苗圃種植施工合同簽訂判決書范本

苗圃種植施工合同簽訂判決書范本合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為苗圃的種植施工項(xiàng)目發(fā)包方，乙方為苗圃的種植施工項(xiàng)目承包方，雙方經(jīng)充分協(xié)商，自愿簽訂本種植施工合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同價(jià)格2.1本工程的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后__________日內(nèi)，向甲方支付合同總價(jià)的__________%作為預(yù)付款。2.3甲方在收到乙方支付的預(yù)付款后__________日內(nèi)，向乙方提供施工所需的相關(guān)資料和條件。第三條工程進(jìn)度3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程按時(shí)完成。3.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。3.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間向乙方支付工程進(jìn)度款。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量問題的修復(fù)和返工費(fèi)用。4.3甲方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后向乙方支付尾款。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.2違約金的計(jì)算方式為：違約金=合同總價(jià)×違約比例。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.苗圃種植施工圖紙2.苗圃種植施工技術(shù)要求3.苗圃種植施工進(jìn)度計(jì)劃4.苗圃種植施工預(yù)算表5.苗圃種植施工合同補(bǔ)充協(xié)議6.苗圃種植施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.苗圃種植施工違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程：根據(jù)合同約定的工程進(jìn)度計(jì)劃，如乙方未能按時(shí)完成工程，則構(gòu)成違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定：如乙方施工的工程質(zhì)量不符合甲方提供的技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，則構(gòu)成違約。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密：如乙方在合同履行過程中泄露了甲方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，則構(gòu)成違約。4.甲方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)：如甲方未按照合同約定的時(shí)間向乙方支付預(yù)付款、進(jìn)度款和尾款，則構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.苗圃種植施工合同：指甲方為苗圃的種植施工項(xiàng)目發(fā)包方，乙方為苗圃的種植施工項(xiàng)目承包方，雙方簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同。2.預(yù)付款：指乙方在合同簽訂后向甲方支付的合同總價(jià)的一定比例的款項(xiàng)。3.進(jìn)度款：指甲方在收到乙方完成的工程進(jìn)度后向乙方支付的款項(xiàng)。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的違約賠償金。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：如乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，甲方有權(quán)按照合同約定向乙方收取違約金，并可與乙方協(xié)商延長(zhǎng)工程驗(yàn)收時(shí)間。2.工程質(zhì)量問題：如乙方施工的工程質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行修復(fù)和返工，并要求乙方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。3.款項(xiàng)支付問題：如甲方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)催告甲方支付，如甲方仍未支付，乙方有權(quán)暫停施工。4.泄露商業(yè)秘密：如乙方泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并