建筑工程施工補充協(xié)議二十四

PAGEPAGE1標(biāo)題：建筑工程施工補充協(xié)議二十四鑒于：1.甲乙雙方于[填寫日期]簽訂了一份《建筑工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），原合同約定了工程的施工范圍、施工期限、工程質(zhì)量、工程價款等內(nèi)容；2.雙方在履行原合同過程中，因[填寫原因]，需要對原合同的部分內(nèi)容進行補充和修改；3.雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下補充協(xié)議。第一條：工程變更1.1根據(jù)工程實際需要，甲方對原合同約定的工程內(nèi)容進行如下變更：（1）[填寫變更內(nèi)容一]；（2）[填寫變更內(nèi)容二]；（3）[填寫變更內(nèi)容三]。1.2乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后[填寫時間]內(nèi)完成變更工作，并按照甲方的要求提交相關(guān)資料。第二條：工程價款調(diào)整2.1根據(jù)工程變更，原合同約定的工程價款進行如下調(diào)整：（1）增加部分：[填寫金額]元；（2）減少部分：[填寫金額]元；（3）其他調(diào)整：[填寫調(diào)整內(nèi)容]。2.2乙方應(yīng)在完成變更工作后[填寫時間]內(nèi)向甲方提交調(diào)整后的工程價款預(yù)算，甲方審核同意后，按照新的工程價款執(zhí)行。第三條：施工期限3.1原合同約定的施工期限進行調(diào)整，新的施工期限為：[填寫時間]。3.2乙方應(yīng)按照新的施工期限完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條：違約責(zé)任4.1雙方同意，如一方違反本補充協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價的[填寫百分比]%。4.2乙方未按照約定完成工程變更，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期違約金，違約金為合同總價的[填寫百分比]%。第五條：爭議解決5.1本補充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條：其他6.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和需求進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。由于技術(shù)限制，無法在此提供完整的帶目錄和附件的詳細(xì)版合同文檔。但是，我可以為您提供一個詳細(xì)的合同文檔正文部分，您可以根據(jù)這個正文來創(chuàng)建帶目錄和附件的完整合同文檔。標(biāo)題：2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑工程施工補充協(xié)議二十四鑒于：1.甲乙雙方于[填寫日期]簽訂了一份《建筑工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），原合同約定了工程的施工范圍、施工期限、工程質(zhì)量、工程價款等內(nèi)容；2.雙方在履行原合同過程中，因[填寫原因]，需要對原合同的部分內(nèi)容進行補充和修改；3.雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下補充協(xié)議。第一條：工程變更1.1根據(jù)工程實際需要，甲方對原合同約定的工程內(nèi)容進行如下變更：（1）[填寫變更內(nèi)容一]；（2）[填寫變更內(nèi)容二]；（3）[填寫變更內(nèi)容三]。1.2乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后[填寫時間]內(nèi)完成變更工作，并按照甲方的要求提交相關(guān)資料。第二條：工程價款調(diào)整2.1根據(jù)工程變更，原合同約定的工程價款進行如下調(diào)整：（1）增加部分：[填寫金額]元；（2）減少部分：[填寫金額]元；（3）其他調(diào)整：[填寫調(diào)整內(nèi)容]。2.2乙方應(yīng)在完成變更工作后[填寫時間]內(nèi)向甲方提交調(diào)整后的工程價款預(yù)算，甲方審核同意后，按照新的工程價款執(zhí)行。第三條：施工期限3.1原合同約定的施工期限進行調(diào)整，新的施工期限為：[填寫時間]。3.2乙方應(yīng)按照新的施工期限完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條：違約責(zé)任4.1雙方同意，如一方違反本補充協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價的[填寫百分比]%。4.2乙方未按照約定完成工程變更，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期違約金，違約金為合同總價的[填寫百分比]%。第五條：爭議解決5.1本補充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條：其他6.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日請注意，以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和需求進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的有效性和合法性。附件列表：1.原始建筑工程施工合同副本2.工程變更詳細(xì)說明3.工程價款調(diào)整詳細(xì)預(yù)算4.施工期限調(diào)整說明5.違約責(zé)任計算方法6.爭議解決方式說明7.雙方簽字（或蓋章）的補充協(xié)議正本違約行為羅列及認(rèn)定：1.未能按時完成工程變更：乙方未能在約定時間內(nèi)完成工程變更，經(jīng)甲方書面催告后仍未完成。2.未按約定提交工程價款預(yù)算：乙方未在完成變更工作后提交調(diào)整后的工程價款預(yù)算。3.工程延期：乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，超出新的施工期限?.違反合同其他條款：一方違反本補充協(xié)議的其他約定。法律名詞及解釋：1.補充協(xié)議：在原合同基礎(chǔ)上，對部分內(nèi)容進行修改或補充的協(xié)議。2.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付的一定金額，作為違約責(zé)任的承擔(dān)。3.訴訟：當(dāng)雙方無法通過協(xié)商解決爭議時，可以向法院提起訴訟，由法院進行判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工程變更的認(rèn)定：雙方應(yīng)對工程變更的具體內(nèi)容進行明確，避免產(chǎn)生歧義。2.工程價款的調(diào)整：雙方應(yīng)對工程價款的調(diào)整進行詳細(xì)的計算和核對，確保調(diào)整的合理性。3.施工期限的調(diào)整：雙方應(yīng)對施工期限的調(diào)整進行合理的預(yù)估，并留出足夠的時間余地。4.違約責(zé)任的承擔(dān)：雙方應(yīng)對違約責(zé)任的承擔(dān)進行明確的約定，包括違約金的計算方法和支付方式。解決方法：1.對于工程變更的認(rèn)定問題，雙方可以通過書面方式進行溝通，明確變更的具體內(nèi)容，并簽訂補充協(xié)議。2.對于工程價款的調(diào)整問題，雙方可以進行詳細(xì)的計算和核對，并簽訂補充協(xié)議，明確調(diào)整后的工程價款。3.對于施工期限的調(diào)整問題，雙方可以進行合理的