裝飾裝修協議書

PAGEPAGE1裝飾裝修協議書甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行裝飾裝修工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內容：__________4.工程面積：__________5.工程期限：____年__月__日至____年__月__日二、工程費用1.工程總費用：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。2.付款方式：a)本協議簽訂后__日內，甲方支付乙方工程總費用的__%作為預付款；b)工程進度達到__%時，甲方支付乙方工程總費用的__%；c)工程竣工合格后__日內，甲方支付乙方工程總費用的__%；d)剩余__%的工程款作為質量保證金，于工程竣工合格之日起__個月內支付。三、工程質量和驗收1.乙方應嚴格按照國家有關裝飾裝修工程的標準、規(guī)范和甲方的要求進行施工。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的工程竣工資料。3.甲方應在收到乙方提交的工程竣工資料后__日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署工程竣工結算單。四、工期延誤1.因以下原因造成工期延誤，乙方不承擔違約責任：a)不可抗力因素；b)甲方變更設計、增加工程量或更改施工方案；c)甲方未按約定支付工程款項；d)其他非乙方原因造成的工期延誤。2.因乙方原因造成工期延誤，乙方應支付違約金，具體金額和支付方式如下：__________五、工程變更1.甲方有權在施工過程中對設計、材料、工藝等進行變更，但應書面通知乙方。2.工程變更導致工程費用增加的，乙方應向甲方提交工程變更預算，經甲方確認后，雙方簽訂補充協議。六、工程保修1.乙方對工程的質量保修期為__年，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.在保修期內，因施工質量原因導致的工程損壞，乙方應無條件進行修復。七、違約責任1.甲方未按約定支付工程款項的，應按逾期付款金額的__%向乙方支付違約金。2.乙方未按約定完成工程的，應按逾期天數的__%向甲方支付違約金。八、爭議解決本協議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：____年__月__日請注意，以上內容僅供參考，具體合同內容請根據實際情況和需求進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。2024帶目錄帶附件詳細版-裝飾裝修協議書目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程費用四、工程質量和驗收五、工期延誤六、工程變更七、工程保修八、違約責任九、爭議解決十、其他約定十一、附件正文一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內容：__________4.工程面積：__________5.工程期限：____年__月__日至____年__月__日三、工程費用1.工程總費用：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。2.付款方式：a)本協議簽訂后__日內，甲方支付乙方工程總費用的__%作為預付款；b)工程進度達到__%時，甲方支付乙方工程總費用的__%；c)工程竣工合格后__日內，甲方支付乙方工程總費用的__%；d)剩余__%的工程款作為質量保證金，于工程竣工合格之日起__個月內支付。四、工程質量和驗收1.乙方應嚴格按照國家有關裝飾裝修工程的標準、規(guī)范和甲方的要求進行施工。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的工程竣工資料。3.甲方應在收到乙方提交的工程竣工資料后__日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署工程竣工結算單。五、工期延誤1.因以下原因造成工期延誤，乙方不承擔違約責任：a)不可抗力因素；b)甲方變更設計、增加工程量或更改施工方案；c)甲方未按約定支付工程款項；d)其他非乙方原因造成的工期延誤。2.因乙方原因造成工期延誤，乙方應支付違約金，具體金額和支付方式如下：__________六、工程變更1.甲方有權在施工過程中對設計、材料、工藝等進行變更，但應書面通知乙方。2.工程變更導致工程費用增加的，乙方應向甲方提交工程變更預算，經甲方確認后，雙方簽訂補充協議。七、工程保修1.乙方對工程的質量保修期為__年，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.在保修期內，因施工質量原因導致的工程損壞，乙方應無條件進行修復。八、違約責任1.甲方未按約定支付工程款項的，應按逾期付款金額的__%向乙方支付違約金。2.乙方未按約定完成工程的，應按逾期天數的__%向甲方支付違約金。九、爭議解決本協議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：____年__月__日附件：1.工程預算明細表2.工程施工圖紙3.工程變更記錄4.工程驗收報告5.工程保修卡請注意，以上內容僅供參考，具體合同內容請根據實際情況和需求進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.工程預算明細表2.工程施工圖紙3.工程變更記錄4.工程驗收報告5.工程保修卡違約行為羅列及認定：1.甲方未按約定支付工程款項：甲方未按合同約定的付款方式和時間支付工程款項，經乙方書面催告后仍未支付的，視為甲方違約。2.乙方未按約定完成工程：乙方未按合同約定的工期完成工程，經甲方書面催告后仍未完成的，視為乙方違約。3.甲方未按約定組織驗收：甲方未按合同約定的時間組織驗收，經乙方書面催告后仍未驗收的，視為甲方違約。4.乙方施工質量不符合約定：乙方施工質量不符合國家有關裝飾裝修工程的標準、規(guī)范或合同約定，經甲方書面指出后仍未整改的，視為乙方違約。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)則。2.裝飾裝修工程：指對建筑物內部進行裝飾和裝修的工程，包括墻面、地面、天花板的裝飾，以及家具、燈具的安裝等。3.工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進行檢查、測試和確認，以確定工程是否符合合同約定和工程質量標準。4.工程保修：指乙方對工程的質量問題進行修復和保障的期限，通常為一定的時間段。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：可能由于乙方施工進度慢、材料供應不及時等原因導致。為避免工期延誤，雙方應明確約定工期，并在合同中約定工期延誤的違約責任。2.工程變更：甲方可能在施工過程中提出變更要求，導致工程量、材料和費用等方面的變化。為避免糾紛，雙方應書面確認工程變更，并簽訂補充協議。3.工程質量不符合約定：可能由于乙方施工不規(guī)范、使用不合格材料等原因導致。為保障工程質量，甲方應在施工過程中進行監(jiān)督，并在驗收時嚴格把關。解決方法：1.對于工期延誤，雙方應積極溝通，找出原因，并協商解決。如因乙方原因導致工期延