建設施工合同范本

建設施工合同范本合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為建設工程的需要，擬委托乙方進行施工，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程總價：____________________第二條合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共計__天。2.2乙方應當按照約定的工期完成施工。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條質量標準3.1乙方應按照約定的質量標準完成施工，并保證工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。3.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到約定的質量標準。第四條合同價款及支付4.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同簽訂后__日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的__%；（2）工程進度達到__%時，甲方支付乙方工程總價款的__%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的__%。4.3乙方應當按照約定的時間和金額收取工程款。如乙方未按照約定收取工程款，甲方不承擔逾期支付的責任。第五條違約責任5.1乙方未按照約定的工期完成施工的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價款×逾期天數(shù)×__%。5.2乙方未按照約定的質量標準完成施工的，乙方應承擔整改費用，并賠償甲方因此造成的損失。5.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×逾期天數(shù)×__%。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方支付完畢工程總價款后失效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設計圖紙及技術要求2.施工方案及施工組織設計3.材料及設備采購合同4.工程驗收標準及方法5.工程質量保修書6.付款憑證及工程進度報告7.變更協(xié)議書二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照約定的工期完成施工。2.工程質量不達標：乙方未按照約定的質量標準完成施工。3.未按約付款：甲方未按照約定的時間支付工程款。4.擅自變更：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方擅自變更工程內(nèi)容或設計。5.甲方違約：甲方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.建設施工合同：一方（甲方）為建設工程的需要，委托另一方（乙方）進行施工，明確雙方權利義務關系的協(xié)議。2.工期：雙方約定的完成施工的時間段。3.質量標準：工程應達到的國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.違約金：違反合同約定時，按約定向對方支付的賠償金。5.工程驗收：對完成的工程進行檢查，確認是否符合約定質量標準的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定應急預案，確保人員、材料、設備等及時到位，避免因故導致的工期延誤。2.工程質量問題：加強現(xiàn)場管理和質量把控，定期對工程質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.付款糾紛：明確付款方式和時間，建立完善的付款流程，確保雙方權益。4.變更爭議：任何變更均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。5.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.房屋建筑工程施工2.市政公用設施工程施工3.道路橋梁工