【帶附加條款】工程合同工程中途停工復(fù)工補充協(xié)議

【帶附加條款】工程合同工程中途停工復(fù)工補充協(xié)議-PAGE【帶附加條款】工程合同工程中途停工復(fù)工補充協(xié)議-PAGE【帶附加條款】工程合同工程中途停工復(fù)工補充協(xié)議工程合同工程中途停工復(fù)工補充協(xié)議全稱：____________________地質(zhì)：____________________全稱：____________________地質(zhì)：____________________鑒于：2.由于____________原因，工程在施工過程中發(fā)生了中途停工。3.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就工程中途停工復(fù)工的相關(guān)事宜達成一致，特簽訂本補充協(xié)議，以共同遵守。第一條補充協(xié)議的有效性1.1本協(xié)議是對原合同的補充和修改，與原合同具有同等法律效力。如本協(xié)議與原合同有沖突之處，以本協(xié)議為準(zhǔn)。1.2本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，自2023年11月3日起實施。第二條復(fù)工時間及工期調(diào)整2.1雙方同意，工程將于2023年11月15日復(fù)工。2.2由于中途停工對原合同約定的工期產(chǎn)生了影響，雙方同意對原合同約定的總工期進行調(diào)整。新的總工期為______個月，自2023年11月15日起計算。第三條工程進度及質(zhì)量要求3.1承包商應(yīng)按照業(yè)主的要求和原合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定合理的施工進度計劃，并嚴(yán)格按照進度計劃組織施工。3.2業(yè)主有權(quán)對承包商的施工進度和質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或進度要求的情況，有權(quán)要求承包商整改。第四條工程費用及支付4.1由于中途停工導(dǎo)致工程費用發(fā)生變化，雙方同意按照實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算。4.2工程復(fù)工后，業(yè)主應(yīng)按照雙方確認(rèn)的工程進度和實際完成的工程量，及時向承包商支付工程款項。第五條違約責(zé)任5.1如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致工程無法按期完成或質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。5.2雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向工程所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。甲方（業(yè)主）：__________________乙方（承包商）：__________________簽訂日期：2023年11月3日一、五種特殊的應(yīng)用場合及注意事項1.工程因天氣原因停工應(yīng)用場合：如果工程因為連綿不斷的雨季或者臺風(fēng)等不可抗力因素導(dǎo)致中途停工，需要用到這個合同來規(guī)定復(fù)工時間和相關(guān)責(zé)任。注意事項：在合同中明確不可抗力因素的范圍，以及因不可抗力導(dǎo)致的工期延誤的處理方法。2.工程因資金問題停工應(yīng)用場合：有時候，業(yè)主的資金鏈出現(xiàn)問題，導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進行，需要用到這個合同來規(guī)定復(fù)工時間和資金安排。注意事項：在合同中明確資金安排和支付時間，確保工程復(fù)工后的資金需求得到滿足。3.工程因設(shè)計變更停工應(yīng)用場合：在施工過程中，業(yè)主可能因為各種原因需要對工程設(shè)計進行變更，導(dǎo)致工程需要停工，需要用到這個合同來規(guī)定復(fù)工時間和設(shè)計變更的處理。注意事項：在合同中明確設(shè)計變更的處理流程和責(zé)任分配，避免因設(shè)計變更導(dǎo)致的糾紛。4.工程因質(zhì)量問題停工應(yīng)用場合：如果工程在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，需要停工整改，這個合同就可以用來規(guī)定復(fù)工時間和質(zhì)量整改的要求。注意事項：在合同中明確質(zhì)量整改的責(zé)任方和整改標(biāo)準(zhǔn)，確保工程復(fù)工后的質(zhì)量問題得到妥善解決。5.工程因政策原因停工應(yīng)用場合：有時候，因為政策變動，如環(huán)保要求提高，導(dǎo)致工程需要停工整改，這個合同就可以用來規(guī)定復(fù)工時間和政策變動對工程的影響。注意事項：在合同中明確政策變動的處理方法和責(zé)任分配，避免因政策變動導(dǎo)致的工期延誤和費用增加。二、實際操作過程中可能遇到的問題及解決辦法1.問題：工程復(fù)工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合原合同要求。解決辦法：及時與承包商溝通，要求其對質(zhì)量問題進行整改，直至符合原合同要求。2.問題：工程復(fù)工后，發(fā)現(xiàn)工程進度滯后。解決辦法：與承包商協(xié)商，要求其增加施工人員或者調(diào)整施工計劃，以確保工程按時完成。3.問題：工程費用結(jié)算時，發(fā)現(xiàn)費用超出預(yù)算。解決辦法：仔細(xì)核對工程量，找出超支的原因，并與承包商協(xié)商解決。4.問題：工程復(fù)工后，遇到新的政策變動，影響工程進展。解決辦法：及時了解新的政策要求，與承包商協(xié)商，調(diào)整施工計劃，確保工程符合新的政策要求。三、原始合同所需的詳細(xì)附件1.工程施工圖紙：這是工程施工的重要依據(jù)，需要詳細(xì)標(biāo)注工程的各種尺寸和施工要求。2.工程量清單：詳細(xì)列出工程的各項工程量，是工程費用結(jié)算的重要依據(jù)。3.工程進度計劃：詳細(xì)列出工程的施工進度，包括每個階段的施工內(nèi)容和預(yù)計完成時間。4.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列出工程的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，是工程質(zhì)量控制的重要依據(jù)。5.支付計劃：詳細(xì)列出工程的支付時間節(jié)點和支付金額，確保工程的資金需求得到滿足。工程中途停，復(fù)工要補充，雙方簽協(xié)議，權(quán)利義務(wù)明。復(fù)工有時日，工期可調(diào)整，進度質(zhì)量嚴(yán)，業(yè)主監(jiān)督行。費用按實算，支付要及時，違約要擔(dān)責(zé)，損失要賠償。協(xié)商解糾紛，訴訟是