合同范本之民事合同篇合同糾紛民事起訴狀

民事協(xié)議4篇協(xié)議糾紛民事起訴狀本文目錄民事協(xié)議民事訴訟委托代理協(xié)議民事協(xié)議代理協(xié)議：民事案件委托代理協(xié)議一、基本案情1998年1月某霓虹燈廠與某廣告公司簽訂了加工承攬協(xié)議。協(xié)議規(guī)定：廣告公司委托霓虹燈廠制作一個大廈的霓虹燈廣告牌一塊；竣工日期為1998年3月6日；工程總造價為384283元；付款方式為協(xié)議簽訂后預(yù)付總造價的50%，竣工驗收后總造價的45%于7日內(nèi)付清，扣留5%為保修款，一年后付清；霓虹燈廠需嚴(yán)格按廣告公司提供的施工圖和效果圖施工，如有變動，需雙方簽認(rèn)可；違約將按工程總造價的30%賠付；延誤工期一天將罰款工程總額的1%。協(xié)議簽訂后，廣告公司給付霓虹燈廠工程款19萬元，又于1998年7月給付霓虹燈廠5萬元，余款未付。xx年6月霓虹燈廠起訴廣告公司。霓虹燈廠訴稱：協(xié)議簽訂后，因被告未及時提供廣告牌的施工圖紙，致使原告不能及時施工。后經(jīng)原告多次催促，被告才于1998年3月底交付施工圖紙。當(dāng)原告于4月底完畢廣告牌的主體框架時，因大廈中的客戶提出影響其采光，致使施工停止。以后經(jīng)被告、大廈及客戶三方協(xié)商一致，并規(guī)定原設(shè)計人對廣告牌效果圖進(jìn)行了變更設(shè)計。被告于6月中旬將變更后的圖紙交予原告，原告按新的圖紙進(jìn)行了重新施工，于7月初竣工?？⒐ず螅桓嬗种Ц读?萬元，其余欠款經(jīng)原告多次催要未果，故訴致法院規(guī)定其支付所欠工程款144283元，并支付滯納金。被告方廣告公司辯稱：我公司依協(xié)議約定將圖紙?zhí)峁?yīng)原告，但原告擅自對圖紙進(jìn)行更改，且延誤了工期，完畢后的廣告牌與協(xié)議約定不符，小了100平米，故余款不應(yīng)支付。在庭審中，霓虹燈廠為證明延遲開工責(zé)任歸屬，向法庭提交了由廣告公司的經(jīng)辦人吳某找的效果圖設(shè)計人及施工圖設(shè)計人的證言，證明圖紙設(shè)計完畢的時間及施工中間更改圖紙是應(yīng)廣告公司吳某的規(guī)定而改的。霓虹燈廠還向法庭提交了施工圖紙，證明該圖紙上注明的完畢設(shè)計的時間為1998年3月，及更改前后的效果圖紙各一張。廣告公司為證明其損失和延遲竣工時間及責(zé)任，向法庭提交了大廈發(fā)給廣告公司的函，證明霓虹燈廠竣工日期為1998年11月底；效果圖復(fù)印件；吳某證明效果圖的變更未經(jīng)其批準(zhǔn)的證言。對以上證據(jù)法院以當(dāng)事人雙方互相否認(rèn)而未經(jīng)核算判斷，均予以否認(rèn)。但對未按協(xié)議約定期間竣工的責(zé)任卻以實際竣工的時間認(rèn)定霓虹燈廠未按協(xié)議約定期間完畢制作任務(wù)，屬違約行為。二、對雙方向法庭提交證據(jù)的分析（一）、對于廣告公司提交的效果圖復(fù)印件及廣告公司吳某的證言，根據(jù)最高人民法院1998年發(fā)布的《關(guān)于民事經(jīng)濟(jì)審判方式改革問題的若干規(guī)定》第二十八條規(guī)定：下列證據(jù)，不能單獨作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)：1.未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相稱的證言；2.與一方當(dāng)事人有親屬關(guān)系的證人出具的對該當(dāng)事人有利的證言；3沒有其他證據(jù)印證并有疑點的視聽資料；4.無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品。對于效果圖的復(fù)印件，一方面其只是復(fù)印件，并且未與原件核對；另一方面，對方當(dāng)事人對該復(fù)印件不予認(rèn)可。因此該證據(jù)應(yīng)為無效證據(jù)。對于吳某的證言，因其是本單位的工作人員，屬于本案的利害關(guān)系人，并且該證言證明的內(nèi)容對本單位有利，因此這一證據(jù)也應(yīng)屬無效證據(jù)；對于大廈發(fā)給廣告公司的函，經(jīng)調(diào)查屬于偽證，該證據(jù)也屬無效。對這些證據(jù)法院不予認(rèn)定是對的的。（二）、對于霓虹燈廠向法庭提交的廣告效果圖設(shè)計人及施工圖設(shè)計人的兩份證言、施工圖及效果圖的原件等證據(jù)，從前面提到的可以看出，一方面，在設(shè)計階段，是廣告公司的吳某找到的兩個設(shè)計人，規(guī)定他們進(jìn)行設(shè)計的。這兩個人與霓虹燈廠沒有任何利害關(guān)系；另一方面，效果圖設(shè)計人與施工圖設(shè)計人是互不相識的，他們均是吳某分別找到的。但是兩個人證明接到任務(wù)、完畢設(shè)計并交出設(shè)計圖的時間及與施工圖紙上標(biāo)注的設(shè)計時間是相吻合的，并且兩個人均證明更改圖紙是應(yīng)廣告公司吳某的規(guī)定而改的。從以上這些情況來綜合分析判斷霓虹燈廠向法庭提交的證據(jù)，筆者認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第三款：人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序，全面地、客觀地審查核算證據(jù)。之規(guī)定，法院在審查認(rèn)定證據(jù)時應(yīng)當(dāng)全面、客觀的，應(yīng)當(dāng)辨別證據(jù)的真?zhèn)?，擬定其效力，不應(yīng)僅以一方當(dāng)事人對另一方當(dāng)事人提供的證據(jù)予以否認(rèn)為條件而排斥另一方當(dāng)事人的有效證據(jù)，也不應(yīng)在證據(jù)經(jīng)核算即能證明延遲竣工責(zé)任事實的情況下，以舉證不能歸責(zé)。以上霓虹燈廠提供的證據(jù)，第一，證人與被證人不存在利害關(guān)系，第二，證人之間、證人與圖紙之間證實的情況相吻合，第三，經(jīng)對兩個圖紙的設(shè)計人進(jìn)行調(diào)查核算，他們的證言均是屬實的。綜上這些情況足以反映出霓虹燈廠提供的證據(jù)是客觀真實的，具有認(rèn)定霓虹燈廠未準(zhǔn)時完畢制作任務(wù)，是由于廣告公司遲延開工日期及中間又更改圖紙導(dǎo)致的，因此霓虹燈廠提供的這些證據(jù)應(yīng)當(dāng)被采納。原審判決認(rèn)定霓虹燈廠違約延期竣工，是違反法律規(guī)定和沒有事實根據(jù)的。誠然，在我國的民事訴訟程序中，對證據(jù)力的認(rèn)定重要由法官的自由裁量權(quán)而產(chǎn)生的內(nèi)心確信限度來決定。這種限度是主觀的和抽象的，但是認(rèn)定證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀的，認(rèn)定證據(jù)的內(nèi)容也應(yīng)當(dāng)是具體的、客觀的、真實的。這就需要我們的司法人員在解決民事案件中要實事求是、客觀公正地分析證據(jù)，認(rèn)真審查核算證據(jù)，擬定其效力。此案經(jīng)檢察院審查后認(rèn)為，原審法院判決認(rèn)定事實的重要證據(jù)局限性，合用法律不妥，向同級法院提出民事抗訴。原審法院經(jīng)再審，采納了檢察院的抗訴意見，對該案進(jìn)行了徹底改判。檢察院對該案的審查，不僅履行了民事檢察監(jiān)督職權(quán)，并且實現(xiàn)了法律效果和社會效果的統(tǒng)一?！久袷略V訟委托代理協(xié)議】民事協(xié)議（2）|返回目錄委托人（下稱甲方）受委托人（下稱乙方）甲方（原告）因與交通事故一案，委托乙方律師代理訴訟，經(jīng)雙方協(xié)議，訂立以下條款，以資共同遵守。一、乙方接受甲方的委托，指派李律師為甲方訴訟代理人。二、甲方委托乙方代理權(quán)限：甲方委托乙方為第一審的訴訟代理人乙方代理權(quán)限：代為調(diào)查、取證、答辯、出庭應(yīng)訴、庭外和解，代為提出、變更、放棄、認(rèn)可訴訟請求和調(diào)解、和解，提出反訴；甲方委托乙方為第二審的訴訟代理人乙方代理權(quán)限：代為提起上訴、調(diào)查取證、答辯、出庭應(yīng)訴、庭外和解，代為提出、變更；放棄、認(rèn)可訴訟請求和調(diào)解、和解；甲方委托乙方代理執(zhí)行程序的代理人乙方代理權(quán)限：代為向法院提起執(zhí)行程序及相關(guān)工作，代為收轉(zhuǎn)被執(zhí)行標(biāo)的；甲方委托乙方上述項代理工作。三、雙方協(xié)商批準(zhǔn)律師代理費及交納辦法如下：1．如一次性付清，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之一日內(nèi)，向乙方支付全額代理費人民幣元；2．如分期支付，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日內(nèi)，向乙方支付第一筆代理費人民幣元，其余代理費于之前繳足，共計人民幣元；3．風(fēng)險條款，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日內(nèi)，向乙方支付代理費人民幣元，如甲方向乙方加付人民幣元；4．其他特別規(guī)定：。四、乙方指派律師受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時，除非另有特別約定，辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據(jù)票據(jù)實報實銷。五、乙方律師須認(rèn)真負(fù)責(zé)保護(hù)甲方合法權(quán)益，準(zhǔn)時出庭，并嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德，為甲方的文獻(xiàn)資料、商業(yè)秘密以及個人隱私保守秘密。如違反，而給甲方導(dǎo)致?lián)p失的，乙方將承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。六、如乙方承辦律師不按規(guī)定程序認(rèn)真負(fù)責(zé)地從事代理事務(wù)，與對方當(dāng)事人或其代理人惡意串通，損害甲方權(quán)益的，甲方有權(quán)單方解除委托代理協(xié)議，規(guī)定乙方如數(shù)退還或拒付代理費，并可依法規(guī)定乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、甲方須真實地向律師敘述案情，提供有關(guān)案件的證據(jù)及乙方規(guī)定的其他材料。乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權(quán)中止代理，依約所收費用不予退還，由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔(dān)。八、如乙方無端終止履行協(xié)議，代理費所有退還甲方；如甲方無端終止，代理費不退回。九、本協(xié)議有效期限應(yīng)自簽訂之日起至本案辦理終結(jié)止（判決、調(diào)解、案外和解及撤消訴訟)。十、甲方未如約交納代理費的，乙方有權(quán)單方面終止其代理工作和本代理協(xié)議，已收費用不再退還。如乙方在甲方未交納所有代理費的情況下已經(jīng)履行了所有工作，則乙方除有權(quán)規(guī)定甲方如數(shù)繳清代理費外，還可規(guī)定甲方支付未繳清款每日百分之一的違約金。十一、本協(xié)議如須補(bǔ)充、變更或提前終止，雙方應(yīng)協(xié)商一致后決定。十二、因委托代理或相關(guān)事宜產(chǎn)生糾紛時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方有權(quán)向人民法院起訴。十三、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：乙方：代表人：受托律師：地址：地址：郵編：郵編：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：傳真：傳真：簽訂時間：年月日【民事協(xié)議】民事協(xié)議（3）|返回目錄1.格式民事協(xié)議甲方：（姓名、性別、年齡、職業(yè)或者職務(wù)、住址）乙方：（姓名、性別、年齡、職業(yè)或者職務(wù)、住址）甲乙雙方依據(jù)（法律、行政法規(guī)的名稱），通過平等協(xié)商，簽訂本協(xié)議。第一條協(xié)議標(biāo)的的內(nèi)容（例如，租賃房屋協(xié)議，則寫明甲方出租房產(chǎn)的基本情況；假如是律師代理訴訟協(xié)議，則寫明代理訴訟的案件名稱）第二條雙方的權(quán)利義務(wù)第三條質(zhì)量、數(shù)量等內(nèi)容第四條價款或者酬金第五條違約責(zé)任第六條……（雙方約定的其他內(nèi)容）第七條協(xié)議生效的時間及條件（可以是自雙方簽之日起生效，也可以約定此外的生效時間）第八條本協(xié)議一式___份，當(dāng)事人各執(zhí)___份。甲方：（署名或者蓋章）乙方：（署名或者蓋章）年月日2.說明協(xié)議是當(dāng)事人之間達(dá)成的旨在明確民事權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。協(xié)議是一種很重要的民事法律行為。所謂民事法律行為，是指公民或者法人設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利和民事義務(wù)的合法行為。例如公民之間訂立房屋租賃協(xié)議行為，就是一種民事法律行為，依據(jù)協(xié)議，在租賃人和承租人之間產(chǎn)生了租賃房屋協(xié)議法律關(guān)系。民事法律行為從成立時起具有法律約束力。行為人非依法律規(guī)定或者取得對方批準(zhǔn)，不得擅自變更或者解除。民事協(xié)議的有效要件是：①協(xié)議雙方當(dāng)事人應(yīng)具有相應(yīng)的民事行為能力，具有完全民事行為能力的人可以訂立民事協(xié)議；無民事行為能力的人訂立的協(xié)議為無效協(xié)議；限制行為能力的人必須有法定代表人的授權(quán)批準(zhǔn)，才具有訂立協(xié)議的合法條件。②協(xié)議當(dāng)事人的意思表達(dá)真實，即行為人的內(nèi)在意志與外在表現(xiàn)一致，體現(xiàn)行為人的真實意思的行為，才具有法律效力。③協(xié)議內(nèi)容不違反法律或者社會公共利益。④協(xié)議的形式要符合法律規(guī)定的形式。民事協(xié)議必須同時具有這四個要件才是合法有效的。訂立協(xié)議應(yīng)當(dāng)注意的問題有：（1）協(xié)議條款要齊全、完備。一般來說，民事協(xié)議的重要條款涉及：協(xié)議標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價款或者酬金、履行期限、違約金以及雙方當(dāng)事人約定的其他事項。（2）協(xié)議的內(nèi)容要合法。內(nèi)容合法涉及協(xié)議條款必須符合法律法規(guī)的規(guī)定；協(xié)議的標(biāo)的物必須是法律允許流通的物；協(xié)議內(nèi)容不得違反社會公共利益等。否則，協(xié)議就是無效的。（3）協(xié)議的形式要符合規(guī)定?！敬韰f(xié)議：民事案件委托代理協(xié)議】民事協(xié)議（4）|返回目錄(委)[]第號委托人(下稱甲方)：受委托人(下稱乙方)：甲方(原告)因與________________________________________________糾紛一案，委托乙方律師代理訴訟，經(jīng)雙方協(xié)議，訂立以下條款，以資共同遵守。一、乙方接受甲方的委托，指派________________________律師為甲方訴訟代理人。二、甲方委托乙方代理權(quán)限：1.甲方委托乙方為第一審的訴訟代理人乙方代理權(quán)限：代為調(diào)查、取證、答辯、出庭應(yīng)訴、庭外和解，代為提出、變更、放棄、認(rèn)可訴訟請求和調(diào)解、和解，提出反訴;2.甲方委托乙方為第二審的訴訟代理人乙方代理權(quán)限：代為提起上訴、調(diào)查取證、答辯、出庭應(yīng)訴、庭外和解，代為提出、變更、放棄、認(rèn)可訴訟請求和調(diào)解、和解;3.甲方委托乙方代理申請執(zhí)行程序的代理人乙方代理權(quán)限：代為向法院提起執(zhí)行程序及相關(guān)工作，代為收轉(zhuǎn)被執(zhí)行標(biāo)的;甲方委托乙方上述____________項代理工作。三、雙方協(xié)商批準(zhǔn)律師代理費及交納辦法如下：1.如一次性付清，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之____________日內(nèi)，向乙方支付全額代理費人民幣____________元;2.如分期支付，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之____________日內(nèi)，向乙方支付第一筆代理費人民幣____________元，其余代理費于____________之前繳足，共計人民幣____________元;3.風(fēng)險條款，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署之____________日內(nèi)，向乙方支付代理費人民幣____________元，如________________________甲方向乙方加付人民幣____________元;4.其他特別規(guī)定：_______________________________________________________________________四、乙方指派律師受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時，除非另有特別約定，辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據(jù)票據(jù)實報實銷。五、乙方律師須認(rèn)真負(fù)責(zé)保護(hù)甲方合法權(quán)益，準(zhǔn)時出庭，并嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德，為甲方的文獻(xiàn)資料、商業(yè)秘密以及個人隱私保守秘密。如違反，而給甲方導(dǎo)致?lián)p失的，乙方將承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。六、如乙方承辦律師不按規(guī)定程序認(rèn)真負(fù)責(zé)地從事代理事務(wù)，與對方當(dāng)事人或其代理人惡意串通，損害甲方權(quán)益的，甲方有權(quán)單方解除委托代理協(xié)議，規(guī)定乙方如數(shù)退還或拒付代理費，并可依法規(guī)定乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、甲方須真實地向律師敘述案情，提供