房屋承攬合同完整版樣式合集

房屋承攬合同完整版樣式(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。甲方：*****（以下簡稱甲方）乙方：*****（以下簡稱乙方）甲、乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《**》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：一、工程概況：1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據自己專有的技術完成本合同商定內容。2、分項工程單價：3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。5、墻紙粘貼：元每平方米。6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為**天。二、付款方式：1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的*%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的*%，剩余*%*為工程質保金，質保期為*個月。三、甲方責任：1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量；3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現(xiàn)場內障礙物；4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲罰；6、甲方項目部依據工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。三、乙方責任：1、根據甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，依據現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程消失質量問題則由乙方擔當相應責任；2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據工程需要聘請他人關心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應的原材料；4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。四、質量要求：1、嚴格根據甲方要求施工。2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。5、木制道具清水漆必需噴。6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任；7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任；8、甲方在使用過程中，如消失工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后**日內組織人員修理，超過**日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。五、平安施工與檢查：1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；2、乙方應嚴格根據甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用；3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。六、違約責任：1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%*；2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的**%向甲方支付違約金，延誤超過**天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同解除：1、合同履行完畢后，本合同自動解除；2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同；3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式**份，甲乙雙方各執(zhí)**份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。甲方（簽章）：*****乙方（手印）：*****地址：********地址：********法定代表人：****身份證號：****房屋承攬合同完整版樣式(第二篇)房屋承攬合同合同編號：[填寫]甲方（委托方）：________（簡稱甲方）地址：________聯(lián)系電話：________乙方（承攬方）：________（簡稱乙方）地址：________聯(lián)系電話：________本合同由甲方與乙方于________年________月________日簽訂。一、項目描述：甲方已確保自身擁有位于________（詳細地址）的房屋完整的所有權和使用權，并委托乙方承攬以下工作（簡述工作內容）：________。二、工期和酬金：1.工期約定：雙方約定的工期為________（起始日期）至________（結束日期）。2.酬金：乙方完成工作后，甲方應向乙方支付的酬金總額為________（具體金額）。甲方將分________次支付酬金，每次支付金額為________。三、責任和義務：1.甲方責任和義務：（1）提供詳細的承攬要求和工作細節(jié)。（2）按時支付酬金。（3）協(xié)助乙方提供完成工作所需的必要信息和文件。（4）保證提供的房屋信息真實有效，并負責承攬期間的安全和保護。2.乙方責任和義務：（1）按照甲方要求完成工作，確保質量和進度。（2）嚴格按照合同約定的工期完成工作。（3）在承攬期間遵守相關法律法規(guī)，確保安全生產。（4）保證提供的服務符合行業(yè)標準和相關法律要求。四、違約責任：1.若甲方未按時支付酬金，應向乙方支付每日酬金總額的________%作為滯納金。2.若乙方未按時完成工作，每延遲一天，需向甲方支付每日總酬金金額的________%作為違約金。五、保密條款：本合同簽署雙方需對雙方之間涉及到的商業(yè)秘密和其他敏感信息保密，不得向任何第三方透露或披露。六、爭議解決：雙方如發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向所在地法院訴訟解決。七、合同變更與解除：任何一方欲對本合同進行變更或解除，需提前________天以書面形式通知對方。八、其他事項：________（可根據實際情況增加其他事項）附：合同摘要本合同由甲方與乙方簽訂，約定乙方承攬甲方所擁有的位于________的房屋工程。甲方將支付酬金總額為________，分期支付。雙方需遵守各自的責任和義務，并對涉及的信息保密。如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決或向法院訴訟解決。合同變更或解除需提前通知。———————————————————————————————————————甲方（委托方）乙方（承攬方）簽署日期：________年________月________日簽署日期：________年________月________日房屋承攬合同完整版樣式(第三篇)房屋承攬合同合同編號:[合同編號]日期:[日期]甲方：[甲方姓名或單位名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方姓名或單位名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擁有指定房屋的所有權或使用權，并希望委托乙方進行房屋承攬服務，雙方互相同意按照以下條款達成本合同：第一條服務內容及質量要求1.1甲方委托乙方對指定房屋進行相關承攬服務（具體服務事項詳見附件），并保證被委托的房屋處于正常使用狀態(tài)。1.2乙方應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準規(guī)范，提供專業(yè)、高效、質量上乘的房屋承攬服務。1.3乙方承攬服務的質量要求包括但不限于保障房屋結構安全、保持房屋清潔衛(wèi)生、維護房屋裝修設施等。第二條服務期限及費用2.1本合同的服務期限自合同簽訂之日起，持續(xù)到雙方約定的截止日期。2.2甲方應按照約定的服務內容和標準向乙方支付相應的費用（具體費用見附件），費用支付方式為[支付方式]。2.3甲方逾期未支付費用的，應按照約定支付滯納金，滯納金為未支付費用的[滯納金百分比]。第三條保密條款3.1在本合同履行過程中，任何一方不得向第三方披露或公開另一方的商業(yè)秘密或機密信息。第四條違約及賠償4.1任何一方違反本合同約定的，應承擔相應的違約責任，并向對方支付相應的損失賠償。第五條爭議解決5.1本合同的履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國相關法律法規(guī)。5.2若因本合同發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至中國國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁。第六