苗圃種植施工合同簽訂判決執(zhí)行

苗圃種植施工合同簽訂判決執(zhí)行合同編號：__________一、工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，進行苗圃的種植施工，包括但不限于土地整理、苗木選購、種植、澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等一切苗木種植相關(guān)工作。1.2乙方應(yīng)保證所種植苗木的品種、規(guī)格、數(shù)量等符合甲方的要求，并保證苗木的成活率。二、工程進度2.1乙方應(yīng)按照雙方約定的時間表完成種植施工，如有特殊情況需提前或延后施工，乙方應(yīng)提前通知甲方，并征得甲方同意。2.2乙方應(yīng)確保工程進度與質(zhì)量相符，不得因施工進度而影響工程質(zhì)量。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)對所種植的苗木進行定期養(yǎng)護和管理，確保苗木生長健康。3.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)對工程進行一年的質(zhì)保，質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件進行修復(fù)。四、工程費用4.1乙方向甲方提供的苗木及施工費用為人民幣______元整（大寫：_________________________元整）。4.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款方式及時向乙方支付工程款項。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2乙方如未能按約定時間完成工程，應(yīng)按逾期天數(shù)向甲方支付工程總價款的千分之二的逾期違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。8.2合同的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：______________乙方（簽字）：______________甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________簽訂日期：______________一、附件列表：1.苗圃種植施工方案2.苗木選購標(biāo)準(zhǔn)3.工程進度計劃表4.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)5.苗木養(yǎng)護管理手冊6.商業(yè)秘密和機密信息清單7.付款方式及時間表二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方提供的苗木品種、規(guī)格、數(shù)量不符合甲方要求，視為違約。3.乙方未按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，視為違約。4.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。5.雙方泄露對方的商業(yè)秘密和機密信息，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.苗圃種植施工：指乙方根據(jù)甲方的要求，進行土地整理、苗木選購、種植、澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等一切苗木種植相關(guān)工作。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，乙方對工程進行一年內(nèi)的質(zhì)量保證期限。4.商業(yè)秘密和機密信息：指合同履行過程中涉及的未公開的、具有商業(yè)價值的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定補救措施，如增派人力、調(diào)整施工時間等，確保工程按時完成。2.苗木質(zhì)量問題：乙方應(yīng)重新提供符合要求的苗木，并承擔(dān)更換苗木的費用。3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即進行修復(fù)，并根據(jù)實際情況承擔(dān)修復(fù)費用。4.付款延遲：甲方應(yīng)按時支付工程款項，如有延遲，應(yīng)支付逾期違約金。5.泄露商業(yè)秘密和機密信息：違約方應(yīng)立即停止泄露，并賠償對方因此造成的損失。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類苗圃的種植施工項目。2.適用于需要專業(yè)施工團隊進行