2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范本（5篇）

第5頁共5頁2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范本訂立合同雙方：承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于____年____月____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元.第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____年____月____日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金.六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.第十三條乙方的違約責(zé)任一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金.三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于____年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.甲方：××縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行：××縣支行營業(yè)所帳號：乙方：××縣百貨公司代表人：地址：電話：開戶銀行：××縣支行帳號：____年____月____日2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范本（2）定作人：簽訂地點(diǎn)：承攬人：簽訂時(shí)間：____年____月____日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量數(shù)量名稱、型號單位、單價(jià)金額合計(jì)合計(jì)人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料規(guī)格計(jì)量數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額名稱型號單位（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任：第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交_____委員會_____；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項(xiàng)：定作人（章）：承攬人（章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份證號碼：居民身份證號碼：委托代理人：委托代理人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）賬號：賬號：經(jīng)辦人：_____編碼：_____編碼：監(jiān)制部門：印制單位：2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范本（3）合同編號：_____簽訂地點(diǎn)：_____簽訂時(shí)間：____年____月____日定作方：_____承攬方：_____第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_____計(jì)量單位_____數(shù)量_____工作量_____報(bào)酬_____交付期限_____單價(jià)_____金額_____(注：空格如不夠用，可以另接。)第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：第五條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗(yàn)方法：_____第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：第八條結(jié)算方式及期限：第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)____元。第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。按下列第_____種方式解決：(一)提交_____委員會_____;(二)依法向人民法院起訴。定作方(公章)_____承攬方(公章)：_____簽訂地點(diǎn)：_____簽訂地點(diǎn)：_________年____月____日____年____月____日2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范本（4）[合同標(biāo)題]加工承攬合同[合同編號][編號][簽訂日期][日期]甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲、乙雙方本著互利互惠的原則，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，通過友好協(xié)商達(dá)成一致意見，就乙方接受甲方加工承攬業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條合作內(nèi)容1.1甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬業(yè)務(wù)，乙方接受并同意承接甲方委托的加工業(yè)務(wù)。1.2加工品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等具體事項(xiàng)以雙方簽訂的加工訂單為準(zhǔn)。第二條加工期限2.1加工期限為[具體期限]。2.2加工期限屆滿后需提前[具體時(shí)間]通知對方是否繼續(xù)加工，如一方未提前通知，另一方有權(quán)解除本合同。第三條加工費(fèi)用及結(jié)算方式3.1加工費(fèi)用為[具體金額]，雙方同意按照如下方式進(jìn)行結(jié)算：（1）甲方需在加工開始之前支付[具體金額]作為預(yù)付款；（2）乙方按照實(shí)際加工成果向甲方出具發(fā)票，甲方需在[具體時(shí)間]內(nèi)支付全部加工費(fèi)用。第四條保密條款4.1甲、乙雙方在合作過程中可能接觸到對方商業(yè)秘密或機(jī)密信息，雙方應(yīng)對所知悉的機(jī)密信息予以保密。4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將對方的商業(yè)秘密或機(jī)密信息泄露給任何第三方。第五條合作期限及解除5.1本合同自甲方與乙方簽署之日起生效，有效期至加工期限屆滿。5.2本合同未按照約定履行或履行不符合約定的，一方有權(quán)提前[具體時(shí)間]通知對方解除合同，并有權(quán)要求賠償因違約而給對方造成的損失。第六條爭議解決6.1甲、乙雙方在履行本合同過程中產(chǎn)生的爭議應(yīng)友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。第七條其他約定7.1本合同未盡事宜，可通過補(bǔ)充協(xié)議方式進(jìn)行處理，補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力；7.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）日期：乙方：（蓋章）日期：2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)范本（5）合同編號：2023-CON-CL-001加工承攬合同甲方：[甲方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[統(tǒng)一社會信用代碼]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[統(tǒng)一社會信用代碼]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]鑒于甲、乙雙方在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，本著平等互利的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目描述1.1甲方委托乙方對以下產(chǎn)品進(jìn)行加工承攬服務(wù)：（在此列舉詳細(xì)產(chǎn)品列表以及加工要求）1.2加工地點(diǎn)：（填寫具體加工地點(diǎn)）1.3加工時(shí)間：（填寫具體加工時(shí)間）二、合同價(jià)格與支付方式2.1加工費(fèi)用：根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品加工要求，乙方將向甲方收取加工費(fèi)用，在簽署本合同之前，雙方已就加工費(fèi)用達(dá)成共識。2.2支付方式：甲方將在加工服務(wù)完成后的[天/周/月]內(nèi)，以現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬/電匯等方式支付全部加工費(fèi)用給乙方。三、加工質(zhì)量與驗(yàn)收3.1加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方承諾按照甲方提供的加工要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，并保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.2驗(yàn)收辦法：甲方有權(quán)派遣專人或委托第三方進(jìn)行加工產(chǎn)品的驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以乙方按照加工要求完成的產(chǎn)品為準(zhǔn)。如果甲方發(fā)現(xiàn)加工產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或退換貨。四、違約責(zé)任4.1如甲方未按約定時(shí)間支付加工費(fèi)用，甲方應(yīng)向乙方支付每日逾期費(fèi)用的0.05%作為違約金，直至全部支付為止。4.2如乙方未按約定加工質(zhì)量進(jìn)行加工，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，乙方應(yīng)在接到通知后[天數(shù)]內(nèi)進(jìn)行整改，否則甲方有權(quán)解除本合同并要求乙方賠償損失。五、保密條款5.1雙方在合作期間可能會相互掌握對方的商業(yè)機(jī)密和重要信息，雙方約定保密條款如下：（根據(jù)實(shí)際情況自行填寫保密內(nèi)容和保密期限）六、解決爭議6.1如在合同履行