苗圃施工合同簽訂判決刑事判決

苗圃施工合同簽訂判決刑事判決合同編號(hào)：__________鑒于甲方為建設(shè)項(xiàng)目需要，委托乙方進(jìn)行苗圃施工，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于苗木采購、種植、養(yǎng)護(hù)、修剪、澆水、施肥、病蟲害防治等。二、合同金額2.1本工程合同總金額為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2乙方報(bào)價(jià)應(yīng)包含所有施工內(nèi)容的人工、材料、設(shè)備、運(yùn)輸、管理、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。三、合同工期3.1工期自雙方簽訂合同之日起計(jì)算，至工程驗(yàn)收合格之日止。3.2乙方應(yīng)按合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)支付甲方違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為合同總金額的千分之五。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。4.2工程驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)為：達(dá)到甲方規(guī)定的質(zhì)量要求，并通過甲方組織的驗(yàn)收。4.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)無償整改，直至達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。五、合同的履行5.1甲方應(yīng)按照合同約定支付合同價(jià)款，支付方式為：____期支付____%，進(jìn)度款支付____%，尾款支付____%。5.2乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成施工。5.3乙方應(yīng)保證施工過程中的人員安全，如發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成工程的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付價(jià)款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________法定代表人（或授權(quán)代表）：_____________法定代表人（或授權(quán)代表）：_____________簽訂日期：_____________簽訂日期：_____________一、附件列表：1.苗圃施工圖紙2.施工技術(shù)要求文檔3.苗木采購清單4.施工人員名單5.工程進(jìn)度計(jì)劃表6.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.安全防護(hù)措施方案8.合同價(jià)款支付憑證9.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告10.事故處理報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等。2.甲方未按照約定支付價(jià)款，包括但不限于延遲支付、少支付等。3.乙方未按照合同約定保證施工過程中的人員安全，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。4.甲方未按照合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.苗圃施工：指苗木的種植、養(yǎng)護(hù)、修剪、澆水、施肥、病蟲害防治等工作。2.工期：指合同約定的工程開始施工之日起至工程驗(yàn)收合格之日止的時(shí)間。3.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工程驗(yàn)收：指甲方對(duì)乙方完成的工程進(jìn)行檢查，以確認(rèn)工程是否達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到工期延誤問題，乙方應(yīng)立即采取措施加快施工進(jìn)度，并向甲方報(bào)告情況。2.遇到工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改，直至達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。3.遇到安全事故，乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按照安全防護(hù)措施方案采取相應(yīng)措施。4.遇到甲方延遲支付價(jià)款，乙方可以與甲方協(xié)商解決，必要時(shí)可以依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類苗圃建設(shè)項(xiàng)目的施工合同簽訂。2.適用于苗