工程建設的合同補充

工程建設的合同補充合同編號：________________年______月______日地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：_________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：_________________鑒于：一、工程范圍與內(nèi)容1.1本補充協(xié)議范圍內(nèi)的工程包括但不限于：____________________________（具體工程內(nèi)容）。1.2乙方應按照甲方的要求，完成本項目所需的工程設計、設備采購、施工、安裝、調(diào)試、培訓及驗收等全部工作。1.3乙方應保證所提供的工程設備、材料及施工質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范要求。二、工程進度與工期2.1乙方應按照雙方簽訂的《建設工程施工合同》約定的工期要求，確保本項目按期完成。2.2乙方應制定詳細的工程進度計劃，并報甲方備案。甲方有權(quán)對乙方的工程進度進行監(jiān)督和檢查。2.3如乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應按照《建設工程施工合同》的約定承擔相應的違約責任。三、質(zhì)量與驗收3.1乙方應保證所提供的工程設備、材料及施工質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范要求。3.2乙方應對本項目所涉及的工程質(zhì)量全面負責，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。3.3工程驗收合格標準：____________________________________________（具體合格標準）。3.4乙方應按照甲方要求，配合甲方進行工程驗收。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收合格標準。四、工程款項與支付4.1乙方向甲方提交的工程款項支付申請應附有詳細的工程進度報告、工程量清單及相關(guān)證明材料。4.2甲方應在收到乙方提交的工程款項支付申請后______個工作日內(nèi)進行審核，并向乙方支付相應的工程款項。4.3乙方應按照雙方簽訂的《建設工程施工合同》約定的付款方式、付款周期和付款比例，向甲方開具合法、有效的發(fā)票。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程進度，應按照《建設工程施工合同》的約定承擔相應的違約責任。5.2乙方所提供的工程設備、材料及施工質(zhì)量不符合國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范要求的，乙方應承擔相應的修復、更換、賠償責任。5.3甲方未按照約定支付工程款項的，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金計算方式如下：____________________________________________。六、爭議解決6.1雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本補充協(xié)議與雙方簽訂的《建設工程施工合同》具有同等法律效力，如有沖突，以本補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：____________乙方代表（簽字）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.設備采購清單3.施工方案與施工組織設計4.工程量清單5.工程進度報告6.工程驗收報告7.發(fā)票8.法院判決書或調(diào)解書二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程進度，屬于違約行為。2.乙方所提供的工程設備、材料及施工質(zhì)量不符合國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范要求，屬于違約行為。3.甲方未按照約定支付工程款項，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的權(quán)利義務主體之一，負責委托乙方進行工程建設。2.乙方：指合同中約定的權(quán)利義務主體之一，負責承擔工程建設的相關(guān)事宜。3.工程進度：指工程項目按照預定計劃完成的程度。4.工期：指工程項目從開工到竣工驗收所規(guī)定的時間。5.質(zhì)量：指工程項目所達到的技術(shù)標準、安全標準、環(huán)保標準等要求。6.驗收：指工程項目完成后，由相關(guān)方進行的檢查、評估，以確定工程是否達到預定要求的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大人力、物力投入，采取措施加快工程進度；甲方應合理調(diào)整工程進度計劃，給予乙方必要的支持。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，直至達到驗收合格標準；甲方應加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查。3.工程款項支付延遲：甲方應按時支付工程款項；乙方應提供合法、有效的發(fā)票，配合甲方進行財務核算。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于甲方委托乙方進行工程建設的情況。2.適用于乙方承擔工程設計、設備采購、施工、安裝、調(diào)試、培訓及驗收等全部工作的情況。3.