電力施工合同標準版【特殊附件版】

電力施工合同標準版【特殊附件版】電力施工合同標準版【特殊附件版】電力施工合同標準版【特殊附件版】電力施工合同標準版2024合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《合同法》、《電力法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行電力施工的有關事宜，經友好協(xié)商，達成如下合同條款：第一條項目概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：包括但不限于電力線路架設、變電站建設、配電室改造等電力設施的新建、改建、擴建、拆除及修繕等。第二條承包方式2.1乙方采用包工包料的方式承包本工程。2.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及工程量清單等文件進行施工，并確保施工質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。第三條工期3.1工程總工期為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方應按照甲方要求的施工進度計劃進行施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第四條工程質量4.1乙方應嚴格按照國家電力行業(yè)標準和相關規(guī)范進行施工，確保工程質量。4.2工程質量不符合約定的，乙方應在甲方要求的合理期限內進行整改，直至達到甲方要求的質量標準。第五條工程價款5.1工程價款總額為人民幣_______元（大寫：_______元整）。5.2甲方支付工程價款的方式如下：（1）預付款：合同簽訂后_______個工作日內，甲方支付乙方工程總價款的_______%作為預付款；（2）進度款：乙方按照施工進度完成相應工程量后，甲方支付乙方已完工程量的_______%作為進度款；（3）竣工結算款：工程竣工驗收合格后_______個工作日內，甲方支付乙方剩余工程總價款的_______%。第六條違約責任6.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2乙方未按照約定工期完成工程的，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣_______元；甲方未按照約定支付工程價款的，每逾期一日，應向乙方支付違約金人民幣_______元。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽字）：_______乙方代表（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日==本合同更廣泛的場景，特設場景及條款==一、五種特殊的應用場合及注意事項1.農村電力改造工程應用場合：農村地區(qū)進行電力線路改造、配電室新建等工程。注意事項：考慮到農村地區(qū)的特殊性，合同中應明確約定乙方在施工過程中應注意保護農民的莊稼、樹木等財產，避免因施工造成不必要的損失。同時，乙方應確保工程完工后，農民能夠正常使用電力設施。2.城市住宅小區(qū)電力配套設施建設應用場合：新建住宅小區(qū)或老舊小區(qū)電力設施改造。注意事項：合同中應明確約定乙方在施工過程中應遵守小區(qū)的管理規(guī)定，確保施工安全，減少對居民生活的影響。同時，乙方應按照約定的質量標準進行施工，確保電力設施的正常運行。3.工業(yè)園區(qū)電力設施建設應用場合：新建工業(yè)園區(qū)電力設施建設或現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)電力設施改造。注意事項：合同中應明確約定乙方在施工過程中應遵守工業(yè)園區(qū)內的相關規(guī)定，確保施工安全。乙方應確保電力設施能夠滿足園區(qū)內企業(yè)的用電需求，同時考慮到園區(qū)未來的發(fā)展，預留一定的電力容量。4.電力設施搶修工程應用場合：電力設施發(fā)生故障，需緊急搶修。注意事項：合同中應明確約定乙方在接到甲方通知后，應在規(guī)定的時間內趕到現(xiàn)場進行搶修。乙方應確保搶修過程中的人員安全，并盡快恢復電力供應。5.大型活動臨時電力設施安裝應用場合：舉辦大型活動，如演唱會、體育賽事等，需安裝臨時電力設施。注意事項：合同中應明確約定乙方在活動前完成電力設施的安裝，并在活動結束后及時拆除。乙方應確保臨時電力設施的安全可靠，避免發(fā)生意外。二、實際操作過程中可能遇到的問題及解決辦法1.施工過程中出現(xiàn)質量問題解決辦法：甲方應要求乙方嚴格按照合同約定的質量標準進行施工。如發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方有權要求乙方進行整改，直至達到約定的質量標準。2.工期延誤解決辦法：甲方應在合同中明確約定工期，并要求乙方按照約定的進度進行施工。如因乙方原因導致工期延誤，甲方有權要求乙方支付違約金，并采取必要的措施確保工程按時完工。3.工程價款支付糾紛解決辦法：甲方應按照合同約定的支付方式進行工程價款的支付。如發(fā)生支付糾紛，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決，必要時可尋求法律途徑。4.施工過程中發(fā)生安全事故解決辦法：乙方應加強施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工人員的安全。如發(fā)生安全事故，乙方應立即采取緊急措施，并及時通知甲方。甲乙雙方應按照國家有關規(guī)定處理安全事故。三、合同附件清單1.施工圖紙：包括電力線路、變電站、配電室等設施的詳細設計圖紙。2.技術規(guī)范：包括電力設施施工過程中應遵守的國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.工程量清單：詳細列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等。4.工期計劃：明確工程各階段的完成時間及總工期。5.質量保證書：乙方對工程質量的承諾和保證。6.安全施工方案：乙方制定的施工現(xiàn)場安全管理措施。7.驗收報告：工程完工后，甲乙雙方共同進行的驗收結果。8.變更通知書：如工程過程中發(fā)生變更，甲乙雙方共同簽署的變更文件。施工合同來一套，條款內容要記牢。甲方乙方要平等，自愿公平不能少。工程概況先了解，地點內容別混淆。承包方式要分明，包工包料不含糊。工期進度要抓緊，延誤違約金得付。質量標準要達標，不符合規(guī)定得整改。工程款項要分明，預付進度竣工款。違約責任要承擔，損失賠償跑不掉。爭議解決選法院，協(xié)商不成就走法律。合同一式兩份存，簽字蓋章才生效。特殊場合要注意，農村改造要保護莊稼。小區(qū)建設要守規(guī)，施工安全要第一。工業(yè)園區(qū)要發(fā)展，預留電力要充足。搶修工程要迅速，安全恢復供電快。大型活動要臨時，安