花園小區(qū)花壇施工合同

花園小區(qū)花壇施工合同合同編號：__________鑒于甲方為改善花園小區(qū)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，決定對花園小區(qū)花壇進行施工改造；鑒于乙方具有相關(guān)施工資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意承擔花園小區(qū)花壇施工改造工程；雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1本工程為花園小區(qū)花壇施工改造項目，包括花壇拆除、土建、綠化、照明等工程。1.2工程地點：花園小區(qū)內(nèi)指定花壇區(qū)域。1.3工程規(guī)模及標準：按照甲方提供的施工圖紙及要求進行施工，具體規(guī)模和標準詳見施工圖紙。二、工程期限2.1本工程合同工期為______天，自雙方簽訂合同之日起計算。2.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙及要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標準。3.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。3.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔一定期限的質(zhì)保責任，質(zhì)保期限為______年。四、工程費用4.1本工程合同總價為人民幣______元（大寫：_________________________元整），乙方應(yīng)按照約定的時間和方式支付。4.2甲方支付乙方工程款時，應(yīng)按照雙方約定的比例支付進度款和尾款。4.3乙方應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照相關(guān)規(guī)定予以報銷。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×逾期天數(shù)×1%。5.2乙方工程質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方整改，乙方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的費用。5.3如乙方嚴重違約，甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方的法律責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方支付完畢合同總價款后終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年______月______日一、附件列表：1.花園小區(qū)花壇施工改造項目施工圖紙2.乙方資質(zhì)證明文件3.工程質(zhì)量及驗收標準相關(guān)文件4.合同總價及付款憑證5.工程進度計劃及變更記錄6.違約金計算公式及相關(guān)依據(jù)7.法律意見書（如有）二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程，認定標準為實際完成日期與約定工期截止日期不符。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定，認定標準為國家及行業(yè)相關(guān)標準。3.乙方未按照約定時間支付工程款，認定標準為實際支付時間與約定支付時間不符。4.乙方未按照約定提供資質(zhì)證明文件，認定標準為合同約定的乙方資質(zhì)要求。5.乙方未按照施工圖紙及要求進行施工，認定標準為實際施工情況與施工圖紙不符。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責委托工程并提供施工圖紙等資料。2.乙方：指合同中的受托方，負責按照甲方要求進行工程施工。3.合同工期：指合同約定的工程完成時間。4.工程質(zhì)量：指工程符合國家及行業(yè)相關(guān)標準的程度。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.質(zhì)保責任：指乙方在工程驗收合格后，按照約定承擔一定期限的工程質(zhì)量保障責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇不可抗力等因素導致工程進度延誤，雙方可協(xié)商調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方整改，直至達到驗收標準。3.工程款支付問題：乙方未按約定時間支付工程款，甲方可暫停工程，雙方協(xié)商解決。4.乙方資質(zhì)問題：乙方未按照約定提供資質(zhì)證明文件，甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方的法律責任。5.施工圖紙變更：如施工過程中需要變更圖紙，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。五、所有應(yīng)用場景：本合同適用于花園小區(qū)花壇施工改造項目，包括