2024建筑施工雙包合同范本

2024建筑施工雙包合同范本合同編號：__________鑒于甲方為新建、擴(kuò)建、改建建筑物的所有權(quán)人或合法使用權(quán)人，需要對上述建筑物進(jìn)行施工；乙方為具有相應(yīng)資質(zhì)的建筑施工企業(yè)，愿意承攬上述施工工程。甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方建筑施工工程的事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于土建、裝飾、安裝、市政配套等工程。具體工程內(nèi)容、工程量、工程進(jìn)度和質(zhì)量要求等詳見附件一《工程量清單》。1.4工程總價：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。1.5工程工期：自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止，共計__________天。二、合同價款及支付方式2.1合同價款：本工程合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2支付方式：2.2.1甲方按工程進(jìn)度分階段支付乙方工程款，具體支付比例和時間詳見附件二《工程進(jìn)度款支付計劃》。2.2.2乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照約定的時間支付剩余工程款。2.2.3甲方支付的工程款，乙方應(yīng)開具相應(yīng)金額的正規(guī)發(fā)票。三、工程質(zhì)量及驗收3.1乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程驗收：工程完成后，乙方應(yīng)按照約定的時間、地點(diǎn)和程序組織甲方、設(shè)計院及有關(guān)單位進(jìn)行驗收。驗收合格的，甲方應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)。3.3工程保修：工程驗收合格后，乙方應(yīng)按照約定的保修期限和范圍對工程進(jìn)行保修。四、違約責(zé)任4.1乙方未按照約定的工期、質(zhì)量完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×違約天數(shù)×日違約金比例。日違約金比例為________%。4.2甲方未按照約定的時間、數(shù)額支付工程款的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：滯納金=應(yīng)付款項×滯納天數(shù)×日滯納金比例。日滯納金比例為________%。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同時發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________代表（簽名）：________________簽訂日期：________________附件一：《工程量清單》附件二：《工程進(jìn)度款支付計劃》一、附件列表：

1.附件一：《工程量清單》

包含工程項目的詳細(xì)名稱、數(shù)量、單位、單價和總價等信息。

2.附件二：《工程進(jìn)度款支付計劃》

明確各階段工程進(jìn)度對應(yīng)的付款比例、付款時間和付款金額。二、違約行為及認(rèn)定：

1.乙方未按照約定的工期、質(zhì)量完成工程的，視為違約。

2.甲方未按照約定的時間、數(shù)額支付工程款的，視為違約。

3.違約行為的認(rèn)定：

雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，對違約行為進(jìn)行認(rèn)定。

違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金、滯納金等。三、法律名詞及解釋：

1.建筑施工雙包合同：指甲方將建筑施工工程全部或部分發(fā)包給乙方，乙方承擔(dān)施工、材料采購、設(shè)備租賃等全部或部分責(zé)任的雙向承包合同。

2.工程量清單：指明細(xì)列示工程項目、工程量、單位、單價和總價等內(nèi)容的清單。

3.工程進(jìn)度款支付計劃：明確各階段工程進(jìn)度對應(yīng)的付款比例、付款時間和付款金額的計劃。

4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。

5.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)支付給對方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進(jìn)度延誤：

乙方應(yīng)采取措施加快工程進(jìn)度，確保工程按時完成。

甲方應(yīng)按照約定支付工程進(jìn)度款，避免因資金問題導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。

2.工程質(zhì)量問題：

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改。

3.付款延誤：

甲方應(yīng)按照約定的時間和數(shù)額支付工程款，避免付款延誤。

乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票