代建工程施工合同范本

代建工程施工合同范本第1篇代建工程施工合同范本第1篇第一部分建設(shè)項目委托代建合同委托人(甲方)：

代(乙方)：

依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》、《____市政府投資項目管理辦法(試行)》(武政6號)及《____市非經(jīng)營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》(武政7號)，為保證金港____區(qū)農(nóng)民拆遷還建小區(qū)金港一號項目順利實施，經(jīng)委托人研究，同意將建設(shè)項目委托給代實施代建管理，按照平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就代建管理事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、項目概況：

工程名稱：

工程地點：

工程內(nèi)容：項目占地約200畝，該項目用地由甲方取得土地使用證并辦理相關(guān)行政審批手續(xù)。建筑總面積約平方米，同步配套小區(qū)內(nèi)道路、景觀、供水、排水、供電、燃氣、人防、安防等。

總投資(估算投資)：萬元

工程立項批準文號：夏發(fā)改投資31號

二、工程總建設(shè)期

工程總建設(shè)期(批準日期)：________年____月至________年____月____日

三、質(zhì)量標準:合格

四、合同價款

暫定為柒億玖仟陸佰肆拾玖萬伍仟伍佰捌拾壹元整(元)。最終工程造價按審計決算的建筑面積乘以甲乙雙方共同確認的單位造價為準。(暫定包干價2100元㎡)

五、合同組成的文件

組成本合同的文件包括：

1、雙方認可的有關(guān)工程的變更、洽商等書面文件或協(xié)議修正文件

2、委托代建合同書

3、本合同專用條款

4、本合同用條款

5、描述代建項目的技術(shù)性文件

6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

構(gòu)成本合同的文件若存在歧義或不一致時，則按上述排列次序進行解釋。

六、本協(xié)議書中的有關(guān)詞語含義與本合同

第二部分《用合同條款》中分別賦予它們的定義相同。

七、代向委托人承諾，按本合同的規(guī)定承擔本合同專用條款中議定范圍內(nèi)的工程委托代建工作。

八、委托人向代承諾，按本合同專用條款中議定的期限、方式和幣種，向代支付代建管理費。

九、合同生效

合同訂立時間：________年____月____日

合同訂立地點：

本合同約定雙方簽字蓋章后生效。

委托人：(公章)代：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人:

地址：地址：

第二部分用合同條款

詞語定義、適用范圍和法規(guī)

第一條下列詞語除專用合同條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

(1)工程是指委托人委托實施建設(shè)工程項目管理的工程。

(2)委托人是指承擔投資責任并委托工程項目管理工作的一方以及其合法繼承人。

(3)代是指承擔建設(shè)工程項目管理業(yè)務(wù)及其責任的一方及其合法繼承人。

(4)項目管理機構(gòu)是指代派駐本工程現(xiàn)場實施工程項目管理業(yè)務(wù)的組織。

(5)項目經(jīng)理是指經(jīng)委托人同意，代派到項目管理機構(gòu)全面履行本合同的全權(quán)負責人。

(6)工程項目管理的正常工作是指雙方在專用條件中約定，委托人委托的工作范圍和內(nèi)容。

(7)工程項目管理的附加工作是指：

①委托人委托項目管理以外，過雙方書面協(xié)議另外增加的工作內(nèi)容;

②由于委托人原因，使項目管理工作受到妨礙或延誤，因增加工作量或持續(xù)時間而增加的工作。

(8)工程項目管理的額外工作是指正常工作和附加工作以外或由于委托人原因而暫停或終止代建業(yè)務(wù)，其善后工作及恢復代建業(yè)務(wù)的工作

代建工程施工合同范本第2篇項目業(yè)主單位(甲方)：

項目代建單位(乙方)：

第一部分委托代建合同

甲方(項目業(yè)主單位)：

乙方(項目代建單位)：

根據(jù)《X市級政府投資項目代建制管理規(guī)定(試行)》精神，明確由甲方負責項目開發(fā)建設(shè)，由乙方為建設(shè)項目代建單位，展開相關(guān)建設(shè)工作。據(jù)此，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方就委托乙方承擔工程建設(shè)項目(以下簡稱“項目”)的工程代建事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本委托代建協(xié)議。后續(xù)代建項目由指揮部書面委托，雙方權(quán)利義務(wù)可參照本合同執(zhí)行。

一、項目概況

1、代建項目：隧涵洞搶險加固工程

2、項目建設(shè)地點：延平新城區(qū)域內(nèi)

3、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：隧涵洞搶險加固工程建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：隧涵為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，全長米，20xx年1月加固

K0+000~K0+060及本次搶險加固設(shè)計主要針對+060~+480段破損未加固段落。

4、項目總投資與資金籌措：本項目總投資約500萬，由甲方撥付。

二、代建方式：項目代建方式采用全過程代建方式，即由代建單位對代建項目從項目設(shè)計至竣工驗收實行全過程代理。

三、項目代建范圍

項目前期階段含項目設(shè)計委托及審批等工作。實施階段所涉及項目咨詢、監(jiān)理、施工隊伍選擇、工程施工建設(shè)管理、工程竣工驗收、工程資料收集歸檔、竣工財務(wù)決算、資產(chǎn)移交、工程保修等的組織、協(xié)調(diào)、控制和

管理等工作。

四、項目代建管理目標

1、投資控制目標：以審批的投資估算、初步設(shè)計概算和經(jīng)審核確認的施工圖預算為準，分階段控制投資。

2、項目質(zhì)量目標：項目工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標準合格等級。

3、項目工期目標：乙方與施工單位簽訂的具體項目施工合同工期為控制目標。

4、前期工作目標：以滿足相關(guān)行政審批為目標。

甲方：

(蓋章)

法人代表：

聯(lián)系人：

地址：

負責人：

代建工程施工合同范本第3篇項目業(yè)主單位(甲方)：

項目代建單位(乙方)：

第一部分委托代建合同

甲方(項目業(yè)主單位)：

乙方(項目代建單位)：

根據(jù)《市級政府投資項目代建制管理規(guī)定(試行)》精神，明確由甲方負責項目開發(fā)建設(shè)，由乙方為建設(shè)項目代建單位，展開相關(guān)建設(shè)工作。據(jù)此，依照《民法典》、《^v^建筑法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方就委托乙方承擔工程建設(shè)項目(以下簡稱項目)的工程代建事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本委托代建協(xié)議。后續(xù)代建項目由指揮部書面委托，雙方權(quán)利義務(wù)可參照本合同執(zhí)行。

一、項目概況

1、代建項目：隧涵洞搶險加固工程

2、項目建設(shè)地點：延平新____區(qū)域內(nèi)

3、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：隧涵洞搶險加固工程建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：隧涵為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，全長米，________年____月加固

000X0060及本次搶險加固設(shè)計主要針對060480段破損未加固段落。

4、項目總投資與資金籌措：本項目總投資約500萬，由甲方撥付。

二、代建方式：項目代建方式采用全過程代建方式，即由代建單位對代建項目從項目設(shè)計至竣工驗收實行全過程代理。

三、項目代建范圍

項目前期階段含項目設(shè)計委托及審批等工作。實施階段所涉及項目咨詢、監(jiān)理、施工隊伍選擇、工程施工建設(shè)管理、工程竣工驗收、工程資料收集歸檔、竣工財務(wù)決算、資產(chǎn)移交、工程保修等的組織、協(xié)調(diào)、控制和

管理等工作。

四、項目代建管理目標

1、投資控制目標：以審批的投資估算、初步設(shè)計概算和經(jīng)審核確認的施工圖預算為準，分階段控制投資。

2、項目質(zhì)量目標：項目工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標準合格等級。

3、項目工期目標：乙方與施工單位簽訂的具體項目施工合同工期為控制目標。

4、前期工作目標：以滿足相關(guān)行政審批為目標。

甲方：

(蓋章)

法人代表：

聯(lián)系人：

地址：

負責人：

代建工程施工合同范本第4篇建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1、工程名稱：臨清豪翰商貿(mào)城一期10KV配電工程施工

2、工程地點：新-華路與緯八路交匯處西北角

二、承包方式及范圍

承包方式：包設(shè)計、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調(diào)試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：

1、供電系統(tǒng)設(shè)計。

2、所有安裝設(shè)備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;

3、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設(shè)備材料的運輸、安裝、檢驗及調(diào)試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23#樓北側(cè)1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調(diào)試送電。

4、整理工程施工驗收資料

5、協(xié)調(diào)與供電部門的關(guān)系，辦理施工驗收手續(xù)。

三、工期

20xx年7月15日至20xx年8月15日。

四、工程造價及付款方式

該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。

總造價為含設(shè)計、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調(diào)試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。

付款方式:

1、合同簽訂后2日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電。

3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方。

五、箱變技術(shù)要求

1、歐式景觀樣式。設(shè)備配置根據(jù)圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設(shè)備，以達到驗收通過為準;

2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內(nèi)外必須要有標示牌;

3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;

4、變壓器采用2臺()/變壓器(產(chǎn)品是銅芯，達馳

5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業(yè)標準);

6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質(zhì)量標準參照國家標準規(guī)范要求;

7、電氣開關(guān)等元器件品牌為正泰或質(zhì)量不低于該品牌。

六、安裝質(zhì)量標準

1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標準執(zhí)行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。

2、乙方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量標準：執(zhí)行最新國家及行業(yè)標準、國家和地方行政主管部門的有關(guān)規(guī)定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

3、其他要求可參照有關(guān)國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執(zhí)行。

4、由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現(xiàn)乙方在施工中存在偷工減料現(xiàn)象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權(quán)要求乙方按工程總價的10%支付違約金。

七、雙方責任

甲方責任：

1、提供工程施工機械及設(shè)備存放臨時用地。

2、施工現(xiàn)場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

3、及時支付工程款。

乙方責任:

1、合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供高壓系統(tǒng)設(shè)計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎(chǔ)施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;

2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設(shè)備原始資料、設(shè)備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;

3、乙方負責向臨清市供電*司有關(guān)部門按規(guī)定程序申報該工程的驗收工作。

4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規(guī)程、規(guī)定，確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3，給甲方賠償損失。

5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關(guān)按市場價賣出。

八、質(zhì)保期

箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年，其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方必須在24小時內(nèi)對該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

九、合同生效

合同生效時間：20xx年7月15日。

本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

代建工程施工合同范本第5篇委托人：

代建人：

依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》和有關(guān)建設(shè)項目管理辦法，經(jīng)委托人研究，同意將______建設(shè)項目委托給代建人實施代建管理,按照平等、自愿和誠實信用的原則，就代建管理事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、項目概況：

工程名稱：

工程地點：

工程內(nèi)容：前期工作代理和建設(shè)實施代建

總投資：

工程立項批準文號：

二、工程總建設(shè)期

工程總建設(shè)期：,

三、質(zhì)量標準:優(yōu)良

四、合同價款:

甲方以項目總概算的2%作為乙方的代建管理費。工程竣工后，根據(jù)審計結(jié)果據(jù)實調(diào)整代建管理費。

五、合同組成的文件

組成本合同的文件包括：

1、雙方認可的有關(guān)工程的變更、洽商等書面文件或協(xié)議修正文件

2、委托代建合同書

3、本合同專用條款

4、本合同通用條款

5、描述代建項目的技術(shù)性文件

6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

構(gòu)成本合同的文件若存在歧義或不一致時，則按上述排列次序進行解釋。

六、本協(xié)議書中的有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用合同條款》中分別賦予它們的定義相同。

七、代建人向委托人承諾，按本合同的規(guī)定承擔本合同專用條款中議定范圍內(nèi)的工程委托代建工作。

八、委托人向代建人承諾，按本合同專用條款中議定的期限、方式和幣種，向代建人支付代建管理費。

九、合同生效

合同訂立時間：年月日

合同訂立地點：

本合同約定雙方簽字蓋章后生效。

委托人：代建人：

法定代表人：法定代表人：

代建工程施工合同范本第6篇委托代建項目建設(shè)單位是否應承擔連帶責任，需要結(jié)合具體案例情況進行分析，通常觀點是因未舉證證明建設(shè)單位是發(fā)包人，所以不能依據(jù)建工司法解釋認定承擔連帶責任，若建設(shè)單位履行了發(fā)包人的資格或有文件規(guī)定代建單位不屬于發(fā)包人的，可以判定建設(shè)單位承擔連帶責任。

若建設(shè)單位不承擔連帶責任，在符合提起代位權(quán)訴訟的情形下，施工單位可以向建設(shè)單位提起代位權(quán)訴訟。但是上述問題在實務(wù)中存有特殊情形，需要進一步結(jié)合立法目的和司法判例進行研究。

代建工程施工合同范本第7篇甲方(項目業(yè)主單位)：

乙方(項目代建單位)：

根據(jù)《X市級政府投資項目代建制管理規(guī)定(試行)》精神，明確由甲方負責項目開發(fā)建設(shè)，由乙方為建設(shè)項目代建單位，展開相關(guān)建設(shè)工作。據(jù)此，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方就委托乙方承擔工程建設(shè)項目(以下簡稱“項目”)的工程代建事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本委托代建協(xié)議。后續(xù)代建項目由指揮部書面委托，雙方權(quán)利義務(wù)可參照本合同執(zhí)行。

一、項目概況

1、代建項目：隧涵洞搶險加固工程

2、項目建設(shè)地點：延平新城區(qū)域內(nèi)

3、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：隧涵洞搶險加固工程建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：隧涵為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，全長米，20xx年1月加固K0+000~K0+060及本次搶險加固設(shè)計主要針對+060~+480段破損未加固段落。

4、項目總投資與資金籌措：本項目總投資約500萬，由甲方撥付。

二、代建方式：項目代建方式采用全過程代建方式，即由代建單位對代建項目從項目設(shè)計至竣工驗收實行全過程代理。

三、項目代建范圍

項目前期階段含項目設(shè)計委托及審批等工作。實施階段所涉及項目咨詢、監(jiān)理、施工隊伍選擇、工程施工建設(shè)管理、工程竣工驗收、工程資料收集歸檔、竣工財務(wù)決算、資產(chǎn)移交、工程保修等的組織、協(xié)調(diào)、控制和管理等工作。

四、項目代建管理目標

1、投資控制目標：以審批的投資估算、初步設(shè)計概算和經(jīng)審核確認的施工圖預算為準，分階段控制投資。

2、項目質(zhì)量目標：項目工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標準合格等級。

3、項目工期目標：乙方與施工單位簽訂的具體項目施工合同工期為控制目標。

4、前期工作目標：以滿足相關(guān)行政審批為目標。

甲方：

(蓋章)

法人代表：

聯(lián)系人：

地址：

負責人：

代建工程施工合同范本第8篇溫州建設(shè)集團有限公司與溫州市鹿城區(qū)人民政府雙嶼街道辦事處、溫州市鹿城開發(fā)建設(shè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案中，認為：“雙嶼街道辦事處與鹿城開發(fā)公司系委托代建關(guān)系，根據(jù)雙方簽訂的《委托建房協(xié)議書》，鹿城開發(fā)公司有權(quán)進行從前期立項、辦理手續(xù)、組織施工、工程竣工驗收等全過程代理，且該協(xié)議已明確授權(quán)鹿城開發(fā)公司具有簽訂工程建設(shè)合同的權(quán)利。故鹿城開發(fā)公司作為受托方與建設(shè)集團簽訂的《施工補充合同》對委托方雙嶼街道辦事處具有約束力。……此外，根據(jù)三方協(xié)議書的約定，該項目開發(fā)建設(shè)工程款、稅金等一切資金均由雙嶼街道辦事處承擔。故雙嶼街道辦事處主張人工動態(tài)調(diào)差應由鹿城開發(fā)公司承擔，依據(jù)不足，本院不予采信”。

此種觀點下，在施工合同或補充協(xié)議中明確約定委托人承擔全部付款責任或明確約定權(quán)利義務(wù)由委托方一方享有等特殊情況下才單獨承擔支付工程款的責任。在委托代建合同糾紛中，雖然委托人并非合同簽訂主體，也未簽訂任何補充協(xié)議或單方承諾，但委托人以實際行為參與到了代建單位、第三人之間的合同履行過程中，與第三人直接建立了權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在此種情況下，委托人需要在權(quán)利義務(wù)范圍內(nèi)，向第三人承擔法律責任。例如，如果由委托人直接將款項支付給施工企業(yè)，施工企業(yè)直接向委托人開具發(fā)票或收據(jù)，或者委托人直接向施工企業(yè)下達工作指令，則在代建單位欠付工程款的情況下，委托人可能承擔連帶付款的法律責任。當然，實踐中委托人參與合同實際履行情況千差萬別，能否最終認定委托人承擔連帶責任還需具體問題具體分析。

代建工程施工合同范本第9篇甲方：_____________

乙方：_____________

為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

一、工程地點：

________________________________。

二、工程內(nèi)容

土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。

以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

三、工期

1、開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。

2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

四、工程合同價款

經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。

五、承建方式

乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。

六、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。

3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。

4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。

七、工程質(zhì)量

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到________級。

2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。

3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

八、工程竣工驗收結(jié)算

乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于________個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

九、延期違約責任

乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。

十、養(yǎng)護管理

1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。

十一、合同生效與終止

本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。

十二、合同份數(shù)

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________乙方：_____________

日期：_____________日期：_____________

代建工程施工合同范本第10篇甲方(項目業(yè)主單位)：______

乙方(項目代建單位)：______

根據(jù)《___市級政府投資項目代建制管理規(guī)定(試行)》精神，明確由甲方負責項目開發(fā)建設(shè)，由乙方為建設(shè)項目代建單位，展開相關(guān)建設(shè)工作。據(jù)此，依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方就委托乙方承擔工程建設(shè)項目(以下簡稱“項目”)的工程代建事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本委托代建協(xié)議。后續(xù)代建項目由指揮部書面委托，雙方權(quán)利義務(wù)可參照本合同執(zhí)行。

一、項目概況

1、代建項目：_______________

2、項目建設(shè)地點：______

3、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：___________________規(guī)模和內(nèi)容：________，全長______米，______年______月加固K0+000~K0+060及___本次搶險加固設(shè)計主要針對+060~+480段破損未加固段落。

4、項目總投資與資金籌措：本項目總投資約______萬，由甲方撥付。

二、代建方式：項目代建方式采用全過程代建方式，即由代建單位對代建項目從項目設(shè)計至竣工驗收實行全過程代理。

三、項目代建范圍

項目前期階段含項目設(shè)計委托及審批等工作。實施階段所涉及項目咨詢、監(jiān)理、施工隊伍選擇、工程施工建設(shè)管理、工程竣工驗收、工程資料收集歸檔、竣工財務(wù)決算、資產(chǎn)移交、工程保修等的組織、協(xié)調(diào)、控制和管理等工作。

四、項目代建管理目標

1、投資控制目標：以審批的投資估算、初步設(shè)計概算和經(jīng)審核確認的施工圖預算為準，分階段控制投資。

2、項目質(zhì)量目標：項目工程質(zhì)量應達到國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標準合格等級。

3、項目工期目標：乙方與施工單位簽訂的具體項目施工合同工期為控制目標。

4、前期工作目標：以滿足相關(guān)行政審批為目標。

代建工程施工合同范本第11篇甲方(委托方)：

法定代表人：

住所：

乙方(受托方)：

法定代表人：

住址：

甲方委托乙方實施農(nóng)業(yè)項目咨詢，在合法、平等、自愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《^v^合同法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，就雙方合意達成條款如下：

一、受托事項：

委托乙方實施農(nóng)業(yè)項目咨詢，委托期限為20__年月日至20__年月日。

二、甲方責任：

1.提供乙方完成項目所必要的條件和環(huán)境;

2.提供項目進行中所必須的資料和信息;

3.按本合同約定的價款給乙方付款;

4.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得無故變更合同價款;

5.不得委托乙方從事違法的委托事項;

6.其他乙方應履行的義務(wù)。

三、乙方責任：

1.在甲方統(tǒng)一管理下，負責委托項目的具體實施;

2.嚴格按照甲方的要求做好該項目的工作;

3.應按照合同約定方式和標準，交付項目工作成果;

4.合同履行期間，不得違反合同約定，遵守項目履行時應遵守的相關(guān)法律、法規(guī);

5.其他應由乙方承擔的義務(wù)。

四、項目內(nèi)容：

申請深圳市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)

深圳市菜籃子示范基地

廣東省農(nóng)業(yè)廳頒發(fā)的無公害產(chǎn)地證書

農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的無公害產(chǎn)品證書項目

五、項目完成標準、時間與質(zhì)量考核

以兩年為期把以上甲方委托辦理的農(nóng)業(yè)認證項目以拿到證書為準，如果有哪一項不通過的，退回已收取的相關(guān)的咨詢費用;已通過并拿到證書的，則按合同約定足額支付余下的款項。

六、服務(wù)費用及付款方式：

1.咨詢費：根據(jù)乙方完成的咨詢項目內(nèi)家，雙方約定本項目服務(wù)費用共計￥元整(大寫元整)，付款期限約定如下：

a)甲方應在合同簽約當日付合同總金額的40%，即￥元整(大寫元整)給乙方;

b)甲方應在農(nóng)業(yè)主管部門組織專家上門考察后支付合同總金額的30%，即￥元整(大寫元整)給乙方;

C)甲方應在獲得認證證書時支付合同總金額的30%，即￥元整(大寫元整)給乙方;

五、違約責任：

1.甲方應及時提供相應的條件和環(huán)境或項目所需資料、信息，由于甲方原因不能完成，甲方負責其后果。

2.乙方應按照進度安排執(zhí)行項目實施計劃，如果無故拖延或因能力不足無法完成的應承擔其后果，并賠償甲方經(jīng)濟損失。

3.如果甲方不按合同約定方式付款，乙方有權(quán)解除合同。

4.如對項目完成質(zhì)量發(fā)生爭議，應由雙方共同認可的第三方評判。

六、合同糾紛的解決方式：

合同執(zhí)行中如果發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商解決，由人民法院以訴訟方式解決。

七、其它：

1.本合同自簽訂之日起生效，合同履行期間，雙方均不得隨意變更或解除合同。

2.本協(xié)議屬于項目委托合同關(guān)系，不適用《^v^勞動法》、《^v^勞動合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，適用《^v^民法通則》、《^v^合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3.如有未盡事宜，雙方本著誠實信用、公平友好的原則共同協(xié)商，以書面形式做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等法律效力。

4.本合同壹式貳份雙方各執(zhí)壹份，從正式簽訂之日起生效。

八、補充條款：

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

日期：年月日日期：年月日

代建工程施工合同范本第12篇委托代建合同并不屬于《民法典》19種有名合同之一，且目前無相關(guān)法律、行政法規(guī)等對代建工程作出明確規(guī)定，也未就代建合同中的法律關(guān)系進行明確，亦無相關(guān)司法解釋對該等糾紛如何審理進行規(guī)定。在司法實踐中，不同法官也持不同觀點，如最高人民法院法官馮小光認為“委托代建法律關(guān)系性質(zhì)為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營合同，不屬于建設(shè)工程合同范疇”，法官王毓瑩卻認為：“代建合同的本質(zhì)屬于承攬合同”。

《^v^民法典》第九百一十九條規(guī)定：“委托合同是委托人和受