工程的依據(jù)。1.3承攬工期為______天/月，具體工期由雙方協(xié)商確定。二、權利與義務2.1乙方承諾按照國家的相關法律法規(guī)和工程建設規(guī)范要求，對甲方住房進行裝修，并確保裝修質量符合約定標準。2.2甲方應提供必要的裝修設計要求及規(guī)范，并配合乙方完成土地、環(huán)保、消防等各項審批手續(xù)。2.3甲方應按合同約定支付裝修款項，并按時提供裝修所需的材料，并確保施工期間的供水、供電等基礎設施正常運行。2.4若因甲方原因導致施工延誤或增加額外費用，甲方應承擔相應責任并支付額外費用。三、合同價格與支付方式3.1本合同總裝修款為人民幣_______元。3.2甲方應在合同簽訂后一次性支付_______%的裝修款項作為預付款。3.3剩余裝修款項應在裝修完工驗收合格后_______天內一次性支付給乙方。四、合同解除與爭議解決4.1在履行合同過程中，如因不可抗力導致一方或雙方無法繼續(xù)履行合同，該方可通過書面形式通知對方解除合同，解除合同期間產(chǎn)生的費用由各自承擔。4.2對于因履行本合同而產(chǎn)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應提交______仲裁機構進行仲裁。五、其他事項5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，直至裝修工程完工驗收合格，或雙方一致解除合同時終止。5.2本合同的附件包括但不限于裝修設計圖紙、驗收標準、變更通知等，具有合同的一部分效力。甲方：乙方：簽字：簽字：日期：日期：摘要：本合同是一份住房裝修承攬合同樣式范文。合同明確了雙方的權利與義務，包括項目概述、裝修工期、支付方式、合同解除與爭議解決等內容，以確保裝修工程的順利進行。合同具備法律效力，請雙方嚴格遵守合同約定。Note:Thiscontractisatemplateexampleofaresidentialrenovationcontract.Thecontractspecifiestherightsandobligationsofbothparties,includingprojectsummary,constructionperiod,paymentterms,contracttermination,anddisputeresolution,inordertoensurethesmoothprogressoftherenovationproject.Thiscontractislegallybinding;bothpartiesarerequiredtostrictlyadheretoitstermsandconditions.住房裝修承攬合同樣式范文(第三篇)住房裝修承攬合同合同編號：[填寫合同編號]甲方：[填寫甲方名稱]乙方：[填寫乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下約定，以此作為雙方共同遵循的合同。一、工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地址：[填寫工程地址]1.3工程概述：[簡要描述工程內容和要求]二、承攬內容2.1甲方委托乙方承攬上述裝修工程。2.2乙方將按照甲方的要求和設計方案進行施工，并保證工程的質量和進度。三、工程費用與支付方式3.1工程費用為人民幣[填寫工程費用大寫]元整（￥[填寫工程費用小寫]），由甲方按照以下方式支付給乙方：-預付款：甲方在合同簽訂后[填寫預付款時間]內支付工程款的[填寫預付款比例]，即人民幣[填寫預付款金額]元整（￥[填寫預付款金額小寫]）。-進度款：甲方將根據(jù)工程進度支付剩余款項，每當工程進度完成[填寫進度款觸發(fā)條件]時，乙方有權收取相應的進度款。-完工款：在乙方完成全部工程后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方將支付剩余款項。3.2工程費用包括但不限于以下項目：-施工費用：涵蓋材料費、人工費等。-輔材費用：包括電線、瓷磚、墻紙等。-設計費用：如需要乙方提供設計服務，甲方需支付設計費用。四、工期及違約責任4.1工期：乙方應在本合同生效之日起[填寫工期]完成裝修工程。4.2如乙方未按時完成工程，則每延遲一天，甲方有權要求乙方支付相應的違約金，金額為合同總價款的[填寫違約金比例]。五、保修期及責任5.1保修期：自工程竣工之日起為期[填寫保修期]。5.2在保修期內，如甲方發(fā)現(xiàn)工程質量存在問題，甲方有權向乙方提出書面通知，并要求乙方進行修復或更換，修復或更換所需費用由乙方承擔。5.3甲方在保修期內對裝修工程進行改動或未經(jīng)乙方同意進行維修的，乙方不承擔相應責任。六、其他