電梯井道施工合同范本版

電梯井道施工合同范本版合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，甲方將電梯井道工程的施工任務委托給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：電梯井道土建施工，包括但不限于井道土建結(jié)構(gòu)、井道內(nèi)裝飾、電梯設(shè)備安裝預留孔洞等。1.4工程預算：本工程預算總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。二、合同價格及支付2.1合同價格：本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同總價款的__________%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%；（4）剩余款項在保修期滿后無質(zhì)量問題的情況下一次性支付給乙方。2.3支付時間及方式：具體支付時間及方式由甲乙雙方在補充協(xié)議中約定。三、工程進度及質(zhì)量3.1工程進度：乙方應按照甲乙雙方約定的工期完成施工。3.2質(zhì)量標準：本工程質(zhì)量應符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲乙雙方約定的標準。3.3乙方應嚴格按照設(shè)計圖紙、施工方案和技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。四、甲乙雙方的責任和義務4.1甲方責任：（1）提供施工場地，確保施工順利進行；（2）按時支付合同款項；（3）協(xié)調(diào)解決乙方施工過程中遇到的問題。4.2乙方責任：（1）按照約定工期完成施工任務；（2）確保工程質(zhì)量，承擔因質(zhì)量問題造成的損失；（3）遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全；（4）負責施工過程中的環(huán)境保護和垃圾清運。五、違約責任5.1甲方違約：（1）未按約定時間支付款項，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金；（2）提供施工場地不符合要求，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應責任。5.2乙方違約：（1）未按約定工期完成施工任務，乙方應支付甲方違約金；（2）工程質(zhì)量不符合約定標準，乙方應承擔修復費用并支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止；7.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.電梯井道施工設(shè)計圖紙2.施工方案和技術(shù)規(guī)范3.工程預算明細表4.付款憑證5.工程驗收報告6.保修證書7.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付款項，屬于違約行為。2.甲方提供施工場地不符合要求，導致乙方無法正常施工，屬于違約行為。3.乙方未按約定工期完成施工任務，屬于違約行為。4.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務關(guān)系的協(xié)議。2.電梯井道施工：指電梯井道土建施工，包括但不限于井道土建結(jié)構(gòu)、井道內(nèi)裝飾、電梯設(shè)備安裝預留孔洞等。3.違約金：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應當承擔的違約責任。4.工期：雙方約定的完成施工任務的時間。5.質(zhì)量標準：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲乙雙方約定的標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付款項：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方支付款項；如甲方仍不支付，乙方可暫停施工，并依法向人民法院提起訴訟。2.甲方提供施工場地不符合要求：乙方應與甲方協(xié)商，要求甲方整改；如甲方不整改，乙方可暫停施工，并依法向人民法院提起訴訟。3.乙方未按約定工期完成施工任務：甲方有權(quán)要求乙方支付違約金；如乙方仍不履行，甲方可依法向人民法院提起訴訟。4.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準：甲方有權(quán)要求乙方承擔修復費用并支付違約金；如乙方仍不履行，甲方可依法向人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.電梯井道施工合同適用于電梯安裝工程項目。2.電梯井道