通平房屋承攬合同樣書

通平房屋承攬合同樣書合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方愿意接受甲方的委托，為甲方完成該工程；雙方經(jīng)友好協(xié)商，就雙方的權(quán)利、義務等事項達成如下協(xié)議：第一條工程范圍及內(nèi)容1.1乙方負責對該房屋進行__________（具體工程內(nèi)容）；1.2乙方向甲方提供的工程質(zhì)量應符合__________（標準或要求）；1.3工程完成時間：乙方應于__________年__________月__________日前完成本工程。第二條工程費用2.1乙方向甲方提供的工程費用為人民幣__________元（大寫：__________元整）；2.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時向乙方支付工程費用；2.3乙方應提供正規(guī)發(fā)票，甲方可依法扣除相應的稅金。第三條付款方式3.1甲方支付工程費用的比例為：__________%；3.2甲方支付工程費用的時間為：__________；3.3乙方完成工程后，甲方應按照約定時間支付剩余的工程費用。第四條工期延誤4.1由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應向甲方支付違約金，違約金為工程費用的__________%；4.2由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方應向乙方支付違約金，違約金為工程費用的__________%。第五條工程質(zhì)量保證5.1乙方應對所完成的工程質(zhì)量承擔__________個月的保證期；5.2在保證期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責及時修復，并承擔修復費用；5.3乙方承諾所提供的工程材料均符合國家相關標準和質(zhì)量要求。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密；6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；8.3本合同簽訂地為：__________。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.工程材料清單4.工程驗收標準5.付款憑證6.工程進度報告7.質(zhì)量保證書8.保密協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程：指工程完成時間超過合同約定的期限。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定：指工程質(zhì)量未達到合同約定的標準或要求。3.甲方未按約定時間支付工程費用：指甲方未在合同約定的時間內(nèi)支付工程費用。4.甲方未按約定支付違約金：指甲方未在合同約定的時間內(nèi)支付應支付的違約金。5.雙方未履行保密義務：指雙方未按照合同約定保密對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬方按照委托方的要求，完成某項工作并收取報酬的合同。2.工程質(zhì)量：指工程滿足合同約定和使用目的的程度。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.保證期：指承包人對完成的工程質(zhì)量承擔責任的期限。5.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中對獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：與乙方溝通，了解延誤原因，協(xié)商調(diào)整工程進度計劃。2.工程質(zhì)量問題：要求乙方及時修復并承擔修復費用。3.甲方支付工程費用不及時：提醒甲方按照合同約定的時間支付工程費用。4.保密義務糾紛：查看合同中的保密條款，協(xié)商解決或依法處理。5.工程驗收不合格：要求乙方按照驗收標準進行整改，直至達到合同約定的質(zhì)量要求。五、所有應用場景：1.房屋裝修改造2.房屋維